定购合同通用21篇.docx

《定购合同通用21篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定购合同通用21篇.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、定购合同通用21篇定购合同第一篇甲方：乙方：（以下简称甲乙双方）甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下：一、甲方从乙方购买如下设备品名徕卡全站仪质保保质期1年数量一台单价二、甲方付乙方货款计小写：￥_，大写：_元整。三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同预付总价的80%金额。五、售后服务条款1、乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。2、乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行（包换、包修），如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_%，以天计算支付违约金。七、本合同未尽事宜，甲乙

2、双方协商解决。八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_年_月_日定购合同第二篇甲方：_联系方式：_乙方：_联系方式：_为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条产品的名称、品种和数量1.产品的名称和品种：_。2.产品的数量：_。(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)第二条产品的等级、质量和检疫办法1.产品的等级和质量：_。(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和

3、质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)2.产品的检疫办法：_。(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。)第三条产品的价格、货款结算与奖售办法1.产品的价格按下列第(_)项执行：(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。2.货款结算办法按下列第(_)项执行：(1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。(2)对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定

4、办理结算。3.奖售办法：_。第四条交货期限、地点和方式_。第五条甲方的违约责任1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的_%(_%的幅度)，向乙方偿付违约金。2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的_%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照_有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。第六条乙方的违约责任1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的_%(由甲乙方

5、商定)的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的_%(_%的幅度)付违约金。2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。第七条不可抗力合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。第八条解决

6、合同纠纷的方式执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第九条其他_。1.当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在_天之内作出答复(当事人另有约定的，从约定)，逾期不答复的，视为默认。2.违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后_天内(当事人有约定的，从约定)偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。4.本合同正本一式_份，甲乙双方各执_份;合同副本一式_份，交_等单位各留存_份

7、。甲方(签章)：_乙方(签字)：_年_月_日_年_月_日定购合同第三篇甲方：_乙方：_根据民法典，及其他有关法律、法规之规定，结合本工程的具体情况，双方在平等自愿，协商一致的基础上，达成如下协议：一、甲方向乙方定购产品名称、规格、数量及金额：1、以上单价包括所有木门的制作、运输、安装（包括安装五金配件）及其他相关费用，不包括门的油漆和车库门锁。2、以上单价为一次性包干价，人工市场及材料市场无论如何变化，以上单价均不作调整，乙方提供普通增值税发票。二、交货期限：乙方根据甲方工程进度及时制作安装，配合甲方工程竣工验收。三、验收方法：甲方按合同所订数量质量及技术标准验收，同时签具货物收货单，如出现质

8、量事故，甲方有权拒收退货。四、结算方式及期限：按月进度完成工程量的_%支付，竣工验收后支付至总工程款的80%，工程验收合格后一年内支付实际结算总价后的余款。五、其他事项：乙方包工包料包安装，按图集及提供门样要求制作，配相关五金，并提供验收资料。六、安全事项：乙方在制作、运输、安装过程中发生安全事故，由乙方自行承担一切安全责任和赔偿责任。乙方不得擅自利用甲方的机具。若乙方擅自利用甲方的安全设施或其他机具，则须严格检查，确保安全。不论甲方是否同意，乙方在利用甲方的安全设施或其他机具时发生安全事故，由乙方自行承担一切安全责任和赔偿责任。乙方不得以使用甲方安全设施和其他机具为由，向甲方索赔。若乙方发生

9、安全事故，给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。在施工期间，乙方施工人员均应由甲方统一管理，若在施工期间出现，乙方出现违规违章或非法活动，根据情节严重情况，罚款5001000元/次，情节特别严重的送当地公安机关或相关单位处理，并且甲方有权终止合同。七、成品保护：当乙方将成品运到场地后，材料保护工作由乙方自行承担，如果到场后，由乙方保护不当造成的偷盗丢失现象，由乙方自行承担。另外当成品门安装后，乙方及时做成品保护工作，谁损坏谁承担，按市场价进行赔偿。八、本合同经双方负责人签定（盖章）后生效。乙方保证产品质量，按时交货，甲方按全合同所订的付款方式按时付款。违约责任，双方协商或按法律程序解决。九、如

