《劳务承包合同和承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务承包合同和承包合同.docx(222页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 劳务承包合同和承包合同_劳务承包承包合同合同_劳务承包承包合同合同 共享到 空间 微博 微信 好友 工程承包合同和施工承包合同 装卸劳务承包合同 桥梁劳务承包合同 简洁劳务承包合同 瓦工劳务承包合同 矿山劳务承包合同 劳务合同承包合同 装修劳务承包合同 保洁劳务承包合同 混凝土劳务承包合同 房屋劳务承包合同 劳务承包承包合同合同 2023.12.05 劳务承包承包合同合同| 劳务承包合同和承包合同精选。 在当今经济水平不断进步不断前进的状况下,我们在许多的地方都会用到合同。签订合同能平衡双方当事人的公平地位。常见的撰写合同标准有哪些呢?栏目小编花时间特意编辑了劳务承包合同和承包合同,欢送大家
2、阅读,盼望对大家有所帮忙。 劳务承包合同和承包合同【篇1】 三、工程款支付及结算方法 1、工程款支付: 2、结算:本工程经建立单位、监理单位等五方责任主体对所施工工程进展验收,阅历收合格后三个月内进展竣工结算,并付至结算总金额的97%。其余3%作质保金在一年保修期满后一月内支付乙方。 四、质量标准及相关责任 1、质量标准:合格(建立方、监理方验收合格);严格根据建筑工程施工质量验收统一标准GB5030020xx 五、保证金 1、乙方为本工程劳务施工供应保证金;乙方与甲方签订合同并进场后7日内向甲方(合法有效帐户)支付240万元保证金。大写:(贰佰肆拾万元), 2、保证金退还:工程施工60日后,
3、甲方在7日内退还乙方140万保证金,余下的100万保证金在竣工验收后7日内退还乙方。 六、甲方权利义务: 1、甲方为乙方供应相关的施工图纸、施工技术措施,并进展安全技术交底。 2、甲方为乙方供应指定的食宿场所,该场所不允许生伙做饭,只作住宿使用,否则视为违约并解除合同。 3、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进展监视检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应担当的责任。 4、分项工程完工后,甲方组织相关人员对其工程质量进展检查,发觉违反本合同商定的,由甲方视情节轻重依据质量惩罚细则进展罚款。 1、乙方必需承受甲方及公司各职能部门、监理公司、建立方的监视治理并承受甲方治理人员的调派。
4、2、乙方在施工中必需按施工验收标准、质量检评标准中的合格标准施工,并设专职质检员进展跟踪自检,并作书面记录。 3、乙方自备施工所需要的全部工具。 4、乙方必需严格保证工期、工程进度,合理安排劳动力; 5、乙方在工程施工前必需作好工程样板,经工程部验收到达质量标准后,方可按工程样板质量大面积施工。 6、乙方在施工现场必需遵守甲方所制定的各种规章制度,现场材料合理堆放、材料标识清晰,严禁铺张材料否则处以材料价格三倍的罚款。每天的工作要做到工完场清,文明施工。 7、严格执行各项安全操作规程,不得在工地、宿舍私拉乱接电线,生火做饭。 八、安全施工 1、乙方必需严格履行国家有关的法律、法规、标准和标准、
5、规程。 2、乙方进场前,必需严格执行甲方的各项治理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底,否则不得进展施工。 3、乙方施工人员在工程施工中,应严格执行甲方制定的安全技术措施和安全技术交底的各项要求,严格遵守本工种的安全技术操作规程及各项安全规定。充分利用好“三宝”,爱惜生产设备,安全防护装备和设施。 九、合同生效与终止 本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍旧生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。 十、争议的解决方法 本合同在履行过程中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。 十一、合同
6、份数 本合同一式四份;甲方执三份,乙方执一份。 甲方:工程经理部 工程经理:年月日 乙方:年月日 劳务承包合同和承包合同【篇2】 甲方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的详细状况,经双方协商全都,签订本合同。 第一条 工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: (一)、电气工程(强、弱电): 1)、人工: a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配
7、电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c)弱电系统 (电视、电话、宽带网) :管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。 e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作,全部与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。 (二)、水暖工程: 1、人工: a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工协作等施工图纸要求内容。 b)室内供暖:采暖系统用防水
8、、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工协作等施工图纸要求内容。 c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 (三)、其他方面需做到的: a)各工种做到工完场清。 b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。 c)全部材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。 d)现场文明施工和环境爱护。 e)对主体构造成品及半成品的爱护。 f)成品、半成品的倒运。 其次条 承包方式、取费标准: 1、承包方式:水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包小型机具、包成品爱护、包
9、场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。 2、工程验收:依据商定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建立单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。 3、综合单价: 元/ 第三条 双方责任 (一)甲方 1、甲方代表: 2、甲方负责供应施工图纸 3、甲方负责供应水暖电工程主要材料。 4、甲方应监视、检查乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。 5、负责治理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。 6、甲方统筹安排乙方的生产。 7、甲方有权利依据乙方违约的事实依据对乙方直
10、接下达惩罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。 8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。 (二)乙方 1、乙方驻工地全权代表(班组长): (乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款 元/天)。 2、乙方必需持有效的资质证书。并向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的需要。 3、乙方必需依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工治理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。 4、乙方必需根据现行的有
