2022年建设工程法规及相关知识一级建造师考试第一阶段训练卷（含答案）.pdf

《2022年建设工程法规及相关知识一级建造师考试第一阶段训练卷（含答案）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程法规及相关知识一级建造师考试第一阶段训练卷（含答案）.pdf（51页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建设工程法规及相关知识一级建造师考试第一阶段训练卷（含答案）一、多项选择题（共 30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、承诺具有法律约束力的条件包括（）。A、由受要约人向要约人作出B、以书面形式作出C、由承诺人向受要约有作出D、对要约完全同意E、在要约有效期限内作出【参考答案】：ADE2、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国 建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括（）OA、应急救援人员B、单位主要负责人C、从业人员D、安全生产管理人员E、特

2、种作业人员【参考答案】：BD【解析】：本题考核的是安全生产许可证的取得条件。建筑施工企业安全生产许可证管理规定将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操3、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A、仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B、仲裁调解必

3、须在裁决作出前进行C、仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D、仲裁调解书一经做出即发生法律效力E、仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【参考答案】：B C E【解析】：本题考查的是仲裁中的和解与调解。选项A调解不成的，应当及时作出裁决。选项D调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。4、某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依 照 建设工程安全生产管理条例，租赁公司应当出具塔吊的（）。A、发票B、原始合同C、检测合格证明D、生产许可证E、产品合格证【参考答案】：CDE5、甲企业与乙银行签订一份5 0 万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该

4、债务清偿的表述正确的有O OA、乙银行有权要求甲企业对5 0 万元的债务承担全部责任B、乙银行有权要求丙企业对5 0 万元的债务承担责任C、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D、乙银行只能要求甲企业对30 万元的债务承担责任，丙企业对20 万元的债务承担责任E、乙银行只能要求甲企业与乙企业对5 0 万元的债务平均分摊责任【参考答案】：AB6、建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有O OA、与建设单位或者企业之间相互串通投标的B、未取得施工许可证擅自施工的C、发生过安全事故的D、将承包的工程转包或者违法

5、分包的E、恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【参考答案】：ABDE【解析】：本题考查的是企业资质的法定条件和等级。在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过7、关于工程质量检测的说法，正确的有（）oA、检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上

6、签字B、工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构C、检测机构不得与建设单位有隶属关系D、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构E、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责【参考答案】：A D E【解析】：根 据 建设工程质量检测管理办法的有关规定，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检

7、测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。检测机构应8、关于物权的说法，正确的有()oA、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上B、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移D、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上【参考答案】：ABE9、下列各项属于无权代理行为的有()oA、没有代理权的代理行为B、指定代理行为C、超越代理权限的代理行为D、代理权终止后的代理行为E、未经被监护人授权的监护人的代理行为【参考答案】：ACD【解析】：无权代理是指行为人不具有代理权

8、，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：自始未经授权；超越代理权；代理权已终止。B项，指定代理是根据人民法院或其他机关的指定而产生的代理，属于有权代理；E项，监护人对于被监护人的代理属于法定代理，不需要被监护人的授权即可享有，故属于有权代理。10、某国有公司的土地使用权系划拨所得，该公司以本公司的一栋四层办公楼作为抵押向银行贷款，后由于办公人员增加，公司在办公楼上加盖了一层。银行贷款到期，该公司无法偿还本息。下列说法错误的有()oA、银行只能通过拍卖办公楼的方式实现抵押权B、办公楼上新增的一层不属于抵押财产C、拍卖办公楼时，只能拍卖设定抵押权的四层，不能拍卖新增的一

9、层D、银行对拍卖四层办公楼的价款有优先受偿权E、银行可以与公司在抵押合同中约定：”到期不能偿还贷款，办公楼归银行所有”【参考答案】：ACE【解析】：根 据 物权法的相关规定，抵押权人实现抵押权的方式包括：协议以抵押财产折价、拍卖、变卖。建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。拍卖办公楼时，新增的一层可以一起拍卖，但银行只对四层办公楼的价款有优先受偿权。E项属于流押条款，物权法禁止在抵押合同中约定流押条款。1 1、建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程