10、履中合同内容发生变更或规格尺寸修改，另订补充协议双方签字生效。十、本合同一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。甲方：_单位名称（章）：_单位地址：_委托经办人：_电话：_开户银行：_帐号：_乙方：_单位名称（章）：_单位地址：_委托经办人：_电话：_开户银行：_帐号：_定购合同第四篇甲方(采购单位)：乙方(供货单位)：根据xxx合同法及甲方的订货单、乙方的报价文件，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：一、合同设备产品注意：本合同设备产品报价不含税，不含异地运费，为长沙本地出货价格。本合同有效期壹年。二、合同总价及单价有效期合同总价(不含税)为人民币大写：捌拾陆万贰仟柒

11、佰肆拾壹元整，即RMB￥元;本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。由于产品原材料价格波动较大，乙方提供产品单价以签订合同当时定价为准，如果甲方在其他时间再行订货，价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。三、质量要求1、乙方须提供全新的设备产品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚。2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据，在甲方出具样板确认书并封存成品样板后，乙方按样板供货，并以此样板作为验收标准。3、设备产品制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担。4、货到现场后(甲方提货后)由于

12、甲方保管不当造成的质量问题，乙方负责修理，费用甲方负担。四、订货周期及交货1、合同签订生效之日起30个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期，在合同签订生效之日起30个工作日乙方可以从生产厂家发货到长沙。2、从生产厂发货到长沙需要410个日历天。3、甲方支付相应款项后，乙方送货到甲方现场。五、付款方式1、甲方在本合同签订生效之日，即付合同总金额的50%定金：￥元，人民币大写：肆拾叁万壹仟叁佰柒拾壹元整。2、设备安装调试完毕投入使用六个月后的壹周内即支付合同尾款50%，￥元，人民币大写：肆拾叁万壹仟叁佰柒拾元整。六、售后服务1、乙方所提供的设备产品免费质保期为合同签订之日起壹年，质保期内如果乙方提供

13、设备产品由于出现生产质量问题而导致故障或损坏，在接到甲方通知后，以不影响甲方营业使用为前提，乙方在接到通知后12小时内提供与故障设备产品相同型号的替补设备产品供甲方使用，并将故障设备产品在2个星期内检测维修完毕(返厂维修以及运输)，再和替补设备产品进行互换。乙方承担检测维修及相关的其他运输费用。2、话筒音头、话筒手柄外壳、话筒线均属于易损消耗产品，不在免费保修范围之列。3、乙方在壹年免费保修期后长期成本价提供甲方售后服务用的备品和备件。备品备件价格。5、壹年免费质保期过后的售后服务双方可以另行约定，售后服务原则上乙方只收取维修成本。定购合同第五篇饲料定购合同供货方(甲方)：定购方(乙方)：根据

14、民法典及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料定购的有关事宜达成以下协议。一、饲料基本情况：种类品名数量计量单位单价(元)总金额(元)合计人民币金额(大写)：万仟佰拾元角分二、质量要求：饲料符合饲料卫生标准及国家相应的标准，且不得发霉、有异味或掺杂其他物质，同时应符合供货方的产品企业标准。三、履行期限：为年月日至年月日。五、结算方式：六、违约责任：1、一方迟延交货或迟延支付货款的，应当每日按照迟延部分价款%的标准向对方支付违约金;迟延超过日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成

15、的损失。3、甲方交付的饲料不符合质量要求，乙方有权拒收，情况严重的，乙方有权解除合同;因不符合质量要求给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够饲料提供给乙方的，均应提前日告知乙方，双方可解除合同;未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。6、七、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向人民法院提

16、起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。九、本合同自双方签字盖章后生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，份，具有同等法津效力。十、其他约定：。供货方(签章)：定购方(签章)：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：年月日年月日定购合同第六篇买方：(填写全称)卖方：(填写全称)根据xxx合同法及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。第一条钢材情况1.钢材名称：(应填写标的物全称)2.材质:(应填写详细的规格，不可简化)3.规格：(应填写详细的型号，不可简化)4

