土建钢结构总承包合同钢结构工程承包合同范本(16篇).docx

《土建钢结构总承包合同钢结构工程承包合同范本(16篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建钢结构总承包合同钢结构工程承包合同范本(16篇).docx（115页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 土建钢结构总承包合同钢结构工程承包合同范本(16篇)土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包合同范本篇一 承包方：(以下简称乙方) 甲方承建号房工程的施工任务，为了抓紧工程进度，提高工作效率，缩短工期，在保质保量的前提下，本着互惠互利的原则。甲方将该工程的钢筋制安分项工程的人工费承包给乙方，为明确此项工程的工作内容、质量、安全、工期等，经双方共同协商达成如下协议： 一、工程承包形式：包工不包料。 二、承包的内容： 工作内容：按自贡市城市规划设计讨论院设计的号房施工图要求，包括：全部现浇砼构造的钢筋制作、安装，电弧焊焊接，钢筋定位用的“铁凳子”、爱护层用的砂浆垫块、预埋铁件、砌体加筋等的制作，制作

2、成品的堆放、运输，剩余材料的整理归库、场内运输，施工场地的清理等工作内容以及柱筋电渣压力焊焊接。 三、工程承包的价款： 以施工图纸为准，按建筑工程面积计算标准计算建筑面积，每平方米元，如有变更，以变更后的建筑面积为准。其中包括个人防护用品、钢筋绑扎用的扎丝、焊接用的焊条等在内。 四、工程价款的计量及支付方法： 1、甲、乙双方每月25日按现场实际施工工程量收方计量，双方签字认可后报公司工程部、计经部核实计算当月总工资。 2、当月实发人工工资按计经部核实计算的经领导审定签字的总工资额的80%计付，剩余的20%待工程竣工验收合格后二月内付清。 3、实发工资额由员工本人在工资表和花名册上签字交回公司财

3、务部后，在次月的10日以内付清;乙方在给员工发放工资时，必需有甲方人员监视执行，且将当月工资表张榜公布。 五、工程质量标准： 1、质量标准为合格。 2、乙方必需根据国家现行施工质量验收标准、检查标准、强制性条文和设计图纸要求及甲方规章制度进展施工。 3、因乙方缘由造成的质量返工，其材料、人工费及延误工期造成的损失等必 (以下简称甲方) 承包方：钢筋组 (以下简称乙方)须由乙方全部负责赔偿。 六、工期： 1、该分项工程从开工之日起计算，日历工期为 天，即从20 年 月 日至 20 年 月 日。 2、工期奖惩：若该项工程开工至竣工未发生质量、安全事故，按每提前或延误一天，奖惩500元，以此类推。

4、七、安全： 1、乙方必需为员工办理意外损害保险、医疗保险，保险资金缺乏时暂由甲方垫付，在工程工资余款中扣除。 2、员工个人安全防护用品及劳动爱护用品由乙方自理，员工必需根据施工安全要求和操作规程正确配戴。 3、发生安全事故时，直接经济损失在20_元以内的由乙方自行负责，在20_元以上依据事故责任划分，负主要责任者付直接经济损失的70%，负次要责任者付直接经济损失的30%。 八、其它 1、施工期间，乙方应听从甲方治理人员的统一指挥和治理，不得违章作业，不得参加违反国家有关法律、法规的行为，造成后果的自负。 2、乙方在施工中应对各种设备，材料进展爱惜和节省，当天必需对设备进展清洗、保养，对材料收捡

5、归库，若设备、材料造成损失乙方根据公司制度照价赔偿。 3、根据工期进度要求，因上道工序影响下道工序的正常进展，造成施工进度拖延三天以上的，该工种无条件自动退场 4、特别工种作业人员必需持证上岗。 5、施工中涉及地邻关系的处理由乙方负责。 九、违约责任 任何一方违约和违反上述合同条款按总价款 %付守约方。 十、未尽事宜，经甲、乙双方协商解决。 十一、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格后，付清价款后自然失效。 十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包