10、监理规范的要求，采 取()形式实施监理。A、抽检B、巡查C、平行检验D、旁站E、巡视【参考答案】：CDE【解析】：建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。1 2、下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）OA、规划环保部门出具的准许使用文件B、工程竣工验收报告C、工程质量评价报告D、工程竣工验收备案表E、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件【参考答案】：A B D E

11、【解析】：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：工程竣工验收备案表。（2）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。（1 3、下列关于行政许可的听证程序，说 法 正 确 的 是（）oA、利害关系人申请听证

12、的，行政机关不得拒绝B、行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证C、行政机关组织并承担听证的费用D、收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在1 5 日内组织听证E、法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证【参考答案】：ACE1 4、下列各项属于保证合同应包括的内容的有()。A、保证担保的范围B、债务人履行债务的期限C、被保证的主债权种类、数额D、保证的期间E、保证的违约金【参考答案】：ABCD【解析】：保证合同应包含的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围;保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。1 5、下列属于行政

13、法规文件的是()oA、招标投标法实施条例B、建设工程质量管理条例C、市政公用设施防灾管理规定D、建筑法E、建设工程安全生产管理条例【参考答案】：A B E【解析】：招标投标法实施条例、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等属于行政法规文件。而C选项 市政公用设施防灾管理规定属于部门规章，D 选 项 建筑法属于法律。故A、B、E为正确选项。1 6、生产安全事故报告和调查处理条例规定，生产安全事故等级的划分包括()OA、人员伤亡的数量B、直接经济损失的数额C、事故发生时间D、事故发生地点E、社会影响【参考答案】：A B E1 7、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正

14、确的有()。A、制作调解书B、制作仲裁书C、驳回申请D、撤销案件E、要求当事人撤回申请【参考答案】：AB【解析】：本题涉及的考点是仲裁庭的裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时做出裁决。1 8、以下各项纠纷中，属 于 仲裁法调整范围的是()oA、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的

15、劳动纠纷【参考答案】：ACD【解析】：仲裁法第2条规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。第3条规定，下列纠纷不能仲裁：(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。1 9、诉讼管辖分为()oA、级别管辖B、地域管辖C、专属管辖D、移送管辖E、指定管辖【参考答案】：ABDE2 0、根 据 全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有()0A、未履行注册建造师职责造成环境事故的B、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C、未在规定期限内办理资质变更手续的D、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E

16、、对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【参考答案】：BCDE21、下列各项属于承包人的主要义务的有()。A、不得转包和违法分包工程B、自行完成建设工程主体结构施工C、交付竣工验收合格的建设工程D、建设工程不符合约定的无偿修理E、及时检查隐蔽工程【参考答案】：ABCD【解析】：E 项是发包人的主要义务，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程 日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。22、关于工程竣工结算价款的支付，下列说法正确的有()oA、合同法规定，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程B、工程预付款、进度款的支付程序按照合同约

17、定进行C、承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料D、由监理工程师对承包人的竣工结算报告及结算资料进行审核E、发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按照合同约定的争议解决条款处理【参考答案】：ABCE【解析】：D项，应由发包人对承包人的竣工结算报告及结算资料进行审核。23、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()oA、调解只能在民事诉讼阶段进行B、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C、仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D、仲裁实行一裁终局制E、民事诉讼实行两审终审制【参考答案】：BCDE【解析】：A 项，在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行

18、业调解以及专业机构调解。24、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后,甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。A、在要约到达乙公司之前B、与要约同时C、在乙公司发出承诺之前D、在乙公司发出承诺的同时E、在乙公司发出承诺后【参考答案】：AB【解析】：根 据 合同法规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。25、关 于 合同法平等原则的解释，下列表述正确的有()oA、合同当事人的法律地位都是平等的B、平等指合同内容的平等C、合同当事人就合同条款充分协商一致D、平等指合同中的权利义务对等E、合同当事人的

19、风险要合理分配【参考答案】：ACD26、下列案件纠纷中，受 仲裁法调整的是()。A、婚姻、继承纠纷B、建设工程施工合同纠纷C、农业承包合同纠纷D、加工承揽合同纠纷E、劳动争议纠纷【参考答案】：BD27、关于施工合同的义务下列说法正确的是()oA、施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人【参考答案】：ADE28、按 照 建设工程质量保证金管理暂行办法中关于工程建设缺陷责任