17、.生产厂家：(应填写全称)5.计量单位：(如双方有约定从约定，无约定按通行标准计量)6.订购数量:(实际供货数量不少于订购数量，但多出的数量也不得超过订购数量%，按实际需要描述)。第二条钢材的质量钢材的质量要求为：(填写我方的具体要求，可包括钢材的标准号以及钢材长度)。第三条价款1.合同单价：元2.合同价款：元，大写：元。3.实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。第四条付款方式1.支付方式：(写明是分期支付还是一次性支付)。第五条交货期限第六条钢材的运输及交货地点1.钢材运输由(写明哪一方)负责，装卸由负责，装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。2.采用(应写明是火车、汽车或者其他方式)

18、方式运输。3.运杂费用由(写明哪一方)承担。4.交货地点：(须详细填写清楚)，到达交货地点前的风险由承担。(对在途风险进行约定)第七条钢材的验收1.验收方式：(应写明全部或抽样验收的方法)。第八条双方的义务(一)买方的义务1.按合同约定对钢材进行验收。2.按合同约定支付钢材价款。3.若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知卖方。4.其他：(如无内容，在空白处划线)。(二)卖方的义务1.按合同约定的时间供应钢材。2.按合同约定的质量和数量供应钢材。3.交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试(检)验报告单、合格证等壹式份。4.其他：(如无内容，在空白处划线

19、)。第九条违约责任(一)买方的违约责任1.未按合同约定进行验收，赔偿因此给卖方造成的损失。2.未按合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应偿付买方延期付款总额的_%罚款，最高不超过合同总价的%。(二)卖方的违约责任1.未按合同约定的时间供应钢材，承担因此给买方造成的损失;经买方催告后日内，仍不能按期供应，买方有权解除本合同。2.未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给买方造成的损失;在买方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，买方有权解除本合同。3.未按合同约定提供各种凭证的，买方有权拒收未提供凭证的钢材，同时，卖方应支付未提供凭证的钢材价款的%违约金。第十条争议的解决方式合同履行发生争议时

20、，由当事人双方协商解决;协商不成，双方可选择(只需填写1或者2)解决：1.向(根据有利于我方的原则，在出租方住所地、承租方住所地、合同签订地的基层法院中选择其一)人民法院起诉。2.向(具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“北京仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”)仲裁委员会申请仲裁。第十一条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。第十二条本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务禁止转让条款)第十三条本合同自双方签字盖章后生效。第十四条本合同一式份，双方各执份。第十五条本合同未尽事宜，双方另行协商。买方(盖章)卖方(盖

21、章)：年月日定购合同第七篇合同编号：_甲方：_乙方：_甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就粉葛种植订购事宜订立本合同。一、粉葛订购数量乙方粉葛种植面积_亩，产量约_斤，可提供给甲方收购约_斤。二、收购价及收购方式、收购地点（一）收购价（以_市场同类产品的收购价为以下所称的市场价）：甲方对乙方种植的粉葛实行分级定价及收购，具体标准如下：1一级粉葛收购保护价为_元/斤（标准为块根重2K之间，葛形呈榄形，表面光滑黄净，无分叉，须根少，无伤口），市场价上浮时，甲方按市场价上浮5%的对应价收购乙方的粉葛；2二级粉葛最低收购保护价为_元/斤（标准为块根重2K以上，葛形呈榄形，表面光滑黄净，

22、分叉少，须根少，无伤口），市场价上浮时，甲方按市场价上浮5%对应价收购；3级外粉葛最低收购保护价为_元/斤（标准为块根重以下或者以上不呈榄形，表面发黑且须根多，有伤口）；4细葛收购保护价为_元/斤（标准为块根重_斤以下）。当市价低于以上最低收购保护价的，则按上述相应等级保护价收购。（二）收购方式及地点由乙方选择（具体选择时请在或前打“”）：送货到甲方所在地；甲方预约上门即甲方派员到乙方所在地收购。三、收购时间及支付货款方式甲方全年收购（国家法定节假日休息除外），甲方收购乙方的粉葛时以现金方式立即付清给乙方。四、违约责任1甲方不按时支付款项给乙方，应按所欠金额的%作为违约金赔偿乙方；2甲方不按本

