《2022工程居间合同(合集15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程居间合同(合集15篇).docx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022工程居间合同(合集15篇)工程居间合同1合同编号:_委托人:_ 签订地点:_居间人:_ 签订时间:_年_月_日第一条委托事项及具体要求:_第二条 居间期限:从_年_月_日至_年_月_日。第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的_%或者(大写)_元。委托人应在合同成立后的_日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)_元。第五条 本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限
2、届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条 委托人的违约责任:_第七条居间人的违约责任:_第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第九条 其他约定事项:_第十条 本合同未作规定的,按中华人民共和国合同法的规定执行。委托人(章): 居间人(章): 鉴(公)证意见:住所: 住所:法定
3、代表人: 法定代表人:居民身份证号码: 居民身份证号码:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:开户银行: 开户银行: 鉴(公)证机关(章)账号: 账号: 经办人:邮政编码: 邮政编码: 年 月 日工程居间合同2甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的工程设计合同。二、乙方的义务1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期
4、间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判。2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用。(工程设计总费用为单位平方
5、价格乘总建筑面积)2、居间成功后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。3、甲方以现金或转帐的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。六、合同终止1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人:合同签订地:合同签订日:工程居间合同3甲方(委
6、托人):_乙方(受托人):_甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就土石方工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相
7、关资料;负责和进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_%。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_%。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密
8、做出不利于对方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。六、合同终止1、本合同签字生效后,如果至_年_月_日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。合同签订日:_年_月_日合同签订地:_甲方(盖章):_法定代表人:_乙方(盖章):_法定代表人:_工程居间合同4_车间项目部(以下简称甲方)_(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方现将XX峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃
9、)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,具体协议如下:一.单价及材料要求1.不锈钢楼梯扶手:单价为90元米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;2.不锈钢观光阳台:单价为220元米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料,且壁厚均在1毫米以上。二.质量 乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观,严格依照
10、甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作规范进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己承担。三.工期 乙方自_年_月_日进场施工,到_年_月_日施工结束,期间,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则,甲方将对乙方采取相应的经济制裁。四.安全 本单项工程属远地面帯电作业工程,乙方务必有自己专业的电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙
11、方在施工期间,凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。五.其他 乙方按要求采购本工程所需材料,所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行承担施工中各项措施费用,甲方主动向乙方提供水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。六.付款 _七.质保金与税金 乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元,质保期为_月,然后乙方凭_票据按合同约定结清工程余款。本合同一式三份,甲方持两份,乙双持一份,双方签字有效甲方签字:乙方签字:工程居间合同5甲方:_乙方(施工责任方):_甲
12、方承建之_,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1。乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2。乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在
13、施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3。乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1。甲方责任:(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2。乙方责任:(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对
14、工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。(6)具体施工作
15、业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙
16、方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间
17、或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期_日,按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。(2)质保金:质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收_年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。八、其它(1)若乙方无正当理
18、由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_
19、法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程居间合同6甲方:乙方:甲方委托乙方为其招揽 项目,甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下:一、甲方委托乙方,为其提供、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。二、乙方负责为甲方提供信息并联系,以促成甲方在 工程项目中标。三、报酬及给付方式:在乙方促成的工程项目全部或部分中标后,甲方承诺将工程项目中标总价款的 %给付乙方作为报酬;给付方式: 项目全部或部分中标后 日内甲方将工程项目中标总价款的 %一次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应付报酬的日 分之 的滞纳金。六、甲
20、方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同,因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。八、本合同未尽事宜,由双方协商解决。解决不成的,可向原告住所地或被告住所地人民法院提起诉讼。甲方: 乙方:年 月 日工程居间合同7甲方(委托方):地址:法人代表:乙方(中介方):身份证号:上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其 进行承包建筑工程,达成居间合同如下:一、居间事项:承包建筑工程:乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务:乙方为上述项目,
21、向甲方提供信息、推介服务,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈,并利用自身的社会资源关系开展协调工作,以最终促成甲方与 开发商 签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,甲方同意按如下方式支付居间费:1、当乙方协助甲方,促成甲方与程项目的专业承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民币 万元(税后)居间费;2、付款时间:在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功,甲方同时支付居间费 万元人民币,剩
22、余的居间费用 。3、付款方式:甲方须以转账的方式支付乙方费用,甲方通过银行转入乙方指定的账户上(乙方指定帐户为: 行 户名:),其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺:本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会 成员致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始 终有效。乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间(委托)关系,不得私自或另行委托 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元