11、关施工技术标准、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、听从现场治理人员监视、协调、调配、不得随便退场,制止使用童工。 5、乙方必需遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应实行严格的安全防护和职业安全安康措施。若发生安全事故,由乙方担当由此发生的费用。 6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出 7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。 8、乙方全体人员必需承受安全生产、职业安全安康、职业岗位培训,特别工种持证上岗率达100%。进场前必需递交特别工种上岗证。 10、承受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要
12、求,并担当因自身缘由延误的工期及费用损失。 第四条 工期、质量、成品爱护、安全文明施工 1、工期:乙方应满意甲方总进度规划和甲方规定的掌握点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准,乙方向甲方交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方缘由造成工期延误及惩罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇以下状况,经甲方与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延: 1)、重大的设计变更而影响正常施工的; 2)、人力不行抗的因素而影响乙方施工的; 3)、施工中非乙方缘由而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的
13、。 乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改良措施报甲方认可;因乙方缘由造成工期延误者,每延期一天,乙方除担当甲方各种损失外,甲方将视详细状况,按 元/天罚款,工期延期超过3天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方担当。因甲方缘由造成工期延误,工期顺延. 2、质量:该工程质量标精确保 标准,乙方施工应严把质量关。 1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级到达合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。 2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及 当地现行的施工操作标准组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及
14、补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方担当。 3)、凡属于隐藏工程及中间验收工程,由乙方提前 小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可前方可进展下一道工序施工。隐藏前 小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进展下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。 4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收依据施工图纸和国家现行标准标准进展,个别局部达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。 5)、如乙方未到
15、达合同质量等级标准,需返工并到达商定质量标准,全部费用由乙方担当,否则甲方将根据分包结算价款的 %,对乙方进展惩罚。 6)、本承包工程应严格实行“三检制”。 承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方穿插施工时,上道工序要为下道工序制造良好的施工条件,留意现场的文明施工及成品的爱护,下道工序要留意爱护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的爱护是乙方的责任,任何穿插作业中因治理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己担当。 7)、任何一道工序完工,进展下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。 3、成品爱护:乙方应帮助甲方进展成品爱护,如发觉乙方人
16、员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作 倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。 4、文明施工:乙方要帮助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发觉未做到工完场清,甲方将视详细状况作 元的罚款。 5、乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动爱护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方担当,工期不予顺延。 6、安全生产和职业安全安康:杜绝重大伤亡事故,削减一般工伤,甲方对乙方担当的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进展安全监视检查。乙方必需贯彻有关安全生产和职业安全安康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必需遵章守纪,安全施工,不得违
17、章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必需符合施工现场临时用电安全技术标准。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及担当由此发生的罚款。 第五条 工程结算与工程款支付 1、乙方担当的施工工程按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方工程详细主管人员对质量、进度、完成状况进展验评,有关人员逐一签字后,依据甲方劳务结算程序按合同单价进展结算。 2、工程款支付: 本工程无预付款。 3、平常只预付生活费,每月不超过 元,其余到竣工验收后按承包金付足 %,余 %在竣工验收后 付清。 第六条 对其它分包商的治理 假如同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包
18、商之间的施工连接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商供应相应的施工便利,并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面供应协作效劳。 第七条 履约担保: 1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交 %履约保证金作为履约担保,提交方式为现金; 2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格 后 日内,同时到达招标文件相关要求,不计利息返还给乙方。 第八条 其他 1、由于乙方缘由中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保存索赔的权利。已完工程量根据 %结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关惩罚等费用。 2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的