20、期的规定，下列说法中正确的是()。A、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24 个月B、缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计C、承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天,自动迸入缺陷责任期【参考答案】：ABC29、合同当事人承担违约责任的形式有()oA、合同继续履行B、采取补救措施C、支付赔偿金D、返还财产恢复原状E、支付违约金【参考答案】：ABCE30、工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A、有仲裁协议B、仲裁请求具体C、属于仲裁委员

21、会的受理范围D、选定的仲裁委员会E、有准确的被申请人【参考答案】：ABC二、单项选择题（共70题，每 题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的（）。A、管理者B、责任承担者C、实施者D、利益享有者【参考答案】：A2、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期7d方能交付”。电梯厂的回函属于（）。A、要约邀请B、要约撤销C、承诺D、新要约【参考答案】：D3、建设单位委托设计单位

22、进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有【参考答案】：B【解析】：详见0 7 年一级第3 题的解析。4、下列关于招标文件的说法正确的是（）。A、国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于1 5 日C、招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价D、招标人应当在招标文件中载明投标有效期【参考答案】

23、：D【解析】：根 据 招标投标法 的规 定，国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求；依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截 止 之 日止，最短不得少于2 0日；招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故D为正确选项。5、施工中，施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工 期 应 由（）承担。A、业主B、施工单位C、监理单位

24、D、业主和监理单位共同【参考答案】：B【解析】：建设工程质量管理条例 第3 2条规定：施 工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可 以重新检查，重新检查合格，则建设单位承担相关费用和工期影响；不合格，则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。6、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将 由（）负责强制执行。A、作出决定的公安消防机构B、公安机关C、人民法院D、建设

25、行政主管部门【参考答案】：A【解析】：对于不符合安全生产规定的企业，当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。7、项目负责人的安全生产责任不包括（）。A、对建设工程项目的安全施工负责B、确保安全生产费用的有效使用C、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D、签署危险性较大的工程安全专项施工方案【参考答案】：D【解析】：本题考查的是施工现场安全防护制度。D安全专项施工方案，由施工单位技术负责人和总监理工程师签字。如是需要组织专家进行论证的分项工程，再增加一个建设单位项目负责人签字。8、在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文

26、件和投标保证金，说 明 该（）。A、要约可以撤回B、承诺不能撤回C、要约是法律行为D、承诺是法律行为【参考答案】：C【解析】：本题有些勉强。投标是要约，这个没有争议。因此选项只可能是A或 C。但接下来就难了，两句话都表述正确，哪一项更符合题意？问题在于，命题人并没有充分表达出他的题意。如果你认为题目强调了是“截止日前”，那么在投标截止日前，投标文件和投标保证金可以撤回，显然，应选A；如果你认为题目特意强调了“投标保证金”，那么这意味着（1）要约一经生效就不能随意撤消（2）要约一经被承诺，要约人就受到该意思表示的约束，否则将承担缔约过失责任（被没收投标保证金）。这样，就能充分说明要约是一种法律行

27、为，应选C。所以，这个题很难选9、以下关于审判监督程序的表述中.不正确的是（）。A、当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B、申请再审不停止判决、裁定的执行C、申请再审应当提交再审申请书等材料D、申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出【参考答案】：A1 0、建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果,经（）签字后实施。A、施工单位技术负责人、总监理工程师B、专职安全生产管理人员、总监理工程师C、建设单位技术负责人、总监理工程师D、施工单位技术负责人、专职安全生产管理人员【参考答案】：A【解析】：本题涉

28、及的考点是编制安全专项施工方案的要求。建设工程安全生产管理条例规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。1 1、当事人对是否为工伤有争议的，举 证 责 任 由（）承担。A、受害职工B、用人单位C、鉴定机构D、劳动部门【参考答案】：B【解析】：工伤保险条例 第1 9条规定：”职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工

