2022年度一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识第四次基础卷含答案.pdf

《2022年度一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识第四次基础卷含答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年度一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识第四次基础卷含答案.pdf（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年度一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识第四次基础卷含答案一、单项选择题（共70题，每 题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A、县级以上人民政府B、有关主管部门C、安全生产管理部门D、建设行政管理部门【参考答案】：B【解析】：根 据 安全生产法的规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由

2、有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。故B为正确选项。2、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（）。A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人应向债权人承担违约责任【参考答案】：D3、按 照 建设工程质量管理条例的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告(),应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、之前B、之后C、同时D、之前或同时【参考答案】：A4、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限 为()。A、设计文件规定的该工程的合理使用年限B、不需要进行大修即可继续使用的年限C、安全使用不低于5 0

3、 年D、工程竣工验收合格之日起5年【参考答案】：A【解析】：建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5年。(3)供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2年。（5）其他项目的保修期由发包方与承包方约定。5、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订 合作开发合同书，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。A、合作开发合同书无效B、双方

4、重新达成新的仲裁协议C、合作开发合同书解除D、双方就利益分配事宜达成补充协议【参考答案】：B【解析】：仲裁法第1 6条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力”。本题中。B项是双方重新达成的仲裁协议，因此原仲裁条款失效。故 B为正确选项。6、某项目勘察费用为2 0 万元，合同中约定定金为1 0%,也约定了违约金为3万元，发包方尚未支付定金，后承包方不能按约定履行合同，此时，承包方应支付给发包方（）万元。A、2B、3C、8D、9【参考答案】：B【解析】：题中合同虽然约定了定金，但是发包方未支付，定金合同属于实践性合同，未经支付不能成立，因此定金条款不能生效。

5、承包方不履行合同承担违约责任应按约定支付违约金3万元。7、未成年工是指（）的劳动者。A、年满1 2 周岁未满1 4 周岁B、年满1 6周岁未满1 8周岁C、年满1 4 周岁未满1 6周岁D、年满1 4 周岁未满1 8周岁【参考答案】：B【解析】：本题考核的是未成年工。未成年工是指年满1 6周岁未满 1 8周岁的劳动者。8、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A、当天公开B、当天不公开C、同一时间公开D、同一时间不公开【参考答案】：C【解析】：招标投标法第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。9、

6、根据我国 循环经济促进法的规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按 照（）优先的原则实施。A、集约化B、减量化C、无害化D、经济化【参考答案】：B1 0、甲厂于2 0 1 4 年 2月 1 1 日以普通挂号信的方式向乙厂发出要约，表示愿以1 80 0 元/t 的价格卖给乙厂某特种型号钢材5 0 0 t,不料市场价格波动频繁，甲厂于2月 1 3 日又发了一封特快给乙厂，表示原要约中的价格作废，现改为2 0 0 0 元/t,其他条件不变。普通信件2月1 7 日到达，快信2月 1 5 日到达，乙厂收到了两封邮件，但秘书忘了把特快交给总经理，总经理于2月 2 0

7、 日迅速回信对挂号信发出的要约予以承诺。贝 I ()OA、合同未成立，原要约被撤销B、合同未成立，原要约被新要约撤回C、合同成立，快件的意思表示未生效D、合同成立，要约与承诺达成了一致【参考答案】：B【解析】：合同法第十七条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。到达受要约人是指到达其传达室等指定的收信部门。原要约已被撤回,总经理作出的承诺无效。11、施工项目负责人是指施工企业的()。A、总经理B、总工程师C、项目经理D、董事长【参考答案】：c【解析】：建设工程质量管理条例第26条规定：施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责

8、人和施工管理负责人”；建设工程安全生产管理条例第2 1条规定：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责”。施工项目经理是施工企业的项目负责人。故C为正确选项。12、根 据 建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A、竣工验收B、签订施工合同C、进场开工D、领取施工许可证【参考答案】：D【解析】：根 据 建设工程质量管理条例第13条的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故应选D项。13、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A、合同B、扶养C、不当得利D、无因