19、综合治安,如有乙方缘由造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方担当。 3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将赐予惩罚,如属合同内工作内容,甲方工程技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。 4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方 天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,全部费用由乙方担当。 5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料铺张的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC 管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方根据材料市场价格的 倍惩罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。 6
20、、乙方必需做好进场材料的保管工作,避开丧失与损坏。否则视详细状况罚款 元。 7、乙方进场施工人员必需戴安全帽,否则每人每次罚款 元。 8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发觉,按其价值的 倍进展惩罚,从工程结算中直接扣除。 9、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进展,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必需保证连续施工,并到达双方商定的进度,以保证总施工进度不受影响。 11、乙方必需并且只能听从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。若在甲方未在场的状况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应快速将现场指示汇报甲方
21、工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。 12、乙方未根据甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方担当,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。 13、因乙方缘由(甲方缘由及不行抗力除外)造成下一道工序无法正常进展或者延期超过 个工作日的,甲方赐予乙方 元/工日的惩罚,以后累积,超过 工日的甲方有权解除合同,并根据第八条1款执行。 第九条 争议解决方式:乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商不成时,向 人民法院提请诉讼。 第十条 本合同一式 份,正本 份,副本 份,甲方执 份,乙方执 份。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。 第十一条 如有
22、未尽事宜,双方协商解决。 甲方(章) 乙方(章) 签约日期: 签约日期: 劳务承包合同和承包合同【篇3】 总包方:石家庄建立集团有限公司永泰分公司(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律及行政法律,遵守公平、自愿、公正、公正和诚恳的原则,甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电,生活用水、施工用水、供应乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商全都,签订协议如下: 一、工程概况 1、工程名称:安平县中心商业大道2#
23、、3#住宅楼。 2、工程地址:安平县中心大街以东,东公路以西网都街以南。 3、工和规模:2#、3#住宅楼均为框剪构造,地下二层、地上十八层,地上一、二层为商业用房,三层以上为住宅。 二、工期 施工总工期为天;根据以下商定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不行抗拒因素) (1)年月日前主体封顶、室内砌体、外脚手架撤除及主体材料清理完毕。 (2)年月日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成,场地清理完毕。 三、质量等级:合格。 四、劳务承包范围 按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括构造和建施图纸上的各个空洞的预埋进展施工。(除内
24、、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料的租凭、购置,各种机械的配备,必需满意施工需要。施工现场内的一切用工,均属乙方承包范围,生活用电由甲方规定标准,超出范围由乙方缴纳费用。 详细劳务工作内容及相关商定如下: 1、泥工工作 (1)中心商业大道工程2#、3#楼塔吊根底、升降机根底、砌体工程、混凝浇筑工程,图中的预埋工程、二次构造及室内外抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体构造中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季
25、的保温所需要的材料及设备、混凝土掩盖的草帘、升温的煤炭、火炉,施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。 (2)现场场地平坦、硬化、清扫、搭建、撤除、现场全部的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具,现场土方开挖后全部的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊根底的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后全部材料均由乙方负责。 (3)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等全部工具由乙方自己购置。 (4)室内外回填土及地坪工程。 (5)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。 (6)全部构造上下墙面必需保持
26、平坦及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。 (7)每段施工的混凝土试块的制作。 (8)外墙保温及屋面工程。 (9)每段施工过程中,甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械,乙方不得收取任何费用。 2、木工工作 (1)全部模板制作安装工程,楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。 (2)顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。 (3)自带手开工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。 (4) 、全部墙面必需保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。 3、钢筋工作 (1)全部钢筋制作安装工作,钢筋损耗必需严格掌握在钢筋总量的3%范围 内,超出局部由乙方自己选购或担当。
27、 (2)全部钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电 渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向供应相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械修理和保养乙方应配备专业人员。 (3)甲方钢筋运至现场乙方协作卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格根据甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进展检查抽样并报甲方。 (4)现场不能有超出1米的废料,并对超出1米的钢筋进展焊接使用。 (5)全部板面钢筋必需按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋应横平竖直。 (6)二次构造的植筋等。 4、架子工工作 (1)全部楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留
