住宅装修施工合同(汇编15篇).docx

《住宅装修施工合同(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅装修施工合同(汇编15篇).docx（80页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、住宅装修施工合同(汇编15篇)住宅装修施工合同住宅装修施工合同1终止名称：装饰装修预算价目表；装饰装修施工合同；终止与业主装饰装修的房屋的所有工程；终止所有项目之前，（业主）客户与施工管理员现场交接所施工项目的面积和造价并交接进场的所有材料当场结清所有的款项，施工项目如下：水电改造按造价为：元；进水管更换球阀一个：元新底盒安装费（包括底盒）个元个元卫生间安装花洒面的面积为：周长.米高.元元花洒对面面积为：周长.米高.元元地面面积为：长.米宽.元元厨房橱柜位置的面积为：周长.米高.元元厨房橱柜对面的面积为：周长.米高.元.元地面面积为：长.米宽.元元阳台面积为：长：.米宽.米.沙子算：包元包元所

2、有总价为：（业主）客户签字：住宅装修施工合同2合同编号：购货单位：(以下简称甲方)供货单位：(以下简称乙方)为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称规格数量单价交付时间合计人民币金额(大写)(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点1.产品的交货单位：2.交

3、货方法，按下列第()项执行：1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)_个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，_个工作日内将货物送至合同指定地点。九、双方的权利和义务：1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、

4、产品合格证、化验报告等手续。4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_元。7、双方都应保守对方的商业机密。十、补充协议：_.十一、特别声明条款：_.十二、合同有

5、效期：_年_月_日起至20_年_月_日止。十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。十四、合同签订地：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：账号：账号：日期：_年_月_日住宅装修施工合同3一、工程概况1、甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。2、装饰施工地点：_区_路（小区）_幢号（单元）_室。3、住户结构：_室_厅_结构，建筑面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附

6、件一施工内容表5、承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。6、本工程由_设计。7、工期：工程期限_天，从_年月_日开工，至_年月_日竣工。二、工程价款及结算方式1、总价款：（大写）_元（其中：设计费_元，管理费_（%），税金_（%）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程价款另计。2、合同签订两日内，甲方支付总价款的60%，计_元。工期至木工全部收口油漆工进场前，甲方支付总价款的35%，计元。工程竣工验收合格后两日内，甲方支付总价款的5%，计_元。（一）甲方工作1、甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案。确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房

7、产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。2、甲方应在开工前_天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。4、指派_为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。（二）乙方工作1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。2、指派_为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意

8、和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。4、与所在地物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的供应1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供的材料、设备清单本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面

9、认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。2、乙方提供的材料：详见附件三乙方提供的材料清单乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。五、安全生产乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内

10、容和工期的变更在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和住宅装饰装修工程施工质量行业规范为质量评定验收标准。2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。3、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工

11、程和中间工程的检查与验收手续（见附件五工程质量验收单），甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。6、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。八、违约责任1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方工程价的1。甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按工程价的1支付违约金

12、。3、由于乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程价的1。4、甲方未经乙方同意，甲方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。九、工程保修1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。十、纠纷处理住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第种方式处理。（1）提交

13、台州_委员会_。（2）依法向人民法院起诉。十一、其它约定事项1、_十二、本合同一式贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方：_乙方：_姓名（签名）：_单位名称（盖章）：_地址：_法定代表人：_地址：_委托代理人：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_工商营业执照号码：_住宅装修企业资质证书号码：_开户银行：_帐号：_税号：_年_月_日住宅装修施工合同4发包方(甲方)：_身份证号码：_联系(通信)地址：_电话：_手机：_承包方(乙方)：_公司总部地址：_法定代表人：_电话：_法人营业执照号：_资质证号：_营业执照号：_电话：_负责人：_职务：_电话：_签约代理人：_电话：_工程代表人

