最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库题库大全精品（模拟题）.docx

《最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库题库大全精品（模拟题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库题库大全精品（模拟题）.docx（110页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库题库大全精品（模拟题）第一部分 单选题(50题)1、电气调光设备主要通过控制光源的工作（）的方式实现对灯光强度的控制。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】： B 2、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（ ）。A.管孔内壁光滑度 B.吹缆长度及速度 C.管道径路坡度 D.管道径路弯曲度【答案】： B 3、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括( )。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】： D 4、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是( )

2、光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】： D 5、在通信管道的施工中，土质坚硬的情况下，可使用( )。A.天然基础B.素混凝土基础C.钢筋混凝土基础D.防水混凝土基础【答案】： A 6、按照电信运营业重大事故报告规定(试行)，电信运营业重大事故包括( )。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户?小时【答案】： C 7、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（ ）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接

3、收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】： C 8、下列关于架设吊线说法错误的是（）。A.按先下后上、先易后难的原则确定吊线的方位，一条吊线必须在杆路的同一侧，不能左右跳B.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的5%且小于10%时，应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置C.同一杆路架设两层吊线时，同侧两层吊线间距应400mm，两侧上下交替安装时，两侧的层间垂直距离应为200mmD.吊线在终端杆及角深大于25m的角杆上，应做终结【答案】： A 9、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般在( )或按设计要求。A.13B.35C.13D.35【答案】

4、： B 10、广播电视工程中，落冰危险区，以塔的中心为圆心，以( )为半径来控制范围。A.0.1h（h为塔高）B.0.2h（h为塔高）C.0.3h（h为塔高）D.0.4h（h为塔高）【答案】： C 11、防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和( )。A.接收干线可靠接地B.电源滤波器C.安装氧化锌避雷器D.接收天线可靠接地【答案】： D 12、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至( )日。A.90B.150C.180D.200【答案】： C 13、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致( )。A.增加误码率B.降低语音质量C.

5、掉话D.降低系统容量【答案】： D 14、用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到（ ）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】： B 15、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】： A 16、双屏蔽数字同轴电缆的安装与运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的（）倍。A.5B.5.5C.6.5D.7.5【答案】： D 17、为了有利于电磁波传播，天线塔周围( )范围内天线辐射方向宜避开高大的建筑物和其他障碍物，高度不宜高于最下层天线高度的三分之二。A.1kmB.

6、2kmC.3kmD.4km【答案】： A 18、PTN网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（ ）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】： D 19、( )是一种代码变换，主要解决数字信号传输的可靠性问题。A.信源编码B.信道编码C.信道解码D.信源解码【答案】： B 20、地球站的工作接地、保护接地、( )合用一个接地系统，接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地【答案】： C 21、进行波分复用设备测试时，光监测信道的主要测试项目有光功率和( )。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光监测信道工作波长及偏差【答案】： D 2

7、2、架空光缆线路在雷害特别严重地郊外用（ ）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】： B 23、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是（）。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争性报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】： C 24、通信网中常见的业务节点是( )。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】： D 25、在抗震设防地区，母线与蓄电池输出端必须采用（ ）进行连接。A.多股电缆B.铜排C.扁铁D

8、.软连接【答案】： D 26、在光传输设备中，光发送机的作用不包括( )。A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】： A 27、在无线通信局(站)的电磁辐射预测计算时，通信设备的发射功率按网络设计( )考虑。A.最小值B.稳定运行值C.最大值D.瞬间峰值【答案】： C 28、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是()。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】： B 29、利用成熟的GSM网络覆盖优势，核

9、心网络基于GSMGPRS演进，与GSM系统有很好的兼容性的3G网络是( )。A.CDMAB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】： C 30、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致( )。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】： D 31、（ ）是SDH传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元。A.ADMB.TMC.SDXCD.REG【答案】： A 32、通信网的软件设施主要完成管理、（ ）、运营和维护，实现通信网的智能化。A.接入B.交换C.传输D.控制【答案】： D 33、不属于卫星电视接收系统组成的是( )。A.天线、馈源B.高频头、功率分

10、配器C.干线D.数字卫星电视接收机【答案】： C 34、（ ）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】： C 35、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】： B 36、建筑群综合布线交接间的面积不应小于( )，如覆盖的信息插座超过200个时，应适当增加面积。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】： A 37、 光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度

11、大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高的是( )光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】： C 38、下列网络中，属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】： C 39、下列不属于固定无线接入技术的是( )。A.MMDSB.不可见光无线系统C.固定卫星接入技术D.蓝牙技术【答案】： D 40、电信设备顶部应与列架上梁加固，对于( )的抗震设防，必须用抗震夹板或螺栓加固。A.6度及6度以上B.7度及7度以上C.8度及8度以上D.9度及9度以上【答案】： C 41、广播电视中心选择场地时，场地环境噪声用精密声级计慢档测量，在