29、伤的，由用人单位承担举证责任”。故B为正确选项。1 2、某住宅工程在保修期内，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复 费 用 应 由（）承担。A、设计单位B、施工单位C、产权人D、开发商【参考答案】：C【解析】：在保修期内，发生地震，此为不可抗力影响，施工单位不承担保修责任，应由房屋所有权人承担责任。故C为正确选项。1 3、下列关于法人的表述，错误的是（）。A、企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告B、企业法人分立、合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担C、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格D、具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具

30、有法人资格【参考答案】：A【解析】：企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记并公告。1 4、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位【参考答案】：A【解析】：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。1 5、关于行政复议的性质，下列说法正确的是（）。A、行政复议是国家权力机关解决行政争议的法律行为B、行政复议是由国家行政机关以准

31、司法的方式审理特定的行政争议的行政行为C、行政复议是国家行政机关以司法的方式解决行政和民事争议的行为D、行政复议是国家司法机关解决行政争议的法律活动【参考答案】：B【解析】：行政复议是指行政机关根据上级行政机关对下级行政机关的监督权，在当事人的申请和参加下，按照行政复议程序对具体行政行为进行合法性和适当性审查，并作出裁决解决行政侵权争议的活动。复议机关是行政机关，解决的是行政争议，有准司法的性质。1 6、按 照 劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前3 0 日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A、劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任

32、原工作的B、劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C、劳动者被依法追究刑事责任的D、劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【参考答案】：D1 7、根 据 工程建设行业标准管理办法的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的是（）。A、工程建设行业专用的试验、检验和评定方法等标准B、工程建设行业专用的术语、符号、和制图方法等标准C、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D、工程建设行业专用的信息技术标准【参考答案】：C【解析】：本题考核的是工程建设行业的强制性标准。工程建设行业标准分为强制性标准和推荐性标准。工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准属于强制性标准。1

33、 8、根 据 专利法，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案称为（）。A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案【参考答案】：B【解析】：我 国 专利法保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是专利权保护的最主要对象。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，又称小发明或小专利。1 9、当事人一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，这是非违约方的（）。A、延伸义务B、连带义务C、减损义务D、连带责任【参考答案】：C2 0、关于法人的说法，正确的是（）A、法人以其登记注册地为住所B、企业法人自取得营业执照

34、时取得法人资格C、非企业法人是指行政法人和事业法人D、建设单位可以是没有法人资格的其他组织【参考答案】：D2 1、下列关于安全生产许可证的管理的说法，错误的是（）。A、企业在取得安全生产许可证之前，不得从事建筑施工活动B、建设主管部门可以在施工单位获得安全生产许可证之前向其颁发施工许可证C、企业不得转让、冒用安全生产许可证D、企业不得使用伪造的安全生产许可证【参考答案】：B【解析】：根 据 安全生产许可证条例和 建筑施工企业安全生产许可证管理规定的相关规定，建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工单位是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可

35、证。2 2、安全生产法对生产经营单位的主要负责人明确的具体要求不包括（）。A、主要负责人应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职B、对从业人员进行安全生产教育和培训C、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救D、发生重大生产安全事故时，不得在事故调查处理期间擅离职守【参考答案】：B【解析】：安全生产法第二十条第二款规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。第四十二条规定，生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织

36、抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。B项属于生产经营单位的职责。2 3、下列行为中，（）所引发的争议不属于行政诉讼的受案范围。A、行政机关对某企业采取的吊销生产许可证的处罚B、行政机关不履行法定职责C、行政机关在市场上的购买行为D、行政机关对某企业进行通报批评【参考答案】：c【解析】：对下列行政行为不服的可以提起行政诉讼：对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照,行政机关拒绝颁发或者不予答复

37、的；申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；认为行政机关没有依法发给抚恤金的（如伤残抚恤金、遗属抚恤金、福利金、救济金等）；认为行政机关违法要求履24、我国知识产权的主体包括著作权、专利权和（）。A、发现权B、商标专用权C、发明权D、其他科技成果权【参考答案】：B25、某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，按 照 建设工程质量管理条例规定的工程竣工验收必备条件不包括的是（）oA、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件