14、(或项目经理)：_电话：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、湖北省合同监督条例、建设部第110号令住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程地址：_.2.建筑面积：_.3.户型：_室_厅_卫，为平层，或错层，或复式，或别墅。(为确定的内容，以或表示，下同。)4.承包方式：双方商定采用下列第_种方式承包：乙方包工、包辅助施工材料、包全部主材或部分主材(以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。其他方式_.5.施工内容：(附施工说明

15、、施工图及工程报价单)。6.施工日期：_年_月_日至_年_月_日。7.合同金额：(大写)_元。竣工后据实复核结算;合同款包干。8.支付方式：合同签订后，甲方按合同_%首期预付_元;水电等隐蔽工程及中期验收后按合同_%支付_元;工程竣工验收合格后_日内支付尾款_元。9.甲方向乙方支付定金、预付款、工程款及其他款项时，应要求乙方提供盖有乙方“财务专用章”的收据或发票等字据。二、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供1.甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。2.甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费(大写)_元。(此费用由甲方支付;此费用予以减免)。

16、三、甲方工作1.若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。3.开工前为乙方入场施工创造条件，包括搬清居室内家具、陈设，并归堆、遮盖，以不影响施工为原则。4.提供施工所需水、电;办理施工所涉及的相关手续。5.负责协调施工队与邻里之间的关系。6.及时提供符合设计要求、具备合格证书、由正规厂家生产的自备材料和设备。7.组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中期及竣工阶段的质量验收。四、乙方工作1.严格执行施工规范、安全操作规程、消防和环境保护等规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。2.若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施

17、工图纸和施工说明，并进行现场交底。3.施工中不得拆改建筑主体或承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。4.确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方负责。5.遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全及围护工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。6.保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，负责将垃圾定点堆放。7.组织好工程质量的自检，配合甲方(实行工程监理的，应有监理方参加)做好隐蔽工程、中期及竣工阶段的验收。五、工程监理本工程实行工程监理，甲方委托_监理公司对本工

18、程进行监理，甲方自行支付监理费用。六、工期1.乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和因停电、停水及不可抗力因素导致停工_小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方按合同金额_%的比例向甲方支付违约金。2.由于甲方原因导致中途停工的，工期顺延。且每停工一天，由甲方按合同金额的_%的比例补偿乙方误工费。3.若甲方增加工程内容，经双方书面认可后，按新增加工程量顺延工期，费用由甲、乙双方协商支付。七、材料供应2.凡由乙方供应的材料、设备，应向甲方提供其品牌、规格、单价、产地及产品合格证等，并经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。八、工程变更1.工程项目及施工方式如

19、需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(附：设计(施工)变更单);2.无故未按期支付工程款的，工期相应顺延。3.若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工，且无法调整的，损失由甲方承担。九、工程质量验收及保修1.工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210-20xx)及住宅装饰装修工程施工规范(gb50327-20xx)为质量评定的标准;以民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb5032520xx)为室内环境达标标准。2.在水、电等隐蔽工程完工后，甲、乙双方应共同进行

20、中期验收(实行工程监理的，监理方应参加验收)。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。(实行工程监理的，应有监理方参加)。4.在隐蔽工程和中期验收过程中，甲、乙双方(实行工程监理的，应有监理方参加)确认的质量问题，由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期;在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修(返工)和承担费用，并重新约定返修(返工)工期。5.未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。6.工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出具工程保修单，保修期按建设工程质量管理条例的相关规定执行。十、违约责任1

21、.甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构或煤气表管、采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。2.未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管、采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。3.在施工过程中，甲方未与乙方主要负责人协商，私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。4.若因违反施工规范、安全操作规程、消防法规、环保规定及双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。5.因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应及时通知对方办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金