6、合同范本篇二 甲方： 乙方： 兹有甲方承建的陇县固关镇苟家沟小学公寓楼及厕所工程，依据工程施工需要，现将本工程的钢筋制作及绑扎工程承包给乙方。为明确双方的责、权、利，使工程保质保量按期竣工，经双方协商签订本施工合同，包括以下内容： 一、工程概况 工程名称：陇县固关镇苟家沟小学公寓楼及厕所工程 二，分包内容：图纸设计的全部钢筋制作绑扎工程。 三、承包形式、价款：实行包工不包料的形式。按建筑面积每平方米 元。 四、质量要求：乙方应按施工要求、施工标准和强制性条文规定以及质量验收标准组织施工，必需到达合格标准，并报工程部验收。 五、工期：本工程合同工期。 六、安全要求：乙方应遵守国家安全法规，听从甲

7、方安全治理，加强对施工人员安全教育，搞好现场施工安全目标责任、交底签证工作。必需严格根据高空作业安全规程操作施工，搞好操作人员安全防护及现场安全防护工作，不能高空抛物，不能违规施工，确保施工安全。机械操作应符合国家法定法规要求,若发生担心全事故，由乙方担当全部责任。 七、付款方法：按工程进度支付。 工程地点：陇县固关镇苟家沟村 八、双方责任 甲方： 1、给乙方供应所需施工机具及工程所需原材料，拉运到工地。 2、负责工程施工质量、安全检查、监视。对安全措施不到位，施工达不到标准要求时，有权责令乙方停工整改，其费用由乙方担当。杜绝质量、安全事故的发生，确保工程顺当完工。 乙方： 1、组织高素养的施

8、工队伍，协调好各工种相互协作工作，听从工地技术员、施工员的统一安排。坚持文明施工，保证施工现场干净卫生，保证按期完工。发生违规违纪行为，按规章制度惩罚。 2、按工程进度提前三天向甲方供应原材料及设备进场时间，承受甲方、质检及监理部门的检查监视，负责工程质量、安全责任。质量、安全达不到标准要求的坚决停工整改，费用由乙方担当，确保工程的施工质量和施工安全。 3、乙方应维护甲方的施工机械设备，要细心维护，合理使用，保证设备完好，并负责成品、半成品爱护工作，若损坏丧失必需如数赔偿。 九、本合同未尽事宜，双方现场协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，工程完工，款项结清失效。

9、甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包合同范本篇三 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于_年_月_日，由甲方发包给乙方采纳包工不包料方式进展施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼全部的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1)甲、乙双方必需指定专职治理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工

10、作。 2)乙方必需确保进场人员的政治素养及身体、技术素养，严禁使用童工、女工。特别工种必需持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随便更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3)乙方应听从甲方的统一指挥、调配、指导及治理，遵守甲方现场的各项治理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1)供应乙方进

11、场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监视与治理。 3)供应施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。 4)保证材料供给，如确因种.种缘由供给缺乏时，甲方应准时安排其它工作，乙方应听从甲方的调配。 2、乙方责任： 1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收标准。敬重和听从甲方治理人员的监视与指挥，确保工程质量到达优良等级以上。 2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必需仔细学习、遵守执行经理部制订的安全治理暂行规定(附后)等制度，提

12、高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避开民生安全事故，并担当但凡违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工治理制度，搞好与其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要担当责任。 4)肯定听从甲方的工程进度安排。班组长必需在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力气，否则，因此而造成的一切后果均由乙方担当。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。 5)严格根据甲方规定下料，、不造成人为的铺张。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。 6)疼

13、惜甲方的一切机械设备和工具，担当本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。 7)钢筋焊接要符合标准要求。 8)钢筋制安质量要求，肯定不能消失返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必需派专人跟班调整钢筋，必需保证砼浇灌后的钢筋质量。 9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。 10)乙方必需严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严峻者则予去除场地。 四、工程质量： 由于操盲目蛮干、图速度、不按标准规定操作所造成的返工

