试用买卖合同参考.doc

《试用买卖合同参考.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《试用买卖合同参考.doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 试用买卖合同参考 出卖人：_（以下简称甲方） 买受人：_（以下简称乙方） 兹为买卖机械并先行试用，双方订立协议如下： 第一条 乙方向甲方购置后列标示机械，于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂，双方商定，若试用后乙方认为合意，即行成交。 其次条 试用期间以_日为限，自接到机械翌日起算。 第三条 前项试用，如不合意，应马上将机械退回，以示买卖不成立。 乙方认为退回运费由乙方负担。 第四条 在试用期间，乙方对机械有自由使用之权，因此而有所损害的”，乙方应负赔偿之责。 若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的，不在赔偿之列。 第五条 试用期届满，乙方不立即表示不合意，并将机械退还与

2、甲方，视为试用合格，买卖即应生效。 第六条 买卖价款议定为人民币_元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_元整。 如买卖成立保证金应充作价金的一局部；如买卖不成立，由甲方全数返还乙方。 第七条 试用后乙方认为不合格，或需要连续试用时，可以要求甲方掉换或延长试用期，甲方若不同意可拒绝。 第八条 试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算_日内将货款全部付清，不得拖延。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人（甲方）：_ 买受人（乙方）：_ 年 月 日 2、紫荆花制漆有限公司试用买卖合同 法定代表人张庆辉。 托代理人吴健生、林孝强，广东建升律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)紫荆

3、花制漆(汕头)有限公司。住宅地汕头市叠金工业区三片区。 法定代表人叶凤娟。 托代理人余超生，广东明祥律师事务所律师。 上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民(XX)金岐民初字第441号民事裁定，向本院提起上诉。 上诉人上诉称，XX年1月1日，上诉人与被上诉人签订了工业漆销售协议，协议书是被上诉人供应的格式合同。在协议书中有一格式条款：“与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住宅地的人民裁决”。依据中华人民共和国合同法第四十一条的规定，应按上诉人的理解。上诉人认为，依以上条款的商定，如双方发生纠纷，应先协商解决，如解决不了，才能提交给供方住宅地的人民裁决。被

4、上诉人假如要选择“供方住宅地的人民”管辖，应先与上诉人协商，协商不成，才能起诉。否则，本案只能按一般地域管辖的规定，由被告所在地或合同履行地人民管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后，没有与上诉人协商解决。因此，有权管辖本案的是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民。恳求撤销汕头市金平区人民(XX)金岐民初字第441号民事裁定，指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民审理。 被上诉人辩论称，被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的工业漆销售协议第十条明确商定了解决合同纠纷的方式：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住宅地的人民裁决。因此，双方当事人已协议选

5、择了原审原告住宅地的人民管辖，该协议管辖条款未违级别管辖和专属管辖的.规定，是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的商定向汕头市金平区人民起诉，原审依法享有管辖权。被上诉人在起诉前，已与上诉人屡次协商，协商不成才向人民起诉。况且，双方协商也不是向人民起诉的前提条件，即使双方没有协商，被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商，协商不成才能向金平区起诉，否则，就只能由被告所在地或合同履行地管辖的理由根本不能成立，依法应予驳回。综上所述，上诉人纯粹是在玩弄文字嬉戏，所提理由根本不能成立，目的无非是拖延时间。恳求依法驳回上诉人的上诉，以维护被上诉人的合法权益。 本院经审查认为，本案是因买卖

6、合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的工业漆销售协议确商定“争议的解决：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住宅地的人民裁决”。依照法律规定，应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住宅地人民管辖。该条款的内容不违级别管辖和专属管辖的规定，是有效的协议管辖条款。被上诉人的住宅地在原审辖区内，其作为原审原告，依据协议管辖条款的商定向原审起诉，原审裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立，依法不予接受。依照中华人民共和国民事诉讼法第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 上诉审受理费人民币50元由上诉人

