公路工程施工合同15篇.docx

《公路工程施工合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程施工合同15篇.docx（93页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 公路工程施工合同15篇大路工程施工合同1 建立单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 为确保工程施工顺当进展，更好地根据大路标准施工，结合本工程的详细状况，明确三方在施工中的权利义务，遵照公平互利的原则，经双方共同协商，同意签订如下合同条款： 一、工程名称:安西镇马牯山热水村东坑小学(K0+000+K10+400) 二、工程地点：信丰县安西镇 三、工程承包范围：水泥路面硬化 四、合同依据 1、依据_大路施工标准路面规定执行。 2、依据工程建立主管单位和签证单位提出的有关要求进展施工。 五、承包方式和义务 1、本工程按图纸设计施工，实行包工包料的形式承包给乙方施工，水泥路面万元

2、/公里，砼路面标号C30，总工程量约公里，以实际实做实收工程量核算总造价，砼路面建立包括：18公分厚水泥砼路面层，宽度4。5米;10公分厚水泥稳定层，宽5。0米;路肩培土，两边宽各75公分;(甲方应帮助乙方在路边就近供应土源) 2、甲方向乙技术交底并供应设计图纸，乙方应派出大路工程技术人员进展技术治理，并根据标准施工，使工程到达部颁大路工程质量检验评定标准合格以上要求。 3、施工过程中甲方应派出人员协调好征地、料场等影响施工、交通、民事纠纷事宜。帮助乙方办理用水用电手续，费用乙方自付。供应施工所需取料场及储料场、搅拌站场地，保证乙方免费取料。 六、施工期 1、工程有效施工期120天，开工日期2

3、0_年8月8日，竣工日期20_年11月30日。 2、乙方不得以无正值理由的任何方式延长工期或停顿施工，否则甲方有权收回剩余工程。在施工中因土地征用、民事纠纷、停水、停电、路桥等：不行预见因素，延误工期，延误一天则顺延一天并赐予乙方停工补偿，但必需有甲方或鉴证方的签证。 七、工程技术、质量技术 本工程为路面工程，其技术力气除设计图纸有明确要求外，均按有关施工验收标准进展施工验收。经鉴证单位和甲方代表人员验收认可同意后，才能用于工程中，没有甲方或监理人员的同意，工程的任何部位均不得掩盖或进展下一道工序施工，否则不予以签证。因自然灾难所影响的路面质量问题，乙方不担当责任。严禁将不合格的材料运行工地，

4、如经发觉，甲方有权视情节省予惩罚，乙方将不合格的材料运出工地，其费用由乙方自负。 八、安全、环境爱护、交通维护 1、乙方应做到安全生产，施工中发生的工伤及事故，甲方不负责，概由乙方负责。 2、施工过程中，乙方应避开用地范围外的任何损失和环境危害。 3、在施工过程中，乙方应留意供电、邮电、通讯等各方面的公共设施的爱护。 4、甲方应维护好施工路段的交通安全畅通，如确需封闭交通，应经双方和县交通局批准同意后，方可实施。 5、热水桥、桥梁已经消失裂缝，如因此桥梁而影响安全及停工，则由甲方负担。 九、施工治理及技术治理 1、鉴证单位依照_部颁大路工程施工技术标准为依据的各项要求和质量标准检查，合格后进展

5、计量和验收。 2、鉴证单位依照_大路工程技术标准为依据的各项要求和标准派监理人员进展治理和技术监理。 3、监理人员有权随时对施工地段的任何部位进展抽检，在抽检中发觉的质量问题，乙方无条件进展返工。 4、乙方应供应本工程的全部试验和施工检验资料以及竣工资料。砼路面所需沙石均已定原产地供给,但需经_门观察检验认可后均可使用,如不能使用需往外地选购沙石,价格按实际增加. 5、对上述各项检查措施与治理方法，乙方人员不得以任何理由或形式予以拒绝，否则甲方有权将其全部工程收回，并惩罚乙方工程造价2%违约金。 十、临时工程和设施、机械设施 在施工中，乙方所需任何临时工程设施(如工棚、材料、仓库等)在预算时包