12、( )频率范围内，在各测量频率声压级的平均值均宜低于80dB。A.1154000Hz（11倍频程）B.1204000Hz（11倍频程）C.1254000Hz（11倍频程）D.1304000Hz（11倍频程）【答案】： C 42、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用（ ）方式为负载供电。 A.集中 B.分散 C.混合 D.一体化【答案】： C 43、在用户接入网中，( )直接面向公用交换业务，并向用户直接提供通信业务。A.电路层B.传输通道层C.段层D.物理层【答案】： A 44、第三代移动通信WCDMA 标准是在（ ）移动通信技术的基础上发展起来的。A.TDSCDMA B

13、.GSMC.IS95CDMAD.CDMA2000【答案】： B 45、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按建设工程质量管理条例的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括( )。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位23年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】： A 46、通信局(站)的天线必须安装( )。A.避雷带B.避雷针C.引下线D.地网【答案】： B 47、设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A.第一级时钟B.第二级时钟C

14、.第三级时钟D.第四级时钟【答案】： C 48、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在( )年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】： C 49、按照国务院、中央军委关于保护通信线路的规定要求，下列做法正确的是( )。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】： B 50、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】

15、： C 第二部分 多选题(50题)1、波分复用设备合波器（OMU）的主要测试项目有（）。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】： BC 2、第三代移动通信TD-SCDMA采用了（ ）和接力切换等技术。A.同步CDMA B.FDD模式 C.智能天线 D.GPRS E.软件无线电【答案】： AC 3、柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有（ ）功能。A.遥控B.遥测C.摇保D.摇变E.摇信【答案】： AB 4、广播电视发射塔安装前，要做的主要检查内容包括( )。A.材料材质检查B.吊装机具准备C.技术交底D.高空作业人员的资

16、格检查E.连接螺栓及地脚螺栓紧固程度【答案】： ABCD 5、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（ ）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】： BD 6、建筑面积120m2以上的( )等，应设置事故照明。A.录音室B.疏散走廊C.楼梯间D.配电室E.传达室【答案】： ABCD 7、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（ ）。 A.死亡3人/次以上、重伤5人/次以上、造成直接经济损失在500万元以上 B.一条或多条国际陆海光（电）缆中断事故 C.一个或多个卫星转发器通信连续中断超过60分钟 D.

17、一个或多个卫星转发器通信中断累计超过60分钟 E.不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻60分钟【答案】： ABC 8、广播电视中心的规模大小由（）决定。 A.节目套数B.节目制作量C.节目性质D.观众群体E.节目播出量【答案】： ABC 9、通信局（站）的馈线防雷措施应包括（）。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器【答案】： AD 1

18、0、交流电源的( )是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波型畸变率【答案】： AC 11、对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行“三同时制度”，即( )。A.同时设计B.同时计划C.同时施工D.同时监理E.同时投产使用【答案】： AC 12、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】： AB 13、直流供电

19、系统由()等部分组成。A.直流配电屏B.蓄电池C.直流变换器D.交流变换器E.整流设备【答案】： ABC 14、影响无线接通率的因素有（）A.业务信道的拥塞B.控制信道的拥塞C.业务信道分配失败D.其他电气干扰源E.小区参数【答案】： ABC 15、VSAT网络具有以下（）特点。A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】： BD 16、卫星通信线路由( )组成。A.发端地球站B.卫星转发器C.微波站D.上行传播路径E.下行传播路径【答案】： ABD 17、卫星广播电视的特点有（）。A.网络安全B.覆盖面积大C.接收信号强D.转播质量高E.投资少、建设快、节

20、约能源【答案】： BD 18、交换系统的系统检查测试项目主要包括( )。A.系统的人工智能功能B.系统的建立功能C.系统的信号方式及网络支撑D.系统的交换功能E.系统的维护管理功能【答案】： BCD 19、下列关于机房内光纤布放的说法，正确的是（）。A.两条光纤用连接器连接后布放B.光纤应与电缆分开放置C.光纤曲率半径大于等于30mmD.无光纤护槽时，光纤应加穿光纤保护管E.光纤可直接用扎带绑扎【答案】： BCD 20、中国5G设定的技术场景主要有( )。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】： ABCD 21、 声音的特性是由( )等要素来描述

21、的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】： ABD 22、广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括( )。A.整体垂直度和整体高度偏差(H1500)检测B.平台标高偏差检测C.塔体各面扭曲度检测D.接地和绝缘器件检测E.材料材质检测【答案】： ABCD 23、广播电视中心工艺用房系统设备安装之前，应检查( )。A.相关管、槽、沟、井B.接地系统C.临时供电情况D.照明情况E.不间断电源情况【答案】： ABCD 24、某通信机房新装五列设备机架，各列机架高度和完工后测得的垂直偏差数据如下，（）为合格的列。A.机架高度为1.8m，垂直偏差为1.5mmB.机架高度为2m，垂直偏

22、差为2mmC.机架高度为2m，垂直偏差为3.5mmD.机架高度为2.6m，垂直偏差为2.5mmE.机架高度为2.6m，垂直偏差为3.5mm【答案】： ABD 25、现代通信网的功能包括（）。A.信息传送B.信息处理C.信息交换D.信令机制E.网络管理【答案】： ABD 26、设备通电过程中的检查应包括( )。A.先接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】： ABD 27、广播电视中心的规模根据（）而确定。A