14、，其返工费用由乙方负责，所造成的材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿。 五、工 期： 依据甲方现场所安排的月、周施工规划的时间、期限，保证按期或提前完成全部本工程的施工任务。 六、付款方法： 七、其 它： 1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的损害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。 2)由于他人违章作业而造成的损害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。 3)凡操违反操作规程和工地有关规定所造成的损害，其一切费用全部由乙方负责。 4)伤者费用在_元以内，不管何种缘由均由乙方自理。 八、本合同未尽事宜，双方另行协商解

15、决。 九、附则 十、甲方对以上各条款负有解释权。 十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清全部承包款时失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包合同范本篇四 总承包，建筑类术语，指一个建立工程全部建立过程交由一家建立单位实行总包。总承包合同怎么写呢以下是小编为大家整理的总承包合同范文，欢送参考阅读。 总承包合同范文1 甲方： 乙方： 依照民法典、中华人民共和国建筑法及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，依据建筑工程质量治理条例

16、的规定等，双方遵循公平自愿，公正合理，诚恳守信的原则，双方协商出以下条约。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程总占地面积： 亩。 4、建筑规模：以甲方的图纸和全部设计为准。 5、资金来源、企业方自筹。 6、工程价格：按河北_年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按河北发行的信息价调差近行计价结算。 7、工程总价约：十亿左右，以最终预结算为准。 二、总承包方式 注：包工包料，另建立施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和全部装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括全部资料等，车间机械调试通过内机械甲方负责。 三、合同工期 1、本工程工期

17、 个工作日，阴雨天和人力不行抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。 2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金， 第一笔到位，甲方在_日内马上以书面通知乙方施工组进场，进展前期工作预备，甲方图纸到位，手续完工，马上进展了主体工程开工。 四、甲方义务 1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。 2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。 3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施工。 4、乙方进场前，甲方交与乙方全部的施工图双方近行图审，便于施工无错。 五、乙方义务 1、乙方必需按图施工，确保工程质量。 2、要做到工

18、程先自检过，通知甲方近行监视检验才进展 其次步工作。 3、必需承受各级领导的指示，和指导工作。 4、文明施工，确保整工地的环境整个工地干净、有挨次。 5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发觉应马上停工，并立刻排解一在连续施工。 6、乙方签完合同后，应早预备进场工作和组建好，有素养的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应马上交施工组资料，并即时进场。 六、质量标准 1、本工程也合格工程准。 2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。 七、工程结算方式 1、结算依据，甲方所供应的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联系、设计中有明示意参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工

19、方案，甲方发下的变更通知，隐藏工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进展工程造价的编制计价结算。 2、结算条件：按_省_年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。 3、人工与材料价的调整。 (1)人工费的调整按_省相关职能部门的文件执行调差。 (2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月_省定额站公布布发的建筑工程河北建筑工程材料信息月刊执行调差。 (3)_省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。 八、工程款的支付方式 1、本工程全部工程乙方不用垫资，甲乙双方签订完合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零

20、进设施费，按合同总价的百分之 %，计算的零建立施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场 天内甲方再拨给乙方材料备料款，按合同总价的百分之 %的备料款。 2、工程进展中每月的实计工程量，进付款的百分之 ，付款时间，每月 号申报进度表为准，次月 号付款，依此类推。 3、总工程款的结算付款，最终的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后， 天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期_年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内消失工程质量问题，乙方应即时处理修理。假如乙方接到通知未即时处理，甲方自行修理处理的，修理金甲方扣多少，乙方必需承受，保修期满_年无质量

21、问题，无息全部付清尾款。 4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。 九、双方事宜 1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联系，相互交换意见以以确保工程捏和工程进度。 2、乙方如有发觉图集有误差不能擅自作主更改，应马上与监理和甲方联系处理，包括(施工中验收和隐藏工程验收)，工程变动在内。 3、监理和甲方处理并赐予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。 4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，盼望双方严密协作、团结，相互遵守。 十、特殊商定 1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本工程工程与他人在签订合同，若甲方将本工程在与他人签订合同，