22、，并赔偿对方由此造成的经济损失，违约金按合同金额的_%支付。十一、争议或纠纷处理_仲裁委员会仲裁;向人民法院提起诉讼。十二、其它_十三、附则1.本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。2.本合同签订后工程不得转包，否则合同无效，由此造成的一切损失由转包方承担。3.合同附件为本合同的有效组成部分。甲方(签章)：_乙方(签章)：_法定代表人：_签约代理人：_合同签订日期：_年_月_住宅装修施工合同5租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同（1）建设单位：（2）承包单位：（3）设计单位：（4）监理单位：（5）甲方代表：指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实

23、施的代表人。本工程的甲方代表为。甲方代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签署证书和发布通知。（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。（7）项目经理：指由承包单位委派的全面负责本了程实施的代表人，本工程的项目经理为。项目经理应代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。（9）主体工程：a、土地平整工程；b、农田水利工程；c、田间道路工程。（11）施工图纸：指设计单位在技施设计阶段应提供的图纸，

24、包括经监理单位签署的设计修改通知和补充图纸。（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付承包单位的。（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传，传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。（14）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或都其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外，时限的最后一天的截止时间为当日24小时。第2条承包方式（1）以方式结算支付。承包单位应严格按照施工设计

25、图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。（2）承包方式：第3条甲方代表（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给承包单位造成的直接损失，承包单位有权提出索赔和工期顺延。（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程是质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。第4条转包与分包承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程

26、整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包单价必须提供分包单位承包能力为证明，事先征得建设单位与监理单位的同意，且分包单位必须具有法人地位。第5条合同的范围本合同包括：除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。第6条合同文件及解释顺序1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：（1）协议书（4）合同条款（5）施工招标文件（6）标准、规范及有关技术文件合同编号：发包人（甲方）：委托代理人（姓名）：民族：住所：身份证号：联系电话：手机号码：承包人（乙方）：营

27、业执照号码：经营场所：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：规范服务达标证号：本工程设计师：联系电话：施工队负责人：联系电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况1.1施工地点：1.2工程装饰装修面积：1.3工程户型：1.4工程内容：（见报价单和图纸）1.5工程承包方式：经双方商定，采取下列第种方式：（1）承包人包工、包全部材料（见附件二）。（2）承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料（见附件一、二）。（3）承包人包清工、发包人提供全部材料（见附件一）。1.6

28、工程期限日（以实际工作日计算）：开工日期年月日1.7工程造价和报价单（1）工程造价为（人民币）（金额大写）￥：（2）双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。（3）工程报价（见附件三）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸和室内环境质量3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或

29、转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条发包人义务41开工三日前要为承包人人场施工创造条件，以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。45负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。46负责垃圾外运输及处理。47不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改

30、热、暖、燃气等其它管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其他行为。4.8凡必须涉及4.6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。4.10参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得

31、拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。（2）不得扰民及污染环境。（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任。（4）负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。（5）保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。（6）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。（7）负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。53发包人为少数民族的，承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。第六条材料供应6.1发包人提供的材料：（1）发包人负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供

32、应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，由此造成工程质量问题影响装饰设计效果，责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人负责赔偿。（2）发包人采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。6.2承包人提供的材料承包人供应的材料、设备，应提前通知发包人到现场验收，双方就设备质量、环保标准共同验收，由发包人确认备案o6.3双方所提供的建筑装饰

33、材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。第七条质量标准7.1本工程施工质量执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31t301999住宅装饰装修验收标准和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准，以及施工图纸、做法说明设计变更文件。7.2装修室内环境污染控制方面，应严格按照民用建筑工程室内环境污染控制规范（gb50325-XX）的标准执行。第八条工程验收（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；（4）双方约定的其他事项。82工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到竣

34、工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署验收单。83双方未办理验收手续，发包人不得人住，如发包人擅自人住视验收合格，由此造成的损失由发包人承担。84竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后，可视为验收。85本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。第九条工程款支付方式91合同签字生效后，发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款，付款比例由双方协商确定。工程款付款时间表付款时间付款比例金额合同签订后开工前三天元工期过半油漆工进

