货物商品买卖合同格式1400字范文（7篇）.docx

《货物商品买卖合同格式1400字范文（7篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《货物商品买卖合同格式1400字范文（7篇）.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 货物商品买卖合同格式1400字范文（7篇）货物商品买卖合同格式1400字范文1 供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额：单位：人民币(元) 二、品质保证：原厂包装、原厂标准。 三、交货地点及方式：供方负责送货至需方公司所在地，供需双方共同验收并签字确认。 四、交货期：合同签订之日起一周内。 五、产品保修责任：自交货验收合格之日起，主机保修24个月，人为及不行抗力缘由造成损坏除外，保修期满后供方负责使用原厂配件进展有偿修理。 六、付款方式：货到当日内支付总额的80%,十日内付清其余20%。 七、违约责任：供方不能按时交货每延迟一天需支付合

2、同总额1的违约金，需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1支付违约金。 八、其他商定事项：合同执行过程中如消失争议，双方友好协商解决。 九、本合同一式贰份，供需双方各执壹份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 货物商品买卖合同格式1400字范文2 _年_月_日_为卖方和_为买方。双方同意买卖_，其条款如下： 1、合同货物：_ 2、产地：_ 3、数量：_ 5、合同价格：_ 6、包装：_ 7、付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不行撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的

3、信用证。 8、装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽误费，按总金额_%计算为限。因此，买方需向卖方供应银行保证。 9、保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出_%的保证金或银行保函。若卖方不执行合同，其保证金买方予以没收。 10、应附的单据：卖方向买方供应： (1)全套清洁提货单; (2)一式四份经签字的商业发票; (3)原产地证明书; (4)装箱单; (5)为出口_所需的其他主要单据。 11、装船通知：卖方在规定的装货时间，至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估

4、量到达装货港的时间告知卖方。 12、其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进展。若要求供应所需的其它证件，其办理手续费、领事签证费应买方负担。 13、装船时间：当日13：00或次日8：00装船。 14、装货效率：每一个晴天工作日，除星期日，节假日外，每舱口进货为_立方吨。 15、延期费/慢装卸罚款：对于_载重吨船来说，每天_u、s、d、。 16、不行抗力：签约双方的任何一方由于台风，地震和双方同意的不行抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于出事故所影响的时间。 买方：_卖方：_ 证人：_证人：_ 日期：_日期：_ 货物商品买卖合同格式1400字范文3 出卖人：_(以下简称甲

5、方)， 买受人：_(以下简称乙方)， 兹为_货物欠款买卖，经双方缔结合同如下： 第一条甲方愿将_货_件卖与乙方，商定_年_月_日交付清晰。 其次条货价议定每件人民币_元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。 第三条乙方应自交货日起算_日内支付货价与甲方清晰，不得有拖延短欠等情形。 第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一局部时，于_日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖合同，但须接到通知日起算_日内答复逾期即视为成认延期。 第五条甲方如届期不交货又未经依前条商定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除合同。 第六条如因天灾地变，或其他不行抗力事由，致甲方不能照期交货

6、或一局部货品未能交清的，可以延缓至不能交货缘由消退后_日内交付。 第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。 第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方可以定相当期限催告交款，并恳求自商定交款日期起算至交款日止，按每百元日折计算拖延利息。 第九条甲方所交付的货品，如有不合规格或品质恶劣或数量缺少时，甲方应负补充或交换或削减价金的义务。 第十条乙方发觉货晶有瑕疵时，应即通知甲方并限期恳求甲方履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除合同外并可恳求损害赔偿，甲方无异议。 第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政治理部门调解;协商或调解不成的，

7、按以下第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十二条其他商定事项：_ 本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 货物商品买卖合同格式1400字范文4 买方：_ 卖方：_ 经买卖双方在公平、互利原则上协商全都，达本钱协议各条：款，共同履行： 第一条：货物名称：_ 其次条：产地：_ 第三条：数量：_ 第四条：商标：_ 第五条：价格：_ 第六条：包装：_ 第七条：付款条：件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不行撤销的、可分割、可转让