23、合同约定收购乙方的粉葛，甲方按拒收部分货款的_%作为违约金赔偿乙方；3乙方不把种植的粉葛交给甲方收购的，按不交粉葛货款的_%支付违约金给甲方；4当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因不可抗力致使不能实现合同目的时，当事人有权解除合同，但应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。五、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；双方也可申请由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向

24、人民法院起诉。六、合同期限本合同有效期限为：_年_月_日至_年_月_日。期满后，甲、乙方双方另行商议合同续签事项。七、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，_保存一份，另一份报_工商局备案。甲方：_乙方：_订货会组织单位名称及法定代表人_一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量合计人民币金额（大写）二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货方式四、运输方式及到达站（港）的费用负担五、验收方式及提出异议的期限六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担七、超欠幅度、损耗及计算方法八、随机配件、备品、工具供应办法九、结算方式及期限十、违约责任十一、如需担保，应签订担保

25、书属本合同附件十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项对供方资格的确认意见：经办人认证部门（章）年月日对需方资格的确认意见：经办人认证部门（章）年月日供方单位名称（章）单位地址法定代表人委托代理人电话电挂开户银行帐号需方单位名称（章）单位地址法定代表人委托代理人电话电挂开户银行帐号鉴（公）证意见：经办人鉴（公）证机关（章）有效期限：至年月日定购合同第九篇供方：(以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)供需双方在平等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：一、产品名称、数量、合同总金额：二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国

26、家标准及相关企业标准，供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。四、运输方式及费用负担：运输，费用由承担。五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金元，佘款于。六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据xxx合同法相关条款执行。七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项：本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定

27、，补充约定与本合同有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_年_月_日定购合同第十篇需方：供方：XXXXXX纸箱厂此合同经与XXXXX纸箱厂协议签订，双方共同履行下列条款。一、产品品种：二、质量要求，技术标准：参照需方所提供的样品。三、交货方式：1、送货(只限太原)2、需方自提四、交付定金预付款：需方应预付50%的货款作为采购订金，货物送到后一次性付清剩余所有货款。五、根据xxx经济合同法有关条款解决，如发生纠纷在供方所住地法院解决。六、因不可抗力(自然灾害)而无法按时交货，由双方协商解决。七、此合同一式两份，双方各执一份，由双方盖章负责人签字生效。需方：供方：日期：20xx年xx月xx日定

28、购合同第十一篇卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)一、本合同是依照xxx合同法订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。产品名称、型号、数量、单价：二、质量要求、技术标准按：按“冷定型瓦楞机”标准验收，异议期为一个月。专用工具一套。瓦楞纸版生产线速度为60-80米(每分钟)，双芯瓦楞纸版为4080米(每分钟)。供方负责把五层瓦楞纸版生产线与三层纸版复合机连线生产可以在三层纸版复合机上复合彩色面纸后做双芯瓦楞纸版(五层纸)。具体事项等需方五层瓦楞纸版生产线设备安装完后商议。技术协议：三、供方对产品质量赫服务的条件和期限：1、免费安装调试，免费培训人员，自货到需方起日内保

29、修，终生服务。2、保修期内人为破坏、意外事故和保修期后需方承担维修材料费、服务人员往返交通费和当地食宿费;3、耗材，易损件不属保修范围。四、交货时间地点：1、合同签订需方支付定金后，供方在-天内将设备准备好。2、需方支付发货款后将供方在内将设备发到需方。五、运输方式和费用承担：-运输，费用由-承担。六、包装标准和包装物供应：由-提供包装标准，包装物不回收。七、结算方式及期限：1、合同自签订之一起-日内需方向供方支付合同金额-作为定金;2、发货前需方向供方支付合同总额的-的发货款;3、货款以现金支付(需方电汇或票汇汇款入到供方银行帐户)，货款未付清之前设备所有权属于供方;未经供方同意，需方将货款