22、乙方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本工程的一切费用。 2、乙方必需仔细组建好施工组，并按甲方的指导进展施工，承受甲方和监理的正确指导意见。 十 一、保密要求 本合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业隐秘和本工程的有关隐秘应严格保密，不得向 第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方担当全部损失赔偿。 十 二、适用法律 1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。 2、假如签署本合同后，有新的法律法规，行政法规公布后的，按新的法律执行。 十 三、争议解决方式 1、任何因素让

23、本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时，双方商定以以下 (2)方式解决。 (1)向_省仲裁委员会提起仲裁。 (2)向工程所在地人民法院提起诉讼。 2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应连续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。 十 四、违约责任 1、如因乙方的工程质量消失问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，假如消失严峻工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行担当全部责任。 2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。 十 五、合同生效 1、本合

24、同自双方签字盖章后生效。 2、本合同直到履行完义务终止。 3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。 4、本合同未尽事宜双方商定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。 5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 合同订立地点 本合同双方约签字盖章后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 总承包合同范文2 甲方： 乙方： 依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工事项协商全都，订立本合同。 1、工程名称及地点： 2、工程承包内容及范围：

25、 (1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的根底及电缆沟开挖、根底混凝土的浇筑、道路平坦、站内绿化工作。 (2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。 (3)变电站帮助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等帮助设施建筑及安装工作。 (4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。 (5)线路工程：至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔根底开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里) (6)通信工程至光纤通信线路架设工程。(线路全长公里) (

26、7)系统试运行。 (8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的选购。 以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。 3、工程承包方式：本工程由乙方进展施工总承包。 4、工程合同金额：人民币整。(工程建立所需的备品备件购置、治理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。) 5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程到达优良标准。 6、工程工期要求：开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日，合同工期天。 7、乙方向甲方承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 8、甲方向乙

27、方承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 9、本合同包括： (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款 10、本合同订立时间：_年_月_日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。 1 1、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 总承包合同范文3 (发包人名称，以下简称发包人 )为实施 (工程名称)，己承受 (承包人名称，以下简称承包人 )对该工程施工的投标。发包人和承

28、包人共同达成如下协议。 1.本协议书与以下文件一起构成合同文件： 中标通知书; (2)投标函及投标函附录; (3)专用合同条款; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)己标价工程量清单; (8)其他合同文件。 2.上述文件相互补充和解释，如有不明确或不全都之处，以合同商定次序在先者为准。 3.固定合同价：人民币(大写) 元( 万元)。 4. 工程范围： 5.承包人工程经理： 6.工程质量符合国家现行全部强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建立方面的标准。国内没有相应标准、标准时的,开工前供应发包人制定和公布的相关标准。 7.承包

29、人承诺按合同商定担当工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同商定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应根据监理人指示开工，施工总工期 个月。 10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。 1 1.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成局部。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 返 土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包合同范本篇五 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法、装饰装修治理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益

30、，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况及要求 1、施工地点： 2、施工内容： 3、承包方式： 4、总价款：(人民币) 5、施工期限：自年至年 月 日竣工，工期 天。 二、工程质量及验收： 1、本工程执行dbj08-62-97建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999装饰装修验收标准和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 三、工程付款及结算： 四、违约责任： 由甲方缘由导致延期开工或中途停工，工期顺延。由乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的1%向甲方支付违约金。 五、解

31、决纠纷方式： 因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本，可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解，或向消费者协会投拆。调解解决不成时，可以根据本合同商定向法律机关申请仲裁。 六、本合同一式4份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包合同范本篇六 甲方： (以下简称甲方) 乙方：上海禾兴餐饮治理有限公司(以下简称乙方) 为适应企业后勤社会化的需求，提高食堂后勤和治理水平，减轻企业负担，甲、乙双方在遵守国家有关规定及遵守中华人民共和国食