7、潮州市联华电子有限公司负担。 本裁定为终审裁定。 3、机械试用买卖的合同 出卖人：_（以下简称甲方） 买受人：_（以下简称乙方） 兹为买卖（施盘）机械先行试验，经双方同意订立协议如下： 第一条 乙方向甲方购置后列标示机械商定先行试验后如合意时，即行成交于合同成立日起_天内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂而甲方承诺。 其次条 试用期间以_日为限自接到机械的次日起算。 第三条 前项试用如不合意时，乙方应马上机械退回以做买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。 第四条 在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而因此有所损害的乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的不在此限。 第五条 试

8、用期间届满乙方不立即表示，并将机械退还与甲方时，视为试用合格买卖应即成立乙方认诺。 第六条 买卖价款议定为人民币_元，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_元，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充价金的一局部，如买卖不成立的由甲方全数返还。 第七条 试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕必要连续试用时，可以向甲方恳求更换或延长期间但甲方不同意时可拒绝。 第八条 试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算_日内将货款全部付清不得拖延短欠等状况。 第九条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政治理部门调解；协商或调解不成的，按以下第_种方式解决

9、： （1）提交_仲裁员会仲裁； （2）依法向人民起诉。 第十条 其他商定事项：_。 本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人（甲方）（签字）：_ 买受人（乙方）（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 4、挖掘机买卖合同范本挖掘机买卖合同模板买卖合同 出卖人（下称甲方）： 合同编号： 买受人（下称乙方）： 签订地点： 经甲、乙双方共同协商全都，现就乙方为了生产经营需要，特向甲方挖掘机事宜达成如下协议，以便双方共同遵守履行： 第一条产汽称、型号规格、单位、数量、金额： 备注：上表净机总价款为乙方共应支付给甲方的货款，不包括运费、逾期产生的利息、保险费、等其他所需

10、的费用。 其次条交货时间：_；交（提）货方式：_地点：_。 第三条质量标准：按生产厂家（日立）出厂标准（详见产品合格证）。 第四条产品验收：乙方在提机时应对标的物的功能及外观进展仔细检查、确认，核对标的物的型号规格及随机品（如合格证、使用维护说明书、保修卡等），如有异议应当在验收的同时提出，否则视为甲方供应的标的物数量、质量符合双方商定。 第五条货款支付方式、时间及地点：乙方签定本合同并提机时一次性付清购机款 第六条标的物保修：整机保修期限自乙方提机之日起按厂家标准（详见“修理信誉卡”）保修一年或标的物使用_小时（以先到为准）；标的物装用破裂锤的，整机保修应遵守关于使用液压破裂锤的责任规定而减

11、半保修期限；保修期限包含生产厂家或特约修理中心对标的物进展正常合理的保养、维护、修理故障的时间；假如保修期限内标的物消失故障或质量问题时，生产厂家或特约修理中心认为应能通过维护修复的，乙方不得拒绝和阻碍；同时在保修中所消耗的合理时间，乙方不得主见误工等要求；因乙方有意或过失或操作、保养不当导致故障的修理费用及有关损失由乙方担当；超出保修期限后，乙方不再享有保修权利，但甲方可以视状况供应有偿售后效劳，配件、运输、人工等费用由乙方担当。 第七条违约责任： （1）乙方未按本合同第五条商定期限支付货款，应向甲方支付逾期利息及滞纳金，计算方法以全部未清偿货款为本金，每逾期10天以内，按月息1%计算；每逾

12、期10天以上（含10天），按月息2%计算；同时，乙方应向甲方支付全部未清偿货款的.20%作为违约金。 （2）乙方承诺：如乙方违约，甲方为实现债权所支出的一切费用，包括诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费等均由乙方担当。 第八条其他事项： （1）.本合同未尽事宜，经双方协商全都，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。 （2）.本合同全部附件为主合同不行分割的局部。 （3）.因履行本合同发生的争议，假如协商不能解决，由甲方所在地人民管辖。 （4）.乙方归还甲方的货款时所产生的银行汇款手续费及其它一切费用均由乙方负责担当。 （5）.如乙方要求甲方为标的物投保的，险种必需根据甲方的