30、以现金或其他方式交付给其他人员，甲方不予认可。4、需方全额付款后提供发票;八、验收标准和方法：1、乙方收到货物后，按合同第二条进行检验，按照发货单检验后验收，需方授权人验收签字确认;并出具加盖乙方公章的收货确认书(传真或邮寄)回供方，详细所列货物品名及规格。2、运转验收：安装调试完，试生产-天后，供需双方按第二条标准验收，双方授权人签字确认;3、试生产-后，因需方原因没有组织验收，则视设备已通过验收。九、违约责任：按合同法处理;十、解决合同纠纷方式：供需双方协商解决，协商不成在-所在地人民法院起诉。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，传真有效，具有同等法律效力。十二、未尽事宜双

31、方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同样的法律效力。十三、其他约定事项：1、需方提供供方安装调试人员在需方当地的交通和食宿。2、需方允许供方客户参观设备，对供方设备价格、技术资料对外保密。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日定购合同第十二篇合同编号：供货方(甲方)：定购方(乙方)：根据xxx民法典及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料定购的有关事宜达成如下协议。一、饲料基本情况计量单位质量(%)单价(元)总金额(元)合计人民币金额(大写)：万仟佰拾元角分二、质量要求：饲料应符合饲料卫生标准

32、及国家相应的标准，且不得发霉、有异味或掺杂其他杂物，三、履行期限：为年月日至年月日。2.交货地点：。3.交货时乙方应对饲料进行称重、验质，甲方对重量有异议，可与乙方验磅核对;乙方对甲方运输过程中的损耗不承担责任。4.经称重、验质后，每吨饲料扣除杂质公斤。如经乙方验证饲料所含杂质重量明显超过公斤的，超出的杂质部分应从总量中扣除。五、结算方式：。六、违约责任1.一方迟延交货或迟延支付收购款的，应当每日按照迟延部分货物价款%的标准向对方支付违约金;迟延超过日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3.甲方交付

33、的饲料不符合质量要求的，乙方有权拒收，情况严重的，乙方有权解除合同;因不符合质量要求给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。4.若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够饲料提供给乙方的，均应提前日告知对方，双方可解除合同;未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。5.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。6.。七、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向人民法院提起诉讼，或按照

34、另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，份，具有同等法律效力。十、其他约定：。供货方(签章)：定购方(签章)：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：年月日年月日定购合同第十三篇订货方：(甲方)供货方：(乙方)根据xxx民法典及有关法律，双方经友好协商，甲方向乙方购产品。为明确双方责任，确保双方利益，依据xxx民法典和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。共计货款为:一、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付

35、定金人民币，剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付，计人民币凭产品验收合格单支付支票或现金结算。二、乙方必须按甲方要求按时按量安全交货，如因交货时间延误所造成直接经济损失由乙方负责三、交货地点：四、运输方式：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全等均由乙方负责)费用均由乙方负责。五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输

36、途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。七、违约责任：如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。八、合同纠纷解决方式：按xxx民法典及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。九、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方_另行签订协议作

37、为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。十一、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日定购合同第十四篇供货方：(以下简称甲方)采购方：(以下简称乙方)第一条标的、数量、规格型号、价款等石材单价已包含开槽、倒角、切割、磨边、抛光、包装、运输、装卸、保险、税金等完成合同供货的所有费用。数量为暂定面积，具体结算按本合同第五条约定执行。第二条质量标准：供方所供产品必须同时满足或不低于以下全部项质量要求。供方提供

38、石材样品，经采购方确认后封样。供方所供石材应与样品一致，有明显差异时，采购方有权提出异议。所供石材外观及质量必须按天然花岗岩建筑板材(jc205-92)优等品标准执行，表面光洁度达到90度以上。所供板材全部采用大砂锯进口设备加工，自动抛光机抛光。供货方应按工程实际测量情况，绘制施工排版图，并对所供石材进行严格的色差控制，保证整体饰面无明显色差。允许尺寸误差不超过以下标准要求：(1)厚度：1;(2)长宽度：0;(3)平面度：=1000为;(4)对角线允许误差：。物理性能要求：体积密度不小于2500kg/m;吸水率不大于;抗压强度不小于60mpa;弯曲强度不小于8mpa;其它技术要求及参数按照执行