9、管理【参考答案】：A【解析】：本题考核的是债的发生根据。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。14、施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限 7 天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。A、厂家发出的要约失效B、厂家要约撤销C、施工单位同意订货的表示是承诺D、厂家的要约仍然有效【参考答案】：A【解析】：合同法第 16条规定：“要约到达受要约人时生效”；第 18条规定：“要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人”；第 2 0 条规定，“承诺期限届满,受要约人未作出承诺”的，要约失效；第 28条

10、规定：”受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新要约”。本题中，厂家要约发出后7 天内施工单位没有承诺，应视为厂家要约已失效。施工单位同意订货的意思表示，在厂家没有确认该承诺有效的情况下，施工单位的意思表示应视为新要约。故 A为正确选项。15、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B、应由总承包单位对建设单位承担责任C、应由分包单位对建设单位承担责任D、由建设单位自行承担责任【参考答案】：A16、某工程项目施工中，因

11、业主指定购买的某批次钢材在人场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。A、业主全部承担B、施工单位全部承担C、业主和施工单位共同承担D、工期顺延、费用由施工单位承担【参考答案】：A【解析】：建设工程质量管理条例第14条规定：“建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备”。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第12条规定：发包人”提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准”，造成建设工程质量缺陷的，发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。17、某施工总承包单位与分包单位在分包

12、合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该 约 定（）A、因显焦公平而无效B、由于分包单位自愿签署而有效C、仅对总承包单位和分包单位有效D、因违反法律、法规强制性规定而无效【参考答案】：D【解析】：按 照 建筑法规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，18、下列事故中，不属于较大事故的是（）。A、造成3 人以上10人以下死亡的事故B、造 成 10人以上50人以下重伤的事故C、造成5000万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故D、造 成 1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【参考答案】：C【解析】：题考核的是生产安全事故的等级划分标准。较大事故

13、是指造成3 人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者 1 000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。19、甲公司改建办公大楼，工程投资额为500万元。该工程由乙建筑集团承建，根 据 建筑法关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的是（）。A、该工程无须领取施工许可证B、应由乙建筑集团向建设行政主管部门申请领取施工许可证C、即使未领取施工许可证，该工程也可以开工D、未领取施工许可证，该工程不得开工【参考答案】：D【解析】：建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位在开工前，应依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。工程投资额在30万元

14、以下或者建筑面积在3 0 0 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。题中，工程投资额为5 0 0 万元，必须在领取施工许可证后方可开工。2 0、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。A、订立劳动合同B、劳动合同备案C、实际用工D、实际支付工资【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是劳动合同的订立。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。2 1、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。A、每年B、每半年C、每季度D、事每月【参考答案】：B【解析】：生产经营

15、单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。2 2、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、施工许可证办理B、工程竣工验收合格C、预验收合格D、质保期结束【参考答案】：B【解析】：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与 建筑法中的“建筑物合理寿命年限”、合同法中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。2 3、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）

16、。A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证【参考答案】：C【解析】：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。2 4、甲刚满16周岁即被聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）OA、甲属于未成年人，签订的劳动合同属无效劳动合同B、因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C、不得安排甲从事有毒、有害的劳动D、可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。劳动法规定，禁止用人单位招用未满16 周岁的未成年人。不得安排未成年工从事

17、矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2 5、某人民法院终审判决，建设单位应于2 013 年 6月 1 日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）。A、2 013 年 9月 1 日B、2 013 年 12 月 1 日C、2 014 年 3月 1 日D、2 015 年 6月 1 日【参考答案】：D【解析】：民事诉讼法第二百三十九条规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定

18、的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。2 6、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A、可以委托工商行政管理部门执行B、不可以强制执行C、授权人民法院强制执行D、移交检察机关强制执行【参考答案】：C2 7、建筑职工意外伤害险的投保人是（）。A、建设单位B、施工单位C、保险经纪公司D、保险公司【参考答案】：B2 8、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根 据 合同法，电梯生产公司的回函属于（）。A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺【参考答案】：C2 9、甲公司与施工企业