6、括其他直接费、间接费、税金，乙方不得以任何何理由要求增加。 十一、工程计量与工程款支付 1、工程按进度计量，乙方应按施工要求做好工程所需试验资料和完成工程数量申请上报，甲方依据乙方完成的工程工程，按甲方乡村大路要求评定标准初验合格后才能签证计量支付金额。 2、工程资金来源：(镇村共筹资金含上级_门补助) 3、工程量按实际完成施工量计算，实做实收。 4、支付方法：乙方开工前甲方付给乙方工程款柒万元正，工程开工后每浇一公里，甲方付乙方工程款柒万元，依次类推,工程安成一半甲方应付给乙方人民币捌拾万元整,如甲方未按时付款，乙方有权停工。 5、工程完工后，甲方应准时申请有关部门验收，验收合格一个月内应付

7、给乙方总工程款90%，半年内付乙方全部工程款。 6、乙方应在_门补助金中预留贰万元质量保证金。到20_年12月30日止全部退回保证金。但因自然灾难消失的问题乙方不负责。乙方到当地税务部门按工程款结算金额纳税后结算，按国家税率征收。 十二、本合同经甲、乙双方充分协商，担保单位认可后到达全都，自愿签订，双方应遵循。 以上合同从签订之日起生效，本合同一式六份，甲、乙双方各执一份，工程负责人、鉴证单位各执一份，存档二份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 大路工程施工合同2 甲方：_工 乙方：_工程队 风险提示：发包人的相对义务

8、依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建立用地规划许可证、建立工程规划许可证、建立工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 为确保_大路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议： 一、大路建立路线及工期要求： 1、大路建立路线为_。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工

9、程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 2、工期要求是_年_月_日至_年_月_日。 二、大路建立的内容：大路路基开挖工程。 三、大路建立技术要求： 1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。 2、线型要求满意行车顺适，特别地段最大纵坡不得大于10%，

10、纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。 3、土质边坡按1：0.51：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进展开挖。 四、工程验收及付款方式： 1、乙方全部完成大路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进展验收。 2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建立费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。 五、施工安全责任： 乙方在施工期间必需妥当处理好施工安全措施，根据安全操作规程施工，到达安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切

11、后果由乙方自负，甲方概不负责。 六、双方的权利、责任和义务： 1、大路建立必需根据本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行担当。 2、甲方必需搞好大路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。 3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。 4、甲方必需派员帮助乙方进展施工。 七、违约处理： 风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担

12、当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 1、甲方代表不能准时给出必要指令、确认、批准，不按合同商定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应担当违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款商定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。 2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和标准的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金_元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。 3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任

13、后仍应连续履行合同。 4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前_天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。 八、争议解决： 甲乙双方因合同发生争议，向_的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_人民法院起诉。 九、合同份数： 本合同一式_份，甲乙双方各执_份，自双方签字之日生效。 甲方： 代表： _年_月_日 乙方： 代表： _年_月_日 大路工程施工合同3 大路工程施工监理合同协议书 本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与（以下简称“监 理单位”）为另一方共同订立。 鉴于业主已托付监理单位为工程供应监理效劳并已承受了监理单位就此提出的 工程建议书，

14、为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议: 一、本协议书中的词句和用语与“大路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义一样。 二、以下文件是本协议书的组成局部，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1.大路工程施工监理中标函或托付函 2.大路工程施工监理合同通用条件 3.大路工程施工监理合同专用条件 4.大路工程施工监理标准（JTJ077-95） 5.大路工程施工监理招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件： 附件监理效劳的形式、范围与内容 附件业主供应的监理工作条件 附件监理效劳的费用与支付 其它附件 三、业主在此同意根据本监理合同规定的期

15、限和方式，向监理单位支付依据监理合同 规定应支付的”费用和供应监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理 效劳。 五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年 月日终止，在根据监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本 份双方各执份。 业主：（盖章）监理单位：（盖章） 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 单位地址： 单位地址： 邮编： 邮编 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行； 帐号： 帐号： 大路工程施工合同4 甲方： (以下简称甲方) 乙方：(