38、D、施工单位签署的工程保修书【参考答案】：C26、评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。A、连带责任B、共同责任C、集体责任D、个人责任【参考答案】：D【解析】：招标投标法第4 4条规定：”评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任”。故D为正确选项。27、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）。A、重大责任事故罪B、工程重大安全事故罪C、重大劳动安全事故罪D、串通投标罪【参考答案】：B【解析】：本题考核的是工程重大安全事故罪。刑法第137条规定，建

39、设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。28、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【参考答案】：A2 9、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。A、5天B、1 5 天C、2 0 天D、1 个月【参考答

40、案】：D3 0、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤1 1 人，根 据 生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（）。A特别重大事故B、重大事故C、一般事故D、较大事故【参考答案】：D【解析】：重伤超过1 0 人以上已经属于较大事故。3 1、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。A、三方共同B、水泥厂C、承包商D、运输公司【参考答案】：C【解析】：合

41、同法规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失的扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。3 2、无证经营的包头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失-此经济损失应由()承担赔偿责任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑

42、公司和王某连带D、双方按事先的约定【参考答案】：c3 3、某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。A、开标由当地建设行政主管部门主持B、开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证C、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D、开标时不能宣读投标文件【参考答案】：C【解析】：根 据 招标投标法的规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的

43、所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。根据 招标投标法实施条例的规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C为正确选项。3 4、取得劳务分包资质的企业，可以承接（）或专业承包企业分包的劳务作业。A、监理单位B、分包单位C、设计单位D、施工总承包企业【参考答案】：D【解析】：本题考核的是施工企业的资质序列。取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。3 5、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A、有损害事实发生B、违反职业道德规范C、存在违法或损害行为D、违法行为与损害事实有因果

44、关系【参考答案】：B3 6、根 据 仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【参考答案】：C【解析】：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。3 7、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求【参考答案】：C【解析】：根 据 民事诉讼法及其有关司法解释的规定，委托他人代为诉讼的，须向人民

45、法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书，授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。最高人民法院还特别规定，授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的，诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。故 应 选C项。3 8、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人 报 价1 0 2 0万元，评 标 价1 0 1 0万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1 0 0 0万元，与此对应的评标价为9 9 0万元，则双方订立的合同价应为（）万元。A

46、、1 0 2 0B、1 0 1 0C、1 0 0 0D、9 9 0【参考答案】：A【解析】：招标投标法 第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3 0日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。所以双方订立的合同价应为投标书中的报价，即1 0 2 0万TCJ O39、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称 为（）。A、建设控制地带B、文物保护范围C、城市紫线D、城市黄线【参考答案】：A40、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订 合作开发合同书，其中约

47、定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形 是（）。A、合作开发合同书无效B、双方重新达成新的仲裁协议C、合作开发合同书解除D、双方就利益分配事宜达成补充协议【参考答案】：B【解析】：仲裁法第 16条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力”。本题中。B项是双方重新达成的仲裁协议，因此原仲裁条款失效。故 B 为正确选项。41、根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，工 程（）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位【参考答案】：B4 2、某施工合同中约定设备由施工企

48、业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是()OA、施工企业应同意建设单位自行采购B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求【参考答案】：D【解析】：对于业主指定的材料，施工单位有权拒绝，这个与甲供材料不同。4 3、立法法规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规，特别规定与一般规定不一致时，()。A、适用特别规定B、适用一般规定C、由制定机关裁决D、由国务院裁决【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是特别法

49、优于一般法。立法法规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。4 4、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）oA、原企业的资质等级确定B、降低一级原企业的资质等级确定C、最低资质等级核定D、实际达到的资质条件核定【参考答案】：D【解析】：”3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第 2段。4 5、下列有关查封这一行政强制措施的说法正确的是（）。A、地方性法规有权对查封期限作出特别规定B、因查封发生的保管费由当事人承担C、因接受行政机关委托负责保管财物的第三人的原因造成查封的财物损失，行政机关应先向当事人赔偿D、

50、行政机关解除查封后应在3 0 日内退还财物【参考答案】：C【解析】：查封、扣押的期限不得超过3 0 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过3 0 日。法律、行政法规另有规定的除外。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。4 6、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定【参考答案】：B【解析】：建筑法、建设工程质量管理条例都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建