23、.节目服务人群B.节目套数C.节目性质D.节目制作量E.节目播出量【答案】： BCD 28、下列不属于电缆竣工测试内容的是( )。A.工作电容B.环路电阻C.绝缘电阻D.传输长度测试E.外观检测【答案】： D 29、有线电视系统防雷设计应有防止()的措施。A.直击雷B.球形雷C.感应雷D.雷电侵入波E.云闪【答案】： ACD 30、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端（）。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】： A 31、互联网的基本应用中，信息需求方面一般包括( )应用模式。A.网络新闻B.搜索引擎C.知识分享D.网络游戏E.个人空间【答案】： ABC 32、各通信运

24、营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有( )。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】： ABCD 33、卫星通信网的运行过程分为( )阶段。A.网络业务测试B.入网申请与批准C.入网安全测试D.开通测试E.验证测试与认证【答案】： BD 34、CDMA系统

25、的优点有（ ）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】： ABD 35、对于数字电视发射机，中频非线性预校正电路采用（）改善功放的发射机性能。A.前馈校正B.折线校正C.自适应校正D.后馈校正E.直线校正【答案】： ABC 36、广播电视中心演播室灯光用电负荷的特点包括( )。A.用电设备集中，负荷性质具有非线性负载的特|生B.用电负荷容量大，且演播室的灯光用电负荷是连续负荷C.用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰D.用电设备的单相负荷在使用中易造成严重的三相不平衡E.用电设备的供电使用时问长，每天24小时连续工作【答案】： AB

26、CD 37、下列关于人(手)孔与通道施工的说法，正确的有（ ）。A.人(手)孔基础必须采用钢筋混凝土结构B.开槽遇不稳定土壤、挖深低于地下水位时，应进行必要的支护C.人(手)孔上覆各部位尺寸应与人(手)孔墙壁上口尺寸相吻合D.基础混凝土的强度达到10kgcm2(常温下24 h)时，方可进行墙体施工E.进入人(手)孔的主管道与分支管道应错开，主干管道应高于分支管道【答案】： BC 38、架空线路电杆洞深是根据（ ）决定的。A.吊线的类别B.电杆的类别C.现场的土质D.所在地的负荷区E.拉线的类别【答案】： BCD 39、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处

27、理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】： D 40、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护。在沿线增设宣传牌，该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】： AB 41、移动通信设备网络测试内容有（）。A.电压驻波比测试B.网络功能和性能检验C.路测D.呼叫质量测试E.上电测试【答案】： BCD 42、 对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由

28、和地点，应当尽量通过( )技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】： AB 43、广播电视发射系统天线的主要参数有( )。A.反射系数B.效率C.增益系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】： BC 44、根据（ ）可以判断蓄电池充电是否完成。A.充电电流B.充电终了电压C.蓄电池接受所需要的容量D.蓄电池内阻E.电解液比重【答案】： BC 45、演播室灯光对电源的要求有( )。A.电源容量应足够大B.重视三相交流电的接线截面积C.要考虑电源的相位问题D.可靠性要求高E.要考虑24小时使用的问题【答案】： ABC 46、广播电视塔桅架设安装前的

29、技术准备包括：施工人员配备、（ ）等。A.施工机具配备B.安全防范措施C.安装程序和方法D.技术交底E.施工合同评审【答案】： ABCD 47、基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置( )设施。A.电信线路B.高压供电线路C.移动通信基站D.小型天线E.大型天线【答案】： ACD 48、电路交换的特点包括（ ）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】： AB 49、广播电视中心防火要求说法正确的是（）。A.建筑面积400m2 以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统B.建筑面积120m2 以上巳记

30、录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统C.建筑面积120m2 以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明D.建筑面积120m2 以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志E.除面积小于5m2 的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。【答案】： ABC 50、工程建设标准强制性条文（信息工程部分）规定，县级及以上的电信建筑应在（ ）设火灾自动报警系统。A.电信机房B.电缆进线室C.疏散走道D.餐厅E.休息室【答案】： AB 第三部分 大题(50题)1、1背景某项目部在负责某

31、本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存

32、在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口【答案】：(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项

33、目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和

34、工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。 2、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中

35、对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，

36、建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】：(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招

37、标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。建

38、设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。 3、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计800万元，其中材料费300万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的70%，最终合同款为357.5万元，其中施工费350万元，安全生产费用7.5万元，合同工期2016.6.1-20

39、16.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元/台班，人工费单价100元/元，增加用工所需管理费为增加人工的50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期5天，窝工20工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工4天，窝工10工日；事件三：因大暴雨成灾停工3天，窝工15工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加1天，施工单位综合费用预计增加5万元。问题：1.双方签约的合同价款357.5万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合

40、理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于2016.12.20日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】：1.双方签约的合同价款357.5万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350万元安全生产费=8001.5%=12万元合计：350+12=362万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为3天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为1天，可以索赔的费用为5万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362万元可索赔费用：3000+50000=53000元合计：362+5.3=367.3万元5.根据相关规定，500万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查。即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查。 4、背景资料：具有一级通信工程总承包资质的A施工单位，承接了某电信运营商的一个长途干线500k