39、。第三条供货方对质量负责的条件及期限：供货方对所供石材免费质保期自工程竣工验收合格起两年，并将本合同所供材料样品保存两年，如有质量问题，供货方负责重新供料、切割、安装，发生费用或损失由供货方承担。供方还应随货提供石材的进口证明等相关资料。第四条包装标准、包装物的供应与回收：所有石材的包装必须以适合运输、搬运、保管和减少损耗为宜，每块板材必须在侧面(非装饰面)注明与施工排版图对应的编号及尺寸，饰面和角部则应予以保护。第五条合同结算数量的计算：所供石材结算量均按上墙实际使用面积计算，并在此基础上，由采购方补贴供货方百分之零点五的运输、搬运、铺贴施工损耗，超出损耗部分由采购方工程部主持分清责任，由供

40、货方或施工方承担。合同结算数量的确认：双方在工程竣工验收后组织各方人员进行本合同石材实际供货数量的最终确认，经双方确认的数量为合同的最终结算数量。第六条合理损耗标准及计算方法：除去采购方条款的损耗补贴外，其余所有损耗均由供货方承担。第七条标的物所有权自a起转移，a：收货验收合格;b：收货验收合格且支付合格石材总价价款80%货款时;c：其他：。)但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于供货方所有。a：采购方项目仓库;b：采购方指定地点。交货期限：按序号要求执行。a：供方一次性完成供货，并于合同签订后天内交货。b：分批完成供货：前第一批石材到货，分批交货及完成全部供货时间须与工程进度一致，按采购方

41、工程部要求顺序供货。第九条货物的验收、检验标准、方法、地点及期限：按合同约定质量标准进行验收，并按如下方式进行。收货验收：采购方须在货到后立即清点包装数量及在3日内验收以下内容：1)发货清单与收货数量是否相符。2)外包装是否破损，程度如何。3)收货规格是否与订货规格及箱单相符。若上述三项有不符之处，双方应立即确认，且供货方须立即采取必要措施，并承担由此而造成的损失。加工过程中的验收：若在加工或去除包装过程中，采购方(或施工方)发现供方所供石材或规格、数量与订货单不符或存在较严重的其它问题，采购方应立即通知供货方进行妥善处理，若由于供方处理不及时而导致工程延误，由供货方承担全部责任。安装使用过程

42、中的验收：对有些缺陷须在安装后方可进行验收或识别(如色差或性能或现场试验等)，若采购方(或施工方)在安装使用过程中发现这样的品质缺陷，则采购方立即通知供方，供方应在接到通知后36小时内到达现场，在双方确认后，供方应立即无条件无偿提供补货，并负责重新安装。第十条结算方式、时间及地点：每到现场，经采购方验收合格后，支付该批材料款的80%货款;完成全部石材供应，并经验收合格，支付至全部材料款的95%;三期工程全部竣工验收壹年后，无材料质量问题，一次性付清余额5%。第十一条权利保证：供方应保证需方在使用标的物及标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权的指控。第十二条风险转

43、移：标的物自c起(a：货至现场落地时;b：收货验收合格后;c：工程竣工验收后。)，标的物灭失、毁损的风险由供方转移到采购方，运输途中标的物灭失、毁损的风险由供方承担。第十三条合同争议的解决方式：双方约定对可能发生的诉讼事宜适用(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)由采购方所在地法院管辖;(三)由合同签订地法院管辖。第十四条禁止商业贿赂：(一)在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，供方不得向采购方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予采购方工作人员好处或利益。(二)若供方违反上述承诺，采购方有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给采购方造成损失的，供方应负责全部赔偿。第十五条其他约定事项：供方派驻现场指导员，进行现场业务培训、配合货物验收、接洽供货时间等，服务费优惠不计。石材防护剂的使用与否由采购方指定。如使用则采用江苏润石牌，价格(含防护剂、人工费)为底面加四侧面元/(按底面积计算);表面保护剂为元/。采购方延期付款按延期支付部分同期银行贷款基准利率赔付供货方损失。双方约定：所有石材货款的受款单位为上海福泉石业有限公司杭州分公司。供方承诺：如因运输、原材料、加工生产等供方原因造成货物迟延交付，则向采购方支付壹万元/天的罚金;严重影响工程进度、罚金不足以抵付采购方损失的，则由供方承担因迟延交付或不