32、品卫生法的条件下，经充分协商，签订以下合同，以资共同遵守。 第一条 合同期限 合同期限为 年，自_年_月_日到_年_月_日止。 其次条 养分和卫生标准 乙方供应的养分餐必需符合国家有关部门制定的卫生标准及养分标准。 第三条 人员组成 乙方必需配备专职治理人员、资深厨房、养分师等，并制定相应的治理方法。 第四条 收费及质量执行标准 1、 收费标准 每客 元 每客 元 2、 养分餐质量执行标准 每客两荤一素一汤 每客两荤两素一汤 其中：两荤为一主荤、一次荤。主菜每客标准为 克;次荤每客总重量标准为 克，其中荤菜不少于 克。每只素菜为 克。以上重量执行标准。 3、 养分餐制作及原料选购的质量要求：

33、养分餐制作必需严格根据国家有关规定，养分餐所采纳的各类主副原料、调味品以及清洁剂必需符合国家食品法及相关法规要求，各种主副原料选购必需从国家工商部门认可的经销企业进货，严禁选购三无产品、变质过期产品。 4、 如早全面推动“放心菜”工程后，各养分餐供应商原料选购必需依照选购序及规定进入“放心菜”选购点选购，乙方不得任何理由拒绝。 5、 餐费的缴付 (1) 甲方每月初按时向就餐职工收取，并入公司帐户。其次月初按实际就餐天数乘以就餐职工数乘以单价，在扣除上月能源等费用后，以支票形式付于乙方，乙方收取餐费时同时应出具相应税收部门监制发票给甲方。 第五条 菜单的制定 2、乙方必需严格根据已被确认菜单标准

34、配制，不得随便更改，如确需更改的，应抱后勤办确认并通知甲方。 第六条 养分午餐制作及送达时间 1、养分午餐制作点必需具有国家卫生部门颁发的卫生许可证; 2、生产供给午餐的场所及餐具必需符合国家有关部门制定的标准及食品卫生部门的标准; 3、乙方派驻的从业人员必需具有有效安康书，每日必需晨检和安康询问并有记录; 4、乙方选购员必需到持有有效卫生许可证的经营单位选购食品及其原料，并按 照国家有关规定进展索证;应相对固定食品选购的场所，以保证其质量。 严格制止选购以下食品：腐烂变质、溢脂、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性壮特别，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体安康有

35、害的食品; 未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品;超过保质期限或不符合食品标准规定的定型包装食品;其他不符合食品卫生标准和要求的食品。、乙方每天以净菜形式进公司烹饪，作到热饭热菜; 6、每天上午_时至_时乙方需要将养分餐盒饭按时送至就餐厅内，并负责回收盒饭及扫净四周环境，清洁餐后残留垃圾，做到日产日清，垃圾蓄物罐须加盖。 7、乙方应将二人份午餐的标本置于04度的冰箱内留存48小时，并填写留样记录，以便化验检查。 第七条 厨房及厨房设备的使用 甲方无偿供应厨房及厨房设备，乙方负责厨房及厨房设备的日常维护及支付维护费用，水电煤等费用。乙方在本校制作的午餐仅限于供给本公司及工作人员，不得有对

36、外经营行为。 第八条 效劳费的支付 为保证学生用好餐，在学生用餐时，如有需要乙方可要求甲方派专人协作乙方负责治理好职工用餐，效劳费的数量应依据学校实际协作效劳的工作量大小，经甲。乙双方协商后并签订补充合同，由乙方支付给甲方。 第九条 保险 1、乙方必需参与 养分午餐保险，(保险费职工每客 元)，每月月底前将本月应缴保险费缴餐饮公司;保险的签约、缴纳保险费、理赔等工作均由餐饮公司统一办理。 第十条 厨房设备的交接 1、 乙方负责日常保养甲方供应的设备，包括陶器、玻璃器皿、刀具、餐具及厨房用具等，以确保工作正常进展，所需费用由乙方支出。 2、 乙方和甲方应在本合同实施前清点甲方所供应的设备和厨房用