8、的、不得分批装运的、无追索权的信用证。 第八条：装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁耽误费，按总金额_计算为限。因此，买方需向卖方供应银行保证。 第九条：保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出_的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。 第十条：应附的单据：卖方向买方供应： 1、全套清洁提货单； 2、一式四份经签字的商业发票； 3、原产地证明书； 4、装箱单； 5、为出口_所需的其他主要单据。 第十一条：装船通知：卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条：件告知

9、买方，买方或其代理人将装货船估量到达装货港的时间告知卖方。 第十二条：其他 条：款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进展，若要求供应所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。 第十三条：装船时间： 第十四条：装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为_立方（吨）。 第十五条：延期费慢装卸罚款：对于_载重吨船来说，每天_。 第十六条：不行抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不行抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。 第十七条：合同争议的解决： 第十八条：本合同于_年_月_日在_市用_文签署，正本一式两份，买卖双方各执一

10、份，买卖双方签字生效。 买方：_卖方：_ 代表：_代表：_ 日期：_日期：_ 货物商品买卖合同格式1400字范文5 甲方：_联系方式：_ 乙方：_联系方式：_ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购置甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_平方米。（详见土地房屋权证第_号） 其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整（大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整）本

11、合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。 第三条付款时间与方法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整申请银行按揭（如银行实际审批数额缺乏前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给

12、乙方使用，并应在交房当日将_等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方担当，中介费及代办产权过户手续费由_方担当。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体 1.甲方是_共_人，托付代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_。 第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。 第九

13、条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份，_市房地产交易中心一份、_公证处各一份。 第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条双方商定的其他事项： 出卖方（甲方）_身份证号码：_ 购置方（乙方）_身份证号码：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 货物商品买卖合同格式1400字范文6 甲方：_ 身份证号码：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 鉴于甲方已经于年月日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同，该合同商定标的房屋为_房，建筑面积为_平方米

14、，按建筑面积计算，单价为人民币_元，总价为人民币_元。 经双方友好协商，甲方情愿归还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下商定，由双方遵守。 一、转让价款、支付方式 1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币_万元； 2、签订本协议之日起_个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户； 3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_万转让甲乙双方设立的共管账户； 4、甲方归还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备

15、案及房屋预报登记手续准时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_万元； 5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全全都），并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后_个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_万元给甲方。 二、双方保证与 1、甲方保证在本协议签订后_个工作日内，归还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤

16、销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续； 2、甲方保证在签订本协议后_个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全全都），并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票； 3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。 三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同； 2、乙方违反本协议第一条第4款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当

17、违约金人民币_万元； 3、乙方违反本协议第一条第5款商定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一担当违约金，收到甲方通知后不帮助办理解付款手续的，每次担当违约金人民币_万元； 4、甲方逾期办理本协议其次条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方担当违约金人民币_万元； 5、甲方办完全部应办手续后，因乙方自身缘由不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币_万元； 6、开发商_有限公司供应给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不全都的，乙方可以选

18、择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款商定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币_万元。 四、争议处理 1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方全都同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。 五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议商定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面商定，乙方可以凭借书面通知及书面商定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金。 2、双方法定联系方式为以以下明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月

19、_日 货物商品买卖合同格式1400字范文7 出卖人：(以下简称甲方) 住宅地： 法定代表人： 买受人：(以下简称乙方) 住宅地： 法定代表人： 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律规定，在公平、自愿的根底上，经充分协商，就乙方购置甲方产品达成以下买卖合同条款。 一、产品名称、型号、数量 风险提示：标的物信息 买卖合同中应依据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品商定不清，而产生纠纷。 数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得模糊。 二、产品质量 1、质量标准： 2、乙方对产品质量的特

20、别要求： 3、乙方对产品包装的特别要求： 4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同商定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同商定要求。 三、产品价款 1、产品的单价与总价： 上述货物的含税价为：_总价款为：_ 2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上以下支费用等按以下商定担当： (1)甲方产品的包装物由_供应，包装费用由_担当。 (2)甲主产品的运输由_办理，运输费用由_担当。 (3)甲方产品的保险由_办理，保险费用由_担当。 (4)甲方产品交付时的上下力支费用由