35、场元竣工验收验收合格当天元增加工程项目签订工程项目变更单时元9.2双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交发包人。9.3工程结算（见附件五）。第十条合同的变更和解除10.1工程项目如需变更，需提前与对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期（见附件四）。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。10.2合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理法律手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款支付违约金，解除本合同。第十一条违约责任11.1对以下原因造成的竣工日期延误，经发包

36、人确认，工期应当顺延：（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其它情况。11.2对以下原因造成的竣工日期的延误，工期应当顺延，每误工一天，甲方应向乙方支付合同价款2违约金。（1）发包人未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）发包人未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因发包人责任造成工期延误的其它情况。11.3因承包人责任不能按期完工的，工期不顺延，因承包人原因造成工程质量存在问题返工费由承包人承担，工期不顺延，并向发包人支付合同价款的2违约金。第十二条争议解决方式12.1凡因履行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可向建设行政主管部门、工商行政主管部门

37、申请调解。12.2协商、调解不成的，双方选择按下列第种方式处理。（1）将争议提交仲裁委员会，请求按照其仲裁规定进行仲裁。（2）依法向人民法院提起诉讼。第十三条附则13.1本合同经发包人、承包人双方签字（盖章）后生效。13.2工程开工前，发包人应将房屋外门钥匙把交承包人施工保管，工程竣工验收时，发包人负责提供新锁把，由承包人当场安装交付使用。13.3本合同签订后，工程不得转包。13.4本合同一式份，发包人、承包人双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在家居装饰有形市场签订的合同，本合同应一式三份，发包人、承包人双方及市场有关部门各执一份。13.5双方可书面形式对本合同进

38、行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由承包人承担的责任的，仍以本合同为准。13.6因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。第十四条其他约定1、2、3、4、第十五条合同附件合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署时间，附件内容如下：l、附件一：发包人提供材料、设备明细表2、附件二：承包人提供材料、设备明细表3、附件三：工程报价单4、附件四：工程质量验收单5、附件五：工程项目变更单6、附件六：工程结算单7、附件七：工程报修单发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：委托代理人：年月日年月日发包人提

39、供材料、设备明细表序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注发包人代表：承包人代表：年月日附件二：发包人提供材料、设备明细表序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注发包人代表：承包人代表：年月日附件三：工程报价单序号项目数量单位单价合计附：工艺做法用料说明发包人代表：承包人代表：附件四：工程质量验收单日期检验项目名称检验结果检验签字合格不合格补验甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）年月日附件五：工程项目变更单甲方：乙方：变更内容原设计新设计增减费用（+-）详细说明：甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）年月日备注：（1）若变更内容过多请另附说

40、明；（2）增加项目金额、减少项目金额后，应将实付金额在签署变更单时将价款一次付清。附件六：工程项目变更单甲方：乙方：序号项目金额备注1工程合同总价元2变更增加项目元3变更减少项目元4工程结算总额元5甲方已付金额元6甲方结算应付金额元甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）附件七：工程保修单甲方：乙方：公司名称联系电话用户名称登记编号装修房屋地址联系电话施工单位负责人施工负责人项目施工日期竣工验收日期保修期限年月日至年月日发包人代表：（签字盖章）承包人代表：（签字盖章）年月日备注：（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收之日计算，保修期为贰年。（2）保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。（3）保修期内由于承包人使用不当造成损坏，直至不能正常使用，由发包人自行负责。（4）本保修单需发包人、承包人双方签字。住宅装修施工合同6发包方(以下简称甲方)：_委托代理人(姓名)：_民族：_住所：_身份证号：_手机号：_电子邮箱：_承包方(以下简称乙方)：_统一社会信用代码：_联系电话：_电子邮箱：_开户银行：_账号：_单位地址：_委托代理人：_联系电话：_施工负责人：_身份证号：_联系电话：_工程设计人：_依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规