19、签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当由（）承担。A、甲公司B、乙公司C、施工企业D、甲公司和乙公司连带【参考答案】：A3 0、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。A、专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B、专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C、劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D、劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【参考答案】：B3 1、根 据 最高人民法

20、院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定的规定，受诉人民法院应当在受理管辖权异议之日起（）日内作出裁定。A、7B、1 0C、1 5D、2 0【参考答案】：c【解析】：民事诉讼 法规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提 出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的 人民法院；异议不成立的，裁定驳回。根 据2 0 0 9年1 1月 发 布 的 最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定，受诉人民法院应当在受理异议之日起1 5日内作 出裁定；对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服提起上诉的，第二审人民法院应当

21、依法审理并作出裁定。3 2、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）3 0天。A、中标日期B、投标文件截止日C、投标有效期D、招标文件发出日【参考答案】：C【解析】：此题答案已过期。201 2年5月1日实施的 中华人民共和国招标投标法实施条例 第二十六条.投标保证金有效期应当与投标有效期一致。3 3、根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安 全 责 任 的 是（）。A、提供相邻构筑物的有关资料B、制定安全生产规章制度和操作规程C、办理施工许可证时报送安全施工措施D、提供安全施工措施费用【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是施工单位的安全生产责任。2003 年1 1

22、月发布的 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。3 4、下列各项中，仲裁协议有效的是（）。A、甲、乙双方约定以口头方式订立的仲裁协议B、限制民事行为能力人订立的仲裁协议C、甲、乙双方对仲裁委员会没有约定，在发生纠纷后，自愿达成了补充协议D、甲、乙双方约定，将争议提交仲裁机构仲裁，如对仲裁裁决不服的，可向人民法院起诉【参考答案】：C【解析】：仲裁法第十六条规定，仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项

23、；选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。如果仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或约定不明确，且当事人达不成补充协议的，仲裁协议无效；当事人自愿达成了补充协议的，则仲裁协议有效。35、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)o则环保部门正确做法应是()。A、向周围居民解释后可继续施工B、要求办理手续后继续施工C、要求施工单位增加补偿费D、责令立即停止施工【参考答案】：D【解析】：环境噪声污染防治法5 5第3 0条规定：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建

24、筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。建筑施工场界环境噪声排放标准规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。排放限值为昼间70dB(A),夜间55dB(A)。故D为正确选项。36、甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()。A、原合同已终止B、必须签订变更协议C、合同主体未变更D、合同内容已变更【参考答案】：C【解析】：合同变更掌握两个要点：1)合同变更是主体不变内容变；2)合同变更需双方当事人协商一致且内容明确。3 7、涉及建

25、筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。A、其他设计单位B、具有相应资质条件的设计单位C、具有相应资质条件的监理单位D、具有相应资质条件的装修施工企业【参考答案】：B【解析】：根 据 建筑法的规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。故 B为正确选项。3 8、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 1 1 月 1 5 日未经检验而使用该工程，1 1 月 2 0 日承包人提交了竣工验收报告，1 1 月 3 0 日建设单位组织验收，1 2 月 3日工程竣工验

26、收合格，则该工程竣工日期为（）。A、1 1 月 1 5 日B、1 1 月 2 0 日C、1 1 月 3 0 日D、1 2 月 3日【参考答案】：A【解析】：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题中，该工程竣工日期为1 1 月 1 5 日。3 9、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。A、建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B、承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C、建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D、建筑机械

27、厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知【参考答案】：B4 0、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（）。A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿【参考答案】：D4 1、根 据 建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。A、施工企业B、建设单位C、建设行政主管部门D、建设工程质量监督机构【参考答案】：B【解析】：对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利与义务。建设单位收到竣工验收报告后，应及时组织有设计、施工、工程监理等有关单位参加竣工验收，检查整个工程

28、项目是否已按照设计要求和合同约定全部建设完成，并符合竣工验收条件。4 2、建筑法规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。A、县级以上人民政府B、施工企业C、建设单位D、县级以上人民政府建设行政主管部门【参考答案】：B【解析】：本题考核的是施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。建筑法规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。4 3、取得