16、以下简称乙方) 乙方承包甲方 大灵线岳门湾段路面大修 工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求 1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程工程见工程量清单所列内容。 2、工程质量：工程交工验收应到达合格工程标准。 3、合同期限 (1)、乙方必需于20xx 年 9月 5日前开工， 20xx 年 10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方缘由，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。 (2)、乙方同意工程的维护期为十二个月。自交工初验合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生

17、损害，经分析损害缘由，如由施工质量而造成的，乙方应对此担当责任(包括经济责任)。 二、合同造价 _元整，(其中人工费_ 元，材料费_元，机械费 _元)，此次按单价合同治理执行。 三、工程施工 1、乙方应严格按甲方供应和指定的设计文件、施工图纸、技术治理制度、施工标准、操作规程及设计要求组织施工，保证工程质量和工期。 2、乙方应使用符合标准要求的原材料，在施工中如发觉乙方使用不合格的原材料，甲方有权制止其使用，并要求清运出场，由此所发生的费用由乙方自理。 3、施工所需的一切机械设备均由乙方自备，其性能应符合工程质量标准的要求 ，否则甲方有权要求其停顿使用和更换设备。额 壹佰万元 ，为了保证该工程

18、的施工质量和工期， 本合同的合同总造价为(人民币大写) 壹佰万元 4、在甲方交给乙方的图纸和设计文件中，若有错误和冲突之处，乙方应准时按变更设计程序书面报告，甲方确认后赐予书面签证。否则由此引起的后果由乙方负责。 5、乙方应作到文明施工，标准治理。施工机械、工程原材料摆放有序，竣工后应准时清理现场。 6、乙方在施工中，每道工序完成后都应得到甲方现场治理人员的认可后，再进展下道工序。否则，对于不合格工程甲方有权令其返工，由此所发生的费用由乙方负责。 四、工程结算与付款 工程交工验收到达合格工程时，工程付款按实际完成工程量最终一次性付清。 五、附则 1、在施工中乙方应做好施工安全保障工作以及施工人

19、员的安全教育，施工现场要设置相应符合GB5768-1999道路交通标志和标线的标志，确保施工安全。如因标志设置不全或不符合国标而发生的安全等纠纷，由乙方负全责。 2、本合同正本一式三份，甲方两份，乙方一份，签章(字)生效。 3、本合同自签字之日起生效，工程完工后，阅历收无缺陷或缺陷已修复，且甲方支付完全部工程款，合同终止。 4、工程量清单附后。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 大路工程施工合同5 XX县 甲方：XX人民政府（以下简称甲方） 乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） XX村大路砼路面改造工程经过公开

20、招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商全都，特签订如下合同，共同遵照执行。 一、工程总价及结算依据 该工程承包价为： 2362173.00元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进展决算，建立方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。 二、工程内容 XX村大路砼路面改造工程长 4.37216 公里，对路基进展整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四

21、级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米2，增设局部涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。 三、材料供给及要求 1、本工程所需水泥按县大路指挥部单价290元/吨由甲方选购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发觉一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。 2、材料质量要求 （1）河沙：河沙或机械吸沙； （2）片石：300号强度以上； （3）碎石：正规产地碎石； （4）条石：300号强度以上； （5）水泥：32.5级一般水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。 3、凡经质量监视小组的监视员或县质检站或农村大路建立指挥

22、部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得使用，并限期运消失场，否则由监理工程师或建立单位组织运出，产生的费用由施工单位担当，并在工程进度款中扣除。 四、工期 1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（详细工期开头时间以指挥部开工令为准）。 2、工期允许延长的条件： （1）建立单位变更设计，阻碍了施工进度； （2）特别恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量； （3）建立单位通知临时停工。 3、工期延长的打算，若发生第2条规定的状况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。 4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场开

23、工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。 5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。 6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。 五、甲方的一般义务 1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。 2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需要，费用由乙方担当。 3、派驻现场质量监视人员，监视乙方施工质量。 4、帮助解决施工治理以外的可能影响施工的有关事宜。 5、依