37、具，甲、乙方的授权代表应在物品清单上签字。 3、 乙方在使用前应检查甲方供应的全部设备和用具，发觉问题马上通知甲方。 4、 本合同终止前甲、乙双方应进展设备清点。 第十一条 厨房及厨房设备的清洁及修改乙方负责厨房及厨房设备的清洁，并负责日常养护及修理，修理、保养费用由乙方支出。 第十二条 人员收益 1、 甲方原后勤在编人员由乙方承受，并与其签订劳动合同，安排适当的工作和负责日常治理，其劳动酬劳： (1) 根本工资由甲方拨付乙方，再有乙方代付给个人。 (2) 劳开工资、奖金由乙方支付，与乙方人员同工同酬，并享受同等福利待遇 (3) 甲方在编人员的“四金”仍由公司代缴。 2、 乙方有权对编人员进展

38、工作安排及考核，甲方原后勤人员因听从乙方治理。 第十三条 考评 1、 2、甲方有权在听取意见的根底上，每月对乙方进展养分午餐等方面的考评，并公司办。 3、 依照“治理方法”有权对乙方进入公司后的学生养分餐制作质量进展检查和考评。 4、 公司依据合同、检查状况及考评结果，可对是否应当终止合同，是否具备续约等状况向甲方提出建议。 第十四条 发生以下状况之一，将完毕终止合同 1、 食品生产经营人员未取得安康证，而进入公司制作点制作养分午餐的行为。 2、 从业人员患有某些不得直接接触食品的疾病，乙方收到更换人员通知书不能 按规定时间调离的。 3、 乙方生产的养分餐(盒饭)质量差，偷工减料，荤素菜数量不

39、达标准在同一 个制作点一个合同期内被查实三次的。 (1)主荤煮熟后重量低于 克/克 (三克平均分); (2)其它荤素菜各项三客平均重量低于标准重量 % 4、 合同期该公司考评不合格，甲方应终止合同，由此造成的损失，由乙方负责 5、 被查实乙方将隔夜饭菜供应给职工食用的。 6、 被查实乙方在经营过程中，对公司工作人员有行贿行为。 第十五条 发生以下状况，马上终止合同 1、 被查实乙方违反本公司合同第六条第四款之行为的; 2、 本制作点发生食物中毒及其他食源性患事故的; 3、 有转包本合同之行为。 第十六条 其它 1、 乙方必需对职工加强防火、防盗和劳动防护安全教育，落事安全防范措施。如因乙方缘由

40、，发生火灾，工伤等事故，应由乙方全部负责。如造成公司财产及人员伤亡的，乙方应负责赔偿责任。 2、 甲方应对就餐人数进展统计，交餐饮公司，便于其安排生产。 3、 如休假等缘由不就餐，甲方应提前二天告知餐饮公司。 4、 如有重大活动或者特别状况，涉及养分餐供给，应与餐饮公司协商共同解决。 5、 如甲、乙双方另有协商或条款，在不在违反本合约内的前提下，应附于本合同后，享有与本合同同等法律效力。 第十七条 本合同(包括补充协议)一式二份，甲、乙双方各执一份。 第十八条 本合同甲、乙双方签订后，经双方审核盖章后生效。 第十九条 本合同未尽事宜，或甲、乙双方在履约过程中发生争议的。双方应协商解决。协商不成，可由签约地点法院仲裁。 甲方： (学校) 乙方：上海禾兴餐饮治理有限公司 甲方代表： 盖章 乙方代表 盖章 日期：_年_月_日 土建钢构造总承包合同 钢构造工程承包合同范本篇七 发包人（全称） 承包人（全称） 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚信原则，合同双