13、有关规定投保，如乙方不同意投保不计免赔、玻璃险的，则按保险公司定损后金额的80进展赔付。 第九条本合同一式三份，甲方各执两份，乙方执一份，具有同等法律效力，自双方签字后生效。 甲方：_ 乙方：_ 签订时间：_年_月_日 5、挖掘机买卖合同范本挖掘机买卖合同模板买卖合同 出售方（以下简称甲方）： 地址： 身份证号： 购置方（以下简称乙方）： 地址： 身份证号： 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规之规定，甲、乙双方就买卖挖掘机（含配件）的有关事宜，在公平、自愿的根底上，经协商全都达成如下协议，供双方信守执行。 一、挖掘机根本概况 1、甲方出售的挖掘机型号为_；发动机号码为_；车架号码为_；生

14、产厂家为_；颜色为_；购置于_年_月_日。 2、配件有_。 二、交易价格 1、甲方转让价为人民币（￥_元），月付款元（￥_元）。 2、此挖掘机月付款在甲乙双方签订合同起一年内付清，如一年内与_消失其它的违约费用由甲方担当全部责任及损失。 三、双方的权利、义务 1、甲方保证对其出售的挖掘机拥有合法、完整的全部权，与第三人不存在权属争议；挖掘机之上未设置有抵押权等他项权利；甲方总额（￥_元），共计转让总额供应的车辆状况和信息真实。 2、甲方保证挖掘机主要零部件（发动机、车架、液压系统等）均系原厂配置，未进展改造更换。 3、甲方在本合同签订之后月付款乙方向_付清。应向乙方供应购置挖掘机的合同、购机发

15、票、保修单（卡）和其它文件、证件（均为原件），并确保真实、有效。 4、本合同签订之日，甲方将挖掘机交付乙方，交付地点为甲方本宅，甲、乙双方签署交接清单。 四、违约责任 1、甲方违本合同第三条第1、2、3、4款，乙方有权解除本合同，甲方应退回乙方支付的全部款项，并以交易价格为基数，按10%的比例向乙方支付违约金。 2、甲乙双方签订合同起一年内，乙方每月付月付款后，甲方应保证挖掘机不被公司锁机、拖机等，如消失此现象，造成的经济损失由甲方担当。 五、其它事项 1、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商全都，可另行签订书面补充协议。 2、因本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向合同签订地人民起诉。

16、3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（签章）：_乙方（签章）：_ 签约时间：_年_月_日 6、挖掘机买卖合同范本挖掘机买卖合同模板买卖合同 出售方（以下简称甲方）： 身份证号码： 购置方（以下简称乙方）： 身份证号码： 甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方出售自有的_旧挖机一事达成以下协议： 一、甲方同意将自有的旧挖机（该编号为：_）出售给乙方，经乙方负责人及技术人员现看机试机后，以协定价格为为人民币为_元，写_万元整，甲方负责_到的运输费用。 二、甲方保证出售该挖机具有合法正值手续（中华人民共和国海关进口货物报关单编号（_），非偷盗无贷

17、款行为，保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。） 三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺当离开，乙方在一次性付清协定价后（收款以收款收据为准），取得该挖机全部权，（由甲方自动转给乙方）。 四、为了双方共同遵守特订立此协议。 五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后马上生效 甲方姓名：_乙方姓名：_ 电话：_电话：_ 家庭住址：_家庭住址：_ 甲方银行：_收款帐号：_ 乙方银行：_转款帐号：_ 7、试用品买卖合同范本 甲方： 乙方： 依据民

18、法典有关规定，为明确选购单位（甲方）和供给单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。 一、定义以下术语特定的含义： “甲方”系指合同中规定的实际购置货物和承受效劳单位。“乙方”系指合同中规定的供应货物和供应效劳的单位。本合同所称“货物”是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方供应的符合招标要求规格及功能的起重机及全部附件，它还包括由乙方供应的效劳和全部的必需文件。“效劳”系指依据合同规定乙方应担当的与供货有关的帮助义务，比方运输、安装、调试及修理响应和合同中规定乙方应担当的其它义务。“ 合同价”系指依据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义