28、洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和撤除等。 (2)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。 (3)各楼层卸料平台搭设及撤除。 (4)施工电梯的安全及撤除。 (5)施工人员的操作证必需齐全有效。 (6)配备的各种安全材料、工具、机械自理。 (7)挑架子所用的工字钢安装、撤除均由乙方负责。 5、测量人员 (1)全部的测量仪器齐全并且合格并向甲方供应测量仪器的检测报告,参加测量人员满意施工进度的技术要求。 (2)全部现场开挖前后定位抄平,放线及二次构造的抄平放线等。 (3)上级有关部门验线检查必需协作。 (4)全部放线人员必需出具有效证件。 (5)记录好每次的测量的状况
29、,观测沉降、整理并上报甲方。 (6)大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。 机械设备、材料周转、辅材及其它。 附:(1)以施工工地内的全部土建局部所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。 (2)保证整个工程土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽保证购置的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间,按甲方要求齐全有效。 (3)安全网(挂网、兜网、密目网)必需符合国家现行标准及工程部的要求(此款强制要求)。 (4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运
30、、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙外表最终一次清洁;各专业图纸设计中全部专业安装预留下的塞口和调口。 (5)全部施工区域的安全防护、包括生产区、生活区、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。 (6)乙方在施工场地内,对所发生的零工自行担当责任 (7)乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必需做到工完料尽场地清。 (8)各项工程施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用规划,并经工程部批准后严格执行。 (9)乙方无条件执行工程部各种专项方案。 (10)植筋已包含于包工单价内,甲方供应钢筋。 (11)现场临时排水已包含在包工价内。 (12)钢筋场地搬移及二次加工
31、场地搬运,安装已包含在单价内。 (13)外架的拉结点已包含在包工价内。 (14)爱护垫块,马凳150cm以下不得使用钢筋,所产生的费用已包含在包工价内。 (15)若发生工程变更,按分项单价据实计算。 (16)非甲方的缘由停工15天以内,甲方不补偿任何费用,超过15天以上,甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。 (17)乙方应对现场人员进展登记,做好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并协作甲方与每个人签订劳动合同。 五、甲方的权利和义务 1、编制工程施工质量、安全、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问
32、题)。 2、对工程进展过程中的质量监视、安全检查催促和验收工作。 3、工人进展班前安全教育,并做好记录,报工程部备案,杜绝违章作业。若因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的安全质量事故等造成的经济损失由乙方全部担当。 4、工程款结算资料待工程完成后,按合同向甲方照实填报“拨款申请表”。 5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权根据谁签收谁担当,谁出示收据谁担当的原则办理,乙方及所属治理人员对对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人担当经济和法律责任
33、。 6、乙方担当1%劳务治理费,在每次付款时由甲方代扣。 7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。 8在本工程没有到达甲方与建立单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己担当。 9乙方对施工所使用的机械设备必需按相关规定进展周期性检查、修理、保养,并做好检修记录。 乙方的权力 乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权力: 1、依据工程的详细状况组建工程治理班子。 2、打算施工人员的工资安排标准和经济惩罚措施。 3、实施工程治理组织指挥权。 乙方义务 1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。 2、施工人员
34、进入施工现场必需统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必需携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。 3、听从甲方指挥,介绍甲方监视,并向甲方按要求供应一切有效证件,遵纪守法,细心组织,文明施工、按标准完成施工现场的安全、质量、进度全部内容。 4、如乙方不按安全规划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不行预料或意外事故责任,按本协议有关规定担当。 5、在实施过程中必需力行节省材料,全部甲方材料和周转材料的损耗必需掌握在商定范围内:钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。 6、乙方必需严格根据图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方担当赔偿责任。图纸中消失的变更
35、若建立单位赐予补偿,甲方相应补偿乙方。 7、乙方必需听从工程部、建立单位及监理等治理人员安排和指挥,对甲方人员安排必需执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在商定的期限内达不到要求,甲方有权力即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行担当。 8、乙方必需制定专人治理现场材料,毁坏和铺张,乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必需持证上岗,并提交全部有效证件的复印件给甲方。 9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非公地人员逗留和留宿,宿舍内的照明用电为低压电,插座为220V电压,乙方应派专人负责限时供电,食堂除外。 10、乙方必需严格根据劳动法和建立部门关于
36、农夫工支付工资暂行方法等法律、法规和劳动合同商定的时间支付农夫工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。若随便拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农夫工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。 11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否则,乙方担当甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。若情节严峻,甲方可将乙方清理出场。 全部甲乙双方的进场材料,乙方必需在第一时间协作卸车并核实数量及取样,并按甲方指定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。 七、承包费用单价及结算支付 1、施工分为主体和装修两局部,主体包含砌体工程,主体施工中主体构造施工与砌筑施工比例为8.5:1.5
