钢筋包工协议书样本钢构包工协议书(二篇).docx

《钢筋包工协议书样本钢构包工协议书(二篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢筋包工协议书样本钢构包工协议书(二篇).docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 钢筋包工协议书样本钢构包工协议书(二篇)如何写钢筋包工协议书样本(推举)一 承包方(以下简称乙方)： 甲方承建的_工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完本钱工程的施工任务。依照民法典和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、承包范围： 2、承包内容： 3、承包方式： 4、承包单价：、_元/吨;、_元/ 、此单价为优质优价，必需满意设计及施工标准要求，保证质检等部位验收合格。 、保质保量，顶峰时期不能少于_个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度规划和逐日进度规划。 、安全文明施

2、工，现场做到活完料尽现场光。 5、单价的组成 、施工所需要的铁丝、小型工具。 、乙方职工各项加班费，保险费。 、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。 、无论何种缘由造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。 、工程质量的质优价费。 、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。 6、付款方式： 7、工程期限： (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责担当，甲方有权将乙方清退出场。 (2)如因材料供给不到位，工期将连续。 二、甲方责任 1、工程经理、工程工程师和施工治理人员，对工

3、程质量，安全，文明施工及施工进度进展监视、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方供应必要的施工图纸及有关资料一套(施工时缺乏局部由乙方自理)。 3、对乙方进展施工图、施工组织设计、质量要求、施工标准和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。 4、向乙方供应弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。 5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。 6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监视和日常治理。 7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。 三、乙方责任 1、承包人或承包人托付一名负责人必需吃、住在工地，到

4、工程部报到上班，每天参与工程部班前会。熟识图纸，严格根据施工图纸、施工组织设计、施工标准和操作规程施工，负责本工程施工工作。 2、听从甲方现场治理人员领导和指挥，承受甲方、业主、部门检查监视。 3、遵守甲方各项规章制度的治理，安全施工。 4、乙方必需与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。 5、甲方所排施工进度规划，乙方应无条件听从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。 6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟识图纸和施工方案以及治理制度。 四、安全文明施工 1、乙方应根据工程所在地安全文明施工

5、相关条例以及甲方有关治理制度。严格按标准组织施工，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。 2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险供应必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方担当全部费用。 五、工程质量 质量要求：必需按设计图纸、国家标准和施工现场治理人员的技术交底进展施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。 六、材料丧失、损坏责任，机械使用责任 (1)材料：由乙方造成的材料的铺张，将根据市场价格从乙方工程款中扣除。 (2)机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责 七、违约责任 1、甲方的违约责任： (1)

6、因供应的资料不精确，或者未根据期限供应必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 (2)因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的，甲方应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 (3)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任： (1)施工期间，因乙方的缘由致使造成人身和财产损害的，乙方应当担当损害赔偿责任。 (2)因乙方的缘由致使建立工程质量不符合商定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无

7、偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。 八、合同生效与终止 1、双方在协议书中商定合同生效方式。 2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 十五、附则 1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。 2、争议解决 若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采纳调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 3、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方协商解决。 甲方

8、： 代表人： 联系电话： 签订日期： 乙方： 代表人： 联系电话： 签订日期： 如何写钢筋包工协议书样本(推举)二 甲方： 乙方： 甲方在小区31#建房屋一栋，建筑总面积约300平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同： 一、承包方式 采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建工程 乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼

9、垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。 三、承包价格 每平方米伍拾肆元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担50%。 四、付款方式 完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元，完成其次层付款叁仟元，完成第三层付款叁仟元，工程全部完工，阅历收合格后一次付清。 五、双方责任 甲方负责水电供应及原材料准时进场。乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节省材料，并保管好材料，不得丧失。 六、质量要求 乙方应

10、当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 七、留意安全 文明施工，假如乙方施工人员消失工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在20xx年_月_日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出规划，以便快速筹备。 九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)： 乙方签字(章)： 年月日