24、据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。 六、乙方的一般义务 1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。 2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。 3、承受甲方、铜梁县大路质量监视检测站、县农村大路建立指挥部建管处对施工现场的质量监视。 4、工程完工后，按交通部大路工程交（竣）工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。 七、工程质量检查验收及标准 1、乙方必需按图施工，几何尺寸不得擅自改动。 2、本合同工程质量，按交通部80-20xx大路工程质量检验评定标准执行，必需到达合格工程或优良工程。 3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲

25、方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。 4、施工中，乙方必需根据施工设计图和交通部现行大路工程技术规 范进展施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实牢靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进展下一个工序施工。否则，将不予计量。 5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求，必需试压件，拌和匀称，随拌随用。 6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必需无条件返工，直到到达设计要求，所发生的返工费用由乙方担当。 7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方担当。 8、工程完工

26、后，乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。 9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求，乙方必需无条件在限期内返工直至到达合格工程。由此造成逾期交付的，应担当工期延误责任。若在限期内不返工，建立单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。 10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工到达合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。 八、施工安全 1、乙方在施工过程中，应切实加强安全治理，做到安全施工、文明施工。施工时需设

27、立安全警示标志，必需确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。 2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。 九、工程款结付与履约保证金的返还 1、本工程分四次支付镇自筹局部工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。

28、2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。 十、本工程奖惩 本工程验收到达优良工程建立方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。 十一、违约与争议的解决 1、违约金按承包总价的5%计算。 2、违约金支付缺乏损失局部，守约方有权追偿缺乏局部损失。 3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不全都时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。 4、协商或起诉期间不得影响或停顿施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除 1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。 2、合同履行中，因乙方无力连续履行施

29、工合同所规定的义务。 发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日 大路工程施工合同6 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方共同商定，就 大路修理工程工程，达成如下协议： 一、施工里程： 二、主要工程数量： 1、 浆砌挡土墙 2、 路基填心 3、 清运塌方 挡土墙尺寸;依据现场实际确定并结合挡土墙通用图。 三、工程费： 1、浆砌挡土墙单价元/m 2、路基填心单价元/m 33 3、清运塌方单价元/m3 工程总金额按实际发生计量。 四、工程质量要求：按大路工程技术标

30、准进展施工验收。 要求本工程工程： 1、保证工程施工各工序合格。 2、保证工程竣工验收合格率为100%，在施工中，甲方施工人员发觉乙方偷工减料、质量不符合要求时，甲方有权要求乙方无条件准时返工或补救，直到符合要求。返工所造成的”一切损失，均由乙方自行担当。 五、工程费用支付：甲方按乙方的施工进度支付工程费，工程完工后支付整个费用，乙方凭税票结帐。 六、安全责任：乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及损失，均由乙方负责，甲方不担当任何责任。 七、施工期限： 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_

31、 _年_月_日 _年_月_日 大路工程施工合同7 甲方：_ 乙方：_ 依据实际状况，在公平协商，自愿互谅的根底上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议： 第一、甲乙双方同意解除_年7月16日签订的工程承包合同及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行毁灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。 其次：_甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。 第三：_鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工治理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(_年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲

32、方10万元履约保证金。 第四、甲乙双方都保存通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，假如任何一方不履行本协议商定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。 第五、未尽事宜双方协商解决。 甲方：_(盖章)乙方：_(盖章) 代表人：_(盖章)代表人：_(盖章) _年_月_日_年_月_日 大路工程施工合同8 甲方：_ 乙方：_ 本协议书由_(以下简称“业主”)为一方，与_(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。 一、本协议书中的词句和用语与“大路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义一样。 二、以下文件是本协议书的.组成局部，应作为协议书的有效内容予

33、以遵守和执行。 1.大路工程施工监理中标函或托付函 2.大路工程施工监理合同通用条件 3.大路工程施工监理合同专用条件 4.大路工程施工监理标准 5.大路工程施工监理招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件： 附件a监理效劳的形式、范围与内容 附件b业主供应的监理工作条件 附件c监理效劳的费用与支付 其它附件 三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理效劳。 五、本协议书经双方签字盖章后，自_年_月_日生效，至_年_月_日终止