29、一级建造师执业资格证书的人员，若受聘于一个具有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位，应通过（）提出注册申请。A、资格证书发放单位B、聘用单位C、建设主管部门D、注册管理单位【参考答案】：B【解析】：注册建造师管理规定第七条第一款规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。4 4、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A、2 5%B、3 0%C、4 0%D、5 0%【参考答案】：A【解析】：本题考核的是

30、施工单位负责人施工现场带班制度。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的2 5%o建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。4 5、水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金,水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化，则该部分损失（）。A、由水泥厂承担B、由承包商承担C、由水泥厂和承包商共同承担D、由承包商向水泥厂索赔【参考答案】：B【解析】：合同法第一百 h 九条第一款规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当

31、措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中，承包商应在水泥厂卸货后采取适当的保护措施，否则其须承担该部分损失。4 6、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5 个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A、施工单位有维修义务B、业主自己承担责任C、施工单位承担保修责任D、业主可扣减施工单位保修金【参考答案】：B【解析】：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第1 3 条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。故 B为正确选项

32、。4 7、甲、乙于2 0 1 4 年 4月 1日签订一份施工合同，合同履行过程中，双方于5月 1日发生争议，甲于6月 2 0 日单方要求解决合同。乙向法院提起诉讼，法院于6月 30日判定该合同无效，则此合同自（）无效。A、4月 1日B、5月 1日C、5月2 0日D、6月 3 0 日【参考答案】：A【解析】：合同法第五十六条规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。无效合同自订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认都要溯及到合同订立时。4 8、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照

33、 民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A、申请人所在地的中级人民法院B、被执行人所在地的基层人民法院C、被执行财产所在地的中级人民法院D、被执行人所在地的高级人民法院【参考答案】：C【解析】：根 据 仲裁法第6 2 条、最高人民法院关于适用（中华人民共和国仲裁法若干问题的解释第2 9 条的规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。故 C为正确选项。4 9、根 据 固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A、填埋B、热解C、堆肥D、焚烧【参考答案】：A【解析】：以

34、填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。5 0、下列选项中，不能提起行政复议的行为是（）。A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是行政复议的范围。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；不服行

35、政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。5 1、可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。A、1年B、2年C、3年D、4年【参考答案】：A5 2、甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。A、甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B、甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C、丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D、甲方未将变更事项据知

36、丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任【参考答案】：A5 3、下列属于诉讼内调解的是（）。A、居民委员会的调解B、专业机构的调解C、人民法院的调解D、人民政府的调解【参考答案】：C5 4、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（）。A、虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B、投标人购买招标文件，属要约行为C、投标人参加现场考察，属要约行为D、评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为【参考答案】：A5 5、张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根 据 注册建造师管理规定等相关规定，张某申请注册的程序 是（）。A、可以直接申

37、请注册B、申请注册须一个相关单位认定C、须持有资格证、学历证和身份证办理注册D、须经过继续教育合格后方可办理注册【参考答案】：D【解析】：根 据 注册建造师管理规定第1 1条，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故D为正确选项。5 6、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C、依照当事人申请可停止公告D、公告部门可自行决定是否停止公告【参考答案】：A【解析】：本题主要考核“行政复

38、议和行政诉讼”的知识点。5 7、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。A、以甲的名义在媒体上发布招标公告B、修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件C、根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人D、将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构【参考答案】：A【解析】：根 据 工程建设项目招标代理机构资格认定办法，工程招标代理机构在工程招标代理活动中不得未经招标人书面同意，转让工程招标代理业务；不得擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件。因此，B、D；选项错误。招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报

39、告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标代理机构无权确定投标人中标。C选项错误。故 A选项正确。5 8、甲、乙口头约定甲承租乙的房屋2 5 年，则以下关于该租赁的说法中正确的是（）。A、租赁期限为2 5 年B、租赁期限为2 0 年C、为不定期租赁D、该租赁违背了法律的强行性规定，属于无效租赁合同【参考答案】：C【解析】：合同法第二百一十四条规定，租赁期限不得超过2 0 年。超过2 0 年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过2 0 年。第二百一十五条规定，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未