37、,装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为:7:3,其中包含整个工程的3%的质量保修金,保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。 2、包工单价包括:中心商业大道2#、3#楼按图纸构造面积元/m2结算。 3、本工程中人工费为承包单价的75%,材料为承包单价的25%。 3、工程款支付 (1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式:第一次为主体施工至8层,其次次为主体施工至14层,第三次为主体封顶,付至已完工程量的70%。若遇到春节放假不能完成8层封顶但必需完成5层封顶时,按合同签订之日起,甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资,前期费用由乙方自行解决。
38、 (2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后阅历收合格签证后支付已完成工程量的70%,其次次付招待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。 (3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。 八、违约责任处理 乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程工程的承包责任人,工作中若有一下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严峻的依法追究刑事责任: 1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,赐予没人每次1000元的惩罚,超过5人的
39、赐予每人每次20xx元的惩罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。 2、乙方因不标准的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进展通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方赐予甲方经济和名誉补偿(通报批判的2-3万,停业整顿的5-10万)。 3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项,从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。 4、甲方严禁乙方负责人及所属治理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不担
40、当任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人担当同时向甲方支付罚款6-12万元。涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。 5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端大事的第一责任人,必需第一时间亲自到现场处理。如实行回避、躲避,任其事态进展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,乙方向甲方支付罚款6-12万元。 6、由于乙方缘由导致发生以下状况时,乙方按以下标准赔偿甲方。 (1)、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严峻威逼,乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。 (2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元,法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经
41、济损失和名誉损失20xx0元。 (3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。 (4)、处理大事的一切费用由乙方担当,甲方帮助乙方处理大事所产生的费用,每人每天1000计算。 (5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。 7、因乙方缘由甲方收到监理、建立单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)惩罚的,乙方将担当惩罚金额双倍罚金。 8、施工现场乙方必需根据甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必需按要求完成,拖一小时处200-500元罚款,由此累计,甲方发觉乙方在施工时有停工、罢工等现象,不管什么缘由一人一小时罚款200元以此累计。
42、乙方现场治理人员、特别工种操作人员,必需提前上交有效证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。如不办理,甲方发觉一人罚款1000-20xx元,现场劳务队与班组、个人必需有劳务合同,劳务队必需挂在劳务公司,并上交各项证件给甲方。 9、乙方必需根据甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过一天处以10000-20xx0元罚款。 10、施工现场乙方必需在开工前办理工人的各项保险及相关证件,所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方消失的伤、残、亡等事故甲方帮助乙方处理,所产生的费用由乙方自理,假如乙方不予办理解决,拖延一小时罚款5000-10000元。 11、正常施工期间因甲方
43、缘由钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天,甲方需要担当乙方现场人员的误工费,每人每天按标准60元计算,10天内不计,停电不计。 12、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方根据本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均由乙方担当。 13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除缺乏局部以乙方个人或家庭财产赔偿。 14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。 九、其他商定 1、严格执行质量、环境和职业安康安全治理体系标准。坚持“真爱生命,保员工安康;改善环境,为人类造福;注意信誉,向顾客负责的治理理念,”杜绝人员死伤亡,机械设备等事故发生。乙方应无条件的协作甲方承受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。 2、乙方在施工过程中必需到达特别工种持证率100%,劳务分包务工人员必需持证安康证达100%. 3、本工程质量要求外表光滑(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平坦且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收标准执行和办理,并作为本合同附件同时进展承包合同全面实施和执行。 4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方担当。 5、乙方无条件听从甲方治理人员的指挥和安排,若甲方个别分局部项安排不合理,可实行建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。 6、若乙方供应的专业工人职业
限制150内