21、_担当。 (5)乙方担当的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。 四、产品交付 风险提示：履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的担当，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的担当问题;履行期限商定不明将会严峻影响到合同内容的顺当履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会简单引发争议。 如：有的合同对履行期限作出模糊商定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有商定，这就简单使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;假如将期限明确化，商定在“某年某月某日前履行完毕”则就避开了歧义的产生。 (1)甲方产品交

22、付方式为：乙方提货，甲方送货，甲方代办托运。 风险提示：交货地点 对于“交货地点”应当明确商定，由于它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险担当问题。一一般状况下，标的物的全部权自交付时转移，风险担当随之转移。如：在合同中商定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 (2)产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后_天，若乙方对甲方产品有特别要求的，甲方应当在乙方供应相关确认文件后_天内交货。但乙方未能按商定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能准时供应相应文件的，甲方有权延期交货。 (3)在合同商定期限

23、内甲方违约未能准时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方担当;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方担当。 五、价款结算 风险提示：价款支付 在实务中，有的买卖合同只是简洁地商定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出商定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或拖延支付找到借口。 另外，需方应尽量实行银行转账方式来履行支付货款。明确付款的详细期限及条件，尽量要简洁、明确易实施，避开催款方由于无法举证付款条件成就而不能主见货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效催促或威慑合同付款方。 (1)乙方应在本合同书签订_日内向甲方预付货款_元，甲方交付前

24、给付价款_元，余款由乙方在收到甲方产品之日起_天内付清。 (2)乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。 (3)双方同意乙方未能付清全部价款之前，甲方产品的全部权仍属于甲方全部。 六、合同的解除与终止 双方协商全都的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当准时书面通知到对方。 七、商业隐秘 (1)乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为甲方的商业隐秘。 (2)无论何种缘由终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业隐秘担当保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方

25、的商业隐秘。 (3)乙方违反上述商定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。 八、违约责任 风险提示：违约责任 违约责任要条款化，在消失违约情形时，能有效执行，避开纠纷。许多合同对违约责任没作商定或商定太过模糊，不具可操作性。比方有的合同商定“违反合同商定，支付违约金10万元”，这个商定就太过笼统，实务中很难操作。 详细应明确，违反合同的哪条商定，应担当何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未准时交货等等，不同违约状况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要详细化、数字化，以便于向违约方主见。 本合同签订后，任何一方违约，都应当担当违约金_元。若违约金缺乏以弥补守约方损失的，违

26、约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主见权利的费用等)。 九、不行抗力 (1)因火灾、战斗、罢工、自然灾难等不行抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自担当。不行抗力因素消逝后，双方需要连续履行合同的，由双方另行协商。 (2)因不行抗力终止合同履行的一方，应当于大事发生后_日内向对方供应有权部门出具的发生不行抗力大事的证明文件并准时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当担当赔偿责任。 十、其他商定事项 (1)乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何、通知等，都对乙方具有约束力，具有不行撤销性。 (2)签订或履行合同过程

27、中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。 (3)乙方联系地址、电话等发生变化的，应当准时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方担当相应的责任。 (4)本合同未商定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。 (5)乙方应当在签订合同时向甲方供应其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。 (6)签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同，同等法律效力。 十一、争议解决 风险提示：争议解决方式 合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机

28、构或法院。那么详细选择哪一种方式，则需要当事人双方商定，假如选择仲裁机构就肯定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因商定不明而致商定条款无效。 固然双方也可以商定管辖的法院，而商定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随便选择，否则该条款无效。 本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 十二、明示条款 甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，情愿签订并遵守本合同的全部商定。 十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。 风险提示：证据保存 留意保存和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。 十四、本合同书一式_份，双方各执_份。 甲方： 托付代理人： _年_月_日 乙方： 托付代理人： _年_月_日