23、整(税后),作为对乙方的补偿;并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触;如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功,甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。五、本合同式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院
24、提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。甲方: 乙方:法人代表签章: 签名:日期: 日期:工程居间合同8甲方(委托人)_乙方(居间人)_根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国劳务法的规定,公民在按劳分配的原则下经甲乙双方共同协商,本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则,甲乙双方承诺如下:一、甲方委托乙方联系_工程合同完成后,乙方以完成委托事宜。二、付居间费及时限,从居间合同签进场后,甲方并付进场通知单2日为准,(甲方)施工方:第一次交付好处费_万元正,油料由市政甲方提供,工程完工施工方将居间费用一次
25、性付清。1、施工方每甩一方土居间人抽去_角钱。2、施工方每运出一方土居间人抽去_块钱,此款工程结束,一次性付清。此款不含个人所得税。无论合同名称、地点、负责人发生任何变化,委托人付给居间人的居间费都要加约履行。委托方(施工方)向居间方提供一份施工方和发包方合同作为依据。三、违约责任:1、如发生严重纠纷委托方和签约方不能解决时可提交居间方在本地法院提前诉讼,(诉讼费由甲方施工方承担。)2、由于居间方在承揽工程业务活动中投入了大量资金,时间和人力,委托方自愿向居间方自付业务费、劳务费及中间费,如委托人顺利签订施工合同进场后,该居间合同已经形成委托方必须支付给居间业务费,作为给居间人的经济补偿,无论
26、委托方与发包方发生任何纠纷,委托方给予居间的业务费不能以任何理由借口向居间方所退该业务费。3、因为居间人负责居间义务,在委托方与发包方签订合同后,居间人已经履行完成了居间任务,该工程合同履行与居间方再无关系。4、未尽事宜,双方协商补充。(如委托方不按时支付,居间人可请求甲方收回合同)。四、居间劳务费在工程促成合同签订后,甲方要向居间方按三次交付费用_元,此费用在居间费中扣除,剩余部分按工程进度付清,甲方必须承认居间费用的有效性和合法性。五、甲乙双方共同遵守合同约定,如违约甲方应赔付给对方一定的违约金,按工程合同居间费的总额的_%赔付违约金,(甲方在施工安全相关的法律责任上,居间人概不负任何责任
27、),大合同签订后,本合同执行同等法律效力。六、本合同从签订日期生效。七、本合同一式_份,甲乙双方各执行_份。甲方(章)_ 乙方(章)_身份证号码:_身份证号码:_签订地点:_签订时间:_年_月_日工程居间合同9甲方(委托人):营业执照注册号码:乙方(居间人):居间人姓名1、 XXX身份证号码:居间人姓名2、 XXX身份证号码:居间人姓名3、 XXX身份证号码:居间人姓名4、 XXX身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.1乙方接受甲方委托,负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项
28、目(以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间
29、服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续准备。3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根
30、据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同立即生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量 万元的%计 万元(税后),作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后,若有明显差异,最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。4
31、.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费,计 万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日,兑付第二笔25%的居间服务费,计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费,计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。4.3甲方按照下列支付分流表金额分配,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:五、特别约定:5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取
32、停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。5.2居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永
33、久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。七、合同终止7.1本合同签字生效后,如果20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协
34、商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人: 居间人或委托代理人:联系电话:联系电话:合同签订地:合同签订日期:工程居间合同10甲方(委托人) 乙方(居间人)联系地址 联系地址本着优势互补,互惠互利的宗旨。根据中华人民共和国合同法。经双方充分协商。依平等自愿,等价有偿的原则。达成如下协议。一 委托事项。1,乙方接受甲方委托,负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程
35、项目。引荐甲方参加该项目一标或分期多标的装饰工作,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。2,“居间成功”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业 承包施工合同。二 乙方责任和义务。1,乙方应及时向甲方提供有关该工程项目的招标信息及文件,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2,乙方应保证该工程项目真实可靠,各种施工手续齐全,并能正常施工。3,乙方在甲方参与洽谈期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。协助甲方做好谈判工作、若居间成功,在施工过程中,乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。三 甲方责任和义务。1,甲方应按照建设单位
36、的要求,提供甲方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书,营业执照与相关资料,负责合同的起草。2,如果居间成功,则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务,与乙方无关,甲方应在施工过程中保证质量,进度,并得到建设单位的签字认可。3,如果居间成功,则由甲方应按合同约定向乙方支付居间报酬,如未及时支付,则按未支付金额的 8% 1天向乙方承担违约金。4,甲方须自行承担在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联终运作等全部费用。四 居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式。1,甲方应按该
37、工程项目一标或多标合同与建设单位竣工结算总金额的6支付居间费用。2,居间成功后,施工队进场后十日支付合同款的40 %居间费用,其余随建设单位拨付工程进度款,按60 %比例支付居间费用,在甲方施工完工7天内,应全部支付完合同居间费用,余下合同款外,待甲方与建设方结算完后一次性支付完。3,甲方以现金支付居间费用。五 居间费用。居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。六 保密事项。1,甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。2,双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。七 合同终止。1,本合同签字生效2,居间成功后,本合同完全履行完毕后终止。3,甲乙
38、双方协议解除合同或由其他法定事项时,本合同终止。八 争议解决方式,如发生合同争议,协议不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九 其他事项。1,乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2,本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章生效。甲方 乙方法定代表合同签订地 合同签订日工程居间合同11甲方(居间人):地址:联系方式:乙方(委托人):地址:联系方式:甲、乙双方根据中华人民共和国合同法,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:一、委托事项1、甲方接受乙方的委托,负责就 项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方
39、投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、居间期限从 年 月 日至 年 月 日。三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间报酬。3、乙方应以 的方式支付居间报酬。四、居间活动费用的承担居间活动费用是指甲方为完成委托
40、事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。3、居间成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财
41、务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关的违约金。3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后,双方应继续履行本合同九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜,双方可
限制150内