19、务后甲方应支付乙方的价款。 二、交货地点： 乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的.损坏造成的损失由乙方担当。 三、货物名称、数量、价格： 四、合同总价款：人民币元整。 五、合同总价范围： 1、设备、运输、装卸、安装、调试、测试、检测等交付使用前的一切费用。 2、货物的质保期。 六、交货内容 1、符合本合同及招标文件规定的货物和效劳。 2、保证设备使用及修理所需的全套技术资料和文件，包括出厂合格证、使用中文说明书、修理保养中文说明书等。 七、交货期：自签订合同之日起，在30天内发货进场并安装调试完毕。（如遇不行抗力或者突发大事导致交货期延迟，则乙方在履行准时通知甲方的39；义务后，

20、不担当违约责任） 八、技术条款：乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及标准要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必需符合相关的国家标准和标准及招标文件要求。 九、质量保证：货物及其部件应为全新，未曾使用过的优质产品，与规定的质量和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时供应产品的质量保证书、技术性能说明书、特种设备部门的检查报告、质量标准认证证书等相关材料。 十、结算方式：签订合同后，预付，提货付，安装完成后付，余款质保_年后付清。 一、保修期：自特种设备检测部门验收合格之日起算，整机质保期为_年。 二、售后效劳售后效劳见乙方投标文件中的承诺。 三、合

21、同争议的解决方式：双方协商解决，协商不成可依法诉讼解决。 四、本合同自双方签字（盖章）之日起生效，双方商定履行完毕合同自动解除。 五、双方明确本合同之全部印刷文字所示内容不行修改，任何形式的修改均会导致本合同无效，除非修改内容得到双方法人代表书面同意，必需在本合同修改处签字，并由双方单位在修改处加斧章予以确认，否则此合同无效。 六、本合同未尽事宜双方另行协商。 七、本合同一式二份，双方各持一份。 定制方： 承揽方： 8、参考合同房屋买卖合同 出卖人：_(以下简称甲方) 买受人：_(以下简称乙方) 甲、乙双方就房屋买卖事项经过屡次协商，全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 一、甲方愿将自有坐

22、落_市_路_号房屋_间，建筑面积_平方米售卖给乙方。 二、甲方出售给乙方的房屋东至_，南至_，西至_，北至_(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。 三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币_万元，由甲方售卖给乙方。 四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币_万元;其次期在交付房屋之日，付人民币_万元;第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。 五、甲方应自本合同签订日起_天内将房屋腾空，连同原房屋全部权证等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。 六、在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应出具

23、申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不管何时，甲方应予帮助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而患病的损失，由甲方负赔偿责任。 七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自担当。 八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价的总额3计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。 九、乙方全部或一局部不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期局部，乙方应加付按日

24、5计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方全部。 十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。 十一、交屋时，乙方发觉房屋构造或设备与合同商定的不符，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同商定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条规定担当违约责任。 十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)全部权属于国家。乙方取得上开房屋占

25、有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用税及其他有关费用。 十三、本合同的附件与合同有同等效力。 十四、本合同一式4份，甲乙方各执1份，另2份分别送交房产和土地治理机关办理产权过户登记手续。 立约人： 甲方：_(签章)乙方：_(签章) _年_月_日订于_市(县) 9、最新试用买卖合同优秀 出卖人：(以下简称甲方) 买受人：(以下简称乙方) 兹为买卖 机械先行试验，经双方同意订立协议如下： 第一条乙方向甲方购置后列标示机械，商定先行试验后如合意时，即行成交；甲方承诺于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂。 其次条试用期间以一日为限，自接到机械的翌日起算。 第三条前

26、项试用如不合意时，乙方应马上机械退回以作买卖不成立。前项退回所需运费由乙方负担。 第四条在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而对因此造成的损害乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的不在此限。 第五条试用期间届满乙方不立即表示，并未将机械退还甲方时，视为试用合格买卖应即成立。 第六条买卖价款议定为人民币 元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币元整，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充作价金的一局部，如买卖不成立由甲方全数返还。 第七条试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕需要连续试用时，可以向甲方恳求更换或延长期间，但甲方不同意时可拒绝。 第八条试用后如乙方认为合格的

