采矿劳务施工合同书.docx

《采矿劳务施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采矿劳务施工合同书.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、采矿劳务施工合同书甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方依据中华人民共和国合同法规定，甲乙双方为保质 保量顺当完本钱工程“采矿内部施工”，本着优势互补的原则，在公正、公正的根底上，经双方友好协议，特制定 本合同。一、工程名称：贵州省赫章县妈姑镇安支嗄村重晶石、方解 石的爆破、开挖、装车以及矿山盖土和各种植物清理。二、工程地点：贵州省赫章县妈姑镇安支嗄村三、工程方量约为： / 以实际完成现场收方工程量为准。四、计价方式：矿石采、装、爆破大包干重晶石单价元/吨，方解石单价元/吨，矿床夹层的废料甩方或装车元/方车上收方，矿山盖土和各种植物的清理元/方车上收方，此单价为一切税后的价格，其吨位按磅单计算，

2、其方数量车身收方；假设开采过程中遇到重晶石和方解石参杂在一起时，需要人工进展选矿时，则整个选矿工作 由甲方负责，且一切人工选矿费用由甲方支付。假设此过程因 甲方缘由造成乙方无法正常施工，损失由甲方全权负责。4五、合同期限1、进场时间： 估量为 2023 年月日。2、工程工期： 长期，假设发生不行预见或不行抗力时， 工期顺延。六、结款方式1、该工程按月实际吨数结账，每月二十五日计量；次月五日全额付清乙方全部工程款，中途可以借支，但借支不能多于现有量的 80%，借资款在每月结算的工程款中扣除。2、本协议的工程量按实际完成量结算。七、安全工作1、乙方应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格依据安全标

3、准组织施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消防事故隐患， 由于乙方安全措施不力造成的事故，均由乙方自行负责。2、因乙方缘由造成重大设施和人员伤亡的安全责任事故，后果经权威鉴定机构界定由乙方和被保险人各负责轻重 大小；其经济责任均由保险公司担当赔偿，缺乏局部甲方承 担 30%，乙方担当70%；自然灾难和不行抗拒力造成由甲乙双方共同担当解决；3、乙方施工人员必需购置保险，无保险不允许上岗；4、乙方必需严格遵照中华人民共和国爆破物品治理条例的规定，严格执行爆破材料保管和领用制度，实行专职爆破员进展爆破操作，炸材必需由专人负责领取，定点保管存放； 对未使用的炸材

4、必需准时退库，严禁外流、私藏、转借、转卖、赠送；5、甲方必需配备安全人员，必需持证上岗。八、主要权利义务一、甲方职责：1、甲方协调施工所用水、电、安全防护材料；2、进场前三天甲方供给工程图纸及资料。3、施工道路由乙方修建，费用由甲方担当；临时设施场地由乙方修建，甲方协调。4、办理土地征用、拆迁补偿等，使施工场地具备施工条件在开工后和业主连续负责解决以上事项遗留问题，但不 能影响乙方施工或者停工，否者视为违约。5、协作业主办理施工采矿许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、爆破作业等申请批准手续。但不能影响到乙方进场后的施工作业，如因各种手续不齐，给乙方造成的一切损失甲方全权赔偿。6、甲方派代

5、表在工地进展技术、质量监视、检查、办理有关施工签证、验收手续等，并代表甲方解决现场的一切 问题。7、火工材料由业主购置和治理，费用在乙方工程款里扣除其中炸药、电雷管、秒管等以上材料按政府部门价 格与乙方结算；二乙方职责1、乙方所带班组依法供给劳务，不但要保质保量完成， 而且负责开工过程中发生的一切费用，包括人身安全、财产法律责任。2、乙方依据发包方供给的施工图纸和地质勘查资料编 制施工方案，并经发包方同意后施工。3、乙方应全力组织施工机械车辆调配，保证工程按期 完成。4、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。5、乙方用水、用电，费用自付。6、乙方必需为其班组成员办理意外损害或雇主责任 保险，保险费

6、由乙方担当。7、乙方每日供给实际完成吨位报告给甲方，经甲方报 发包方进展审核确认；完工量以实际过磅单为准。8、乙方进场开工前，所产生的一切费用由乙方担当。9、严格标准对火工材料的运输、爆破、治理与使用， 专人负责出入库登记与跟踪使用，并做好每日台账，具体记 录备案。10、负责按质按量全面完成生产工作打算，协作甲方做 好工程技术、计量等工作。11、承受甲方及当地政府对生产、生活等各方面的检查。12、准时上报各项工作进度状况，协作甲方按好结算工作。13、严格执行安全生产工作，乙方是安全生产第一责任人，对承包范围内安全生产负责。14、严格依据有关规定确保工作质量，做好施工工程的 治理。15、乙方应做

7、好环境保护工作、生活垃圾的排放，听从 环保部门监视、治理。16、严禁将矿石和废石混放。17、严禁不按要求施工。18、乙方在制定工程施工方案时，应有具体的劳动组织 方案、生产技术方案与安全保障措施、安全事故急应抢救方 案等。19、乙方负责探采的安全、进度等全面工作。九、违约责任1、如因甲方或发包方缘由超过 10 日不支付乙方相关款项，按中国人民银行同期贷款利率的 3 倍支付利息，如超过15 天不支付工程款，乙方有权停工，视甲方违约。2、业主方和甲方必需完善关于开采矿山的一切手续、批文以及相关证件等，假设因此给乙方造成的任何损失，甲方 必需加倍赔偿。3、乙方该进场不进场，该施工不施工，甲方有权解除

8、本协议，以书面通知到达时解除，不支付任何费用，并有权 与任何第三方就本工程签订合作协议。4、因不行抗力造成工程停建、缓建，致使本协议无法履行的，甲乙双方可解除本协议，不视为该行为违约责任。5、因甲方违约造成停工，甲方担当停工费，人工每日200 元，运输车辆每日 1000 元，机械每日 1500 元，不行抗拒的自然灾难、业主方手续齐全的前提下政府强制行政行为、民众无理聚众行为除外。停工超过 15 天时，乙方可单方解除该合同，同时甲方必需赔偿乙方的一切经济损失。十、其他事项1、本协议在履行中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成，由工程所在地人民法院管辖，相关法律文书在本协议甲、乙双方所留地址处公告 15 日或通过特快专递按本协议身份证地址寄出后 15 日视为甲、乙双方已签收。2、乙方同意，甲方有权在乙方已完成工程款中优先扣除乙方赔偿甲方的损失和违约金。3、甲方已经提请乙方留意对本协议各条款作全面、准确的理解，并应乙方的要求作了相应的说明，签约各方对本 协议含义生疏全都。4、双方对本协议负有保密之义务，否则造成的一切损失由过失方负责赔偿。十一、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。自双方签字并 盖章后，本合同生效，具同等法律效力。十二、本协议如有未尽事宜，双方另行商谈。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：签约地点：2023 年月日