34、，在根据监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_份，双方各执_份。 甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章) 日期： 大路工程施工合同9 发包人（以下简称甲方）： 法人或法人托付人： 承包人（以下简称乙方）： 法人或法人托付人： 为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据中华人民共和国民法典及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及修理等工作，在遵守甲方与建立单位（简称：业主）签订的工程承包合同的前提下，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，双方协商全都，订立本合同。 第一条：本合同概况 （一）工程名称：

35、 （二）工程地点： （三）工程范围及内容： 1、施工段落或桩号：_。 2、具体施工内容：_。（含不予单独支付的附属工作） （四）工程期限：_年_月_日_至_年_月_日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准（特别状况可单独商定）。 （五）工程数量及单价： 1、承包方式：单价承包； 2、工程数量及单价：_元。 3、工程造价：暂估算为（小写）_元（大写_元整），详细金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进展造价差额补偿或索赔。 其中：乙方为完成合同商定的工程工程而必需完成的但在工程范围或工程量清单或具体施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应当履行的

36、合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。 其次条：工程质量 （一）工程质量标准 1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满意施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。 2、工程质量到达甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。符合监理要求，到达业主满足。 （二）甲方对工程质量治理 1、监视、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行状况。 2、供应相关工程施工图纸、平面位置掌握基准点和施工协作比，定期对测量基准点复核及修正。 3、编制下达（或审批乙方上报的）施工组织设计（或施工方案）。对

37、乙方进展施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。 4、参加乙方首件工程质量掌握与治理。 5、负责工序检查及协调监理工程师进展工程报验，对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收。 6、对工程质量掌握过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进展整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用乙方自负。当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方有权视状况对乙方进展惩罚（如：监理书面通报惩罚_元/次，业主书面通报惩罚元/次等）或削减工程数量甚至终止合同。 7、负责施工资料填写表格的有偿供应，指导乙方正确填写，负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。 （三）乙方对工程质量掌握

38、 1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定，严格按施工设计图纸、技术标准和经甲方批准（或下发）的施工组织设计细心施工。 2、对所属施工人员进展施工技术交底，施工过程治理、检查和纠偏。 3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定，保证自检精度，无权擅自转变施工图设计、协作比、施工技术方案等，由此造成的损失责任自负。 4、执行开工“首件制”，首件工程未经甲方认可不得进展大面积开工。 5、设专人负责工程质量自检，工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场治理人员复查，经甲方复查合格后报监理工程师检验，未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。 6、协作并听从甲方现场治理人员的质量治理，对治理中存在

39、的分歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。 7、负责对甲方供应的施工图纸、测量数据进展复核，发觉问题应准时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不担当任何责任。 第三条：工程进度 （一）工程进度要求 工程进度要满意业主进度规划要求，同时符合甲方总体掌握规划及阶段性目标的规定。 （二）甲方进度规划治理 1、甲方按合同或业主进度规划细化乙方相应工程施工掌握规划，按规划治理，定期组织召开生产调度会，分析存在的问题，打算实行的改良措施。对乙方不能满意进度规划要求时，甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进展投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回局部乃至全部工程，由此增加的费用及给甲方造成的损失，乙方担当全部

40、责任。 2、甲方本着双盈的原则，帮助乙方进展工程进度协调与效劳。但，并不因此免除乙方的责任。 （三）乙方进度规划治理 1、乙方应确保合同承诺中商定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入，为进度规划的实施奠定根底。 2、乙方应严格按甲方下达的施工进度规划组织生产。 第四条：职业安康安全 （一）标准和目标 1、符合中华人民共和国安全生产法、大路工程安全施工技术规程、大路工程安全操作工法等相关法律、法规的规定，满意河*滨路桥建筑工程有*公司有关职业安康安全治理文件的要求，建立、健全职业安康安全工作组织治理体系。 2、到达“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。 （二）甲方对职业安康安全治理 1、甲方负责编制（或审批）职业安康安全技术方案和应急预案，负责对