合作协议书合同协议表格模板实用文档.docx

《合作协议书合同协议表格模板实用文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合作协议书合同协议表格模板实用文档.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、云南曲胜高速公路微表处工程施工合作协议书甲方：云南睿邦工程技术有限公司乙方：牛原聘施工队云南曲胜高速公路微表处工程施工合作协议书甲方：云南睿邦工程技术有限公司乙方：牛原聘施工队依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就合作完成云南曲胜高速公路微表处工程施工事宜，经友好协商达成以下协议：第一条 工程名称及工作内容1.1 工程名称：云南曲胜高速公路微表处工程1.2 施工范围：云南曲胜高速公路微表处工程1.3 工程项目及内容：微表处工程施工第二条 工期要求2.1 2010年8月15日前，完成微表处施工 万m2；2.2 20

2、10年9月份15日前，完成全部微表处施工约 万m2；2.3 微表处工程量完成后，若业主要求增加工程量，乙方应积极配合甲方完成新增工程量，工期顺延。第三条 承包形式：微表处施工第四条 微表处施工单价序号项目暂定数量单位单价（元/ m2）合计（元）1微表处施工40000m23.5140000备注：本合同为单价合同，数量为暂定数量，最终结算按实际施工且业主验收、计量认可的工程量进行结算4.1 微表处施工单价包括机具使用、人工、拌和、运输、摊铺、清洁所需机具、养护、返工、工人保险费等。第五条 微表处施工数量5.1 微表处施工数量以业主验收合格后现场确认的数量为准，此数量作为甲乙双方微表处施工结算依据。

3、如因乙方微表处施工质量达不到业主或相关质检部门质量要求，乙方不得要求甲方予以计量。第六条 材料及设备供应6.1甲方负责供应微表处施工所需的基质沥青、乳化剂、改性剂、石料、水泥等至施工场地；甲方所供材料乙方必须确认质量合格及到场单价和数量，并负责妥善保管，若因乙方验收不力或保管不善造成施工质量不合格和材料损失，由乙方负责。6.2 甲方提供乙方1台铲车，费用由甲方负责，乙方需对该铲车合理使用，在施工过程中如因乙方指挥失误造成的机械损失由乙方负责。第七条 双方责任7.1甲方责任7.1.1支付乙方预付款 万元；并在全部工程施工完成后按双方确定的施工数量和单价，根据双方约定条款支付乙方相应的施工费。7.

4、1.2 负责协调好与大理管理处、云岭养护绿化公司、沿线交警、路政的关系以及施工现场协调工作。7.1.3 负责按要求收集与本工程相关的资料上报云岭养护绿化公司。7.1.4 负责完成并做好本协议第6条中规定的所有工作内容及任务。7.1.5 提供相关保通设施，并承担保通人员意外伤害保险费。7.2 乙方责任7.2.1 负责完成并做好本协议规定的乙方需完成的所有工作内容及任务。7.2.2 负责微表处施工前后的相关试验并向甲方提交试验报告，保证试验数据真实有效。7.2.3 乙方在施工前必须提供给甲方一份为本工程配置的人员（明确本工程负责人和施工负责人）、机械设备清单和施工组织计划以及进场人员、设备保险，机

5、驾人员上岗证等相关证照复印件。7.2.4 本工程乙方所有施工人员必须服从和配合甲方的工作安排，积极组织施工生产，乙方负责人、技术骨干以及必备施工机械必须常驻工地，如需离开或撤场需征得甲方负责人同意，未经同意擅自离开或撤场，由此造成的相关损失由乙方承担。7.2.5 配置满足施工需要的设备及人力，若到场设备及人员满足不了施工期要求，必须及时调派设备、人员组织施工，确保工程按期完成。7.2.6乙方必须保证执行国家有关法令政策，遵守交通规则及甲方的规章制度，确保工程质量、安全生产、文明施工，并健全各类相关记录，实现可追溯性；在整个施工期间应进行人身保险，其责任人即为投保责任人，保险费由乙方承担并支付。

6、在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、损害、机械设备事故均不予补偿。乙方对事故承担全部责任，费用自负。7.2.7 乙方负责保管甲方所提供的各种材料及机械。第八条 违约责任8.1 如甲方未按约定提供乙方所需预付款、相关材料、机械和加工场地，造成的工期延误以及乙方的损失，由甲方承担。8.2 因不可抗拒的自然灾害引起的人员机具停工、窝工，不属于违约。乙方应充分理解该工程的施工特点，对该工程因各种非甲方及业主原因造成的工期损失，乙方不应以任何形式提出索赔要求。8.3因乙方责任所造成的工程质量缺陷，乙方须在业主及甲方指导下及时进行修复。乙方返工的费用，由乙方自行承担。8.4若因乙方违约

7、，造成甲方终止双方所签合同书的，甲方有权指定具有相应资质的微表处施工单位进行及时施工。8.5双方应遵守相关规章制度，任一方不得进行有损对方信誉的行为，否则承担相应的法律责任。8.6合同签订后，双方应全面履行合同的所有条款，除上述条款约定外，如有违约按中华人民共和国合同法有关条款处理。8.7安全责任，按照本协议第7条涉及安全生产部分之约定执行。第九条 结算、支付9.1 本合同工程支付工程预付款 万元。9.2 乙方按工期要求于2010年8月15日前完成 万m2，甲方于2010年8月15日支付工程款 万元；乙方按工期要求于2010年9月15日前完成全部工程量约 万m2，甲方于2010年9月15日支付

8、工程款 万元；工程全部结束后，按本合同第5条规定核实确认工程量，相关款项扣除质量保证金及借款后甲方于2010年9月15日前一次性支付给乙方。若乙方不能按工期要求完成规定工程量，工程款项支付相应延迟，并在最终结算时按每延迟1天扣减总工程款项1%进行结算。9.3质量保证金按业主规定的比例进行扣减，在保修期内未发生质量问题，期满后一次性退还乙方。9.4 结算时，甲方需扣清乙方与此次结算相关的材料款及其它费用。第十条 争议处理10.1在执行合同过程中，如发生因执行本合同或与本合同有关的一切争端、纠纷，双方友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向昆明市人民法院提起诉讼。10.2法律管辖：云南省昆明市人民法院管辖。第十一条 其 他11.1本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方指定代表人签署、加盖公章后生效。11.2任何一方提出，经双方同意，可对合同进行修改完善。并签订书面补充合同或补充协议，作为本合同的有效部分。11.3甲方与业主所签合同作为本合同附件。甲方：云南睿邦工程技术有限公司 乙方：指定代表人： 指定代表人：联 系 人： 联 系 人：联系电话： 联系电话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日