40、采用书面形式的，视为不定期租赁。5 9、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，（）应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、建设单位【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是建设用地规划许可证的领取。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。6 0、排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染

41、物排放标准的,应责令限期治理，限期治理的期限最长不超过（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：C【解析】：水污染防治法第七十四条规定，违反本法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。限期治理期间，由环境保护主管部门责令限制生产、限制排放或者停产整治。限期治理的期限最长不超过1年；逾期未完成治理任务的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。6 1、订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。A、双务法律行为B、

42、双方法律行为C、要式法律行为D、诺成法律行为【参考答案】：C【解析】：根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同。要式合同，是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。故C为正确选项。6 2、项目负责人的安全生产责任不包括（）。A、对建设工程项目的安全施工负责B、确保安全生产费用的有效使用C、落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D、签署危险性较大的工程安全专项施工方案【参考答案】：D【解析】：项目负责人的安全生产责任主要是:(1)对建设工程项目的安全施工负责；(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程

43、的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;(5)及时、如实报告生产安全事故情况。6 3、某人民法院终审判决，建设单位应于20n 年 6月 1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。A、2 0 1 2 年 9月 1日B、2 0 1 1 年 1 2 月 1日C、2 0 1 2 年 3月 1日D、2 0 1 3 年 6月 1日【参考答案】：D6 4、建设工程质量管理条例规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处 以()的罚款。A、工程合同价款2%以上4%以下B、5 0万元以上1 00万元以下C、5 000元以上1 0

44、000元以下D、T程合同价款0.5%以上现以下【参考答案】：B6 5、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A、正当防卫权B、紧急避险权C、拒绝权D、知情权【参考答案】：B6 6、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主体应当是（）。A、施工企业与物资部B、物资部与材料商C、施工企业与材料商D、施工企业、物资部和材料商【参考答案】：C【解析】：根 据 民法通则规定，代理人应以被代理人的名义对外实施代理行为。故C为正确选项。6 7、下列关于建设单位质量责任和义务的说法，错 误 的 是（）。A、不得明示或暗示设计单位或者施工企

45、业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、应当依法报审施工图设计文件C、不得将建设工程肢解发包D、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续【参考答案】：D【解析】：建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。选项D错误，其余均为正确答案。6 8、建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、勘察单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是安全施工技术交底

46、。建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。6 9、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()OA、共同投标协议在中标后提交B、甲公司与乙公司必须是同一专业C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级D、联合体是以一个投标人的身份投标【参考答案】：D【解析】：联合体投标是指某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的行为。招标投标法 第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。根 据 招

47、标投标法 第三十一条的规定，对联合体各方资质条件要求如下：联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件；由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。7 0、建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果,经（）签字后实施。A、施工单位技术负责人、总监理工程师B、专职安全生产管理人员、总监理工程师C、建设单位技术负责人、总监理工程师D、施工单位技术负责人、专职安全生产管理人员【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是编制安全专项

48、施工方案的要求。建设工程安全生产管理条例规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分)。1、下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有()OA、北京市招标投标条例B、建筑安装工程

49、招标投标试行办法C、重庆市建设工程造价管理规定D、宁波市建设工程造价管理办法E、新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例【参考答案】：AE【解析】：在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字；地方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。该题目中，显然，选项A属于一般地方性法规，E属于自治条例或单行条例。因此，正确答案是A、Eo2、某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中正确的是()。A、该专项方案应当由施工总包单位组织编制B、该专项方案可由专业工程公司组织编制C、该专

50、项方案应当由总包单位项目技术负责人签字D、该专项方案应当组织专家论证E、该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施【参考答案】：ABD3、根 据 环境保护法，建设项目中防治污染的设施与主体工程应 当（）。A、同时招标B、同时竣工C、同时设计D、同时施工E、同时投产使用【参考答案】：CDE【解析】：本题考点是环境保护“三同时”制度。根 据 环境保护法，”建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。4、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）A、贷款人不得预先在本金中扣除利息B、借款人应当按照约定的用途使用借款C、对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借