27、，应于试用期终止日起算 日内将货款全部付清，不得拖延短欠。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人(甲方)： 买受人(乙方)： 10、试用买卖合同 买卖合同是一方转移标的物的全部权于另一方，另一方支付价款的合同。转移全部权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得全部权的一方为买受人或者买方。买卖是商品交换最普遍的形式，也是典型的有偿合同。依据合同法第174条、第175条的规定，法律对其他有偿合同的事项未作规定时，参照买卖合同的规定;互易等移转标的物全部权的合同，也参照买卖合同的规定。 下面是整理的试用买卖合同，盼望能给家带来助! 试用买卖合同指的是合同成立时出卖人将标的物交给买受人试用，

28、买受人在肯定期限内使用后成认购置并支付价款的.买卖合同。 试用买卖具有以下特征： 1、试用买卖是在合同成立后生效前由买受人试用标的物的买卖。 试用买卖，出卖人有义务在合同成立后生效前，将标的物交付给买受人试用。在买受人认可之前，买卖合同不生效。因此，出卖人虽交付标的物，但标的物的全部权并未转移。 2、试用买卖是以买受人认可标的物为合同生效条件的买卖。 通常认为，试用买卖是一种附条件的买卖合同。买卖合同虽经双方当事人商定而成立，但在买受人认可标的物时才生效。若买受人经试用并不认可标的物，则买卖合同不生效。由此可见，买受人认可标的物，为合同所附条件成就，合同生效;买受人不认可标的物，则为合同所附条

29、件不成就，合同不生效。 11、试用买卖合同 出卖人：（以下简称甲方） 买受人：（以下简称乙方） 兹为买卖 机械先行试验，经双方同意订立协议如下： 第一条 乙方向甲方购置后列标示机械，商定先行试验后如合意时，即行成交；甲方承诺于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂。 其次条 试用期间以一日为限，自接到机械的翌日起算。 第三条 前项试用如不合意时，乙方应马上机械退回以作买卖不成立。前项退回所需运费由乙方负担。 第四条 在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而对因此造成的损害乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的不在此限。 第五条 试用期间届满乙方不立即表示，并

30、未将机械退还甲方时，视为试用合格买卖应即成立。 第六条 买卖价款议定为人民币 元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币 元整，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充作价金的一局部，如买卖不成立由甲方全数返还。 第七条 试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕需要连续试用时，可以向甲方恳求更换或延长期间，但甲方不同意时可拒绝。 第八条 试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算 日内将货款全部付清，不得拖延短欠。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人（甲方）： 买受人（乙方）： 年月日 12、试用买卖合同参考 出卖人：_（以下简称甲方） 买受人：_（以下简称乙方） 兹为买卖机械并先行

31、试用，双方订立协议如下： 第一条 乙方向甲方购置后列标示机械，于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂，双方商定，若试用后乙方认为合意，即行成交。 其次条 试用期间以_日为限，自接到机械翌日起算。 第三条 前项试用，如不合意，应马上将机械退回，以示买卖不成立。 乙方认为退回运费由乙方负担。 第四条 在试用期间，乙方对机械有自由使用之权，因此而有所损害的”，乙方应负赔偿之责。 若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的，不在赔偿之列。 第五条 试用期届满，乙方不立即表示不合意，并将机械退还与甲方，视为试用合格，买卖即应生效。 第六条 买卖价款议定为人民币_元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_元整。 如买卖成立保证金应充作价金的一局部；如买卖不成立，由甲方全数返还乙方。 第七条 试用后乙方认为不合格，或需要连续试用时，可以要求甲方掉换或延长试用期，甲方若不同意可拒绝。 第八条 试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算_日内将货款全部付清，不得拖延。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人（甲方）：_ 买受人（乙方）：_ 年 月 日