2022水电工程施工合同_1.docx

《2022水电工程施工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电工程施工合同_1.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022水电工程施工合同水电工程施工合同1甲方（发包单位）： _电有限公司乙方（承包单位）：_甲方同意将 _水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。4、引水隧洞衬砌加固（花香二

2、级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实

3、际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方： （公章）法人代表：乙方： （公章）法人代表：年 月 日水电工程施工合同2发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况

4、，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。第二条：工程内容：_。第三条：承包方式：乙方包工包料。第四条：工程价款及调整1、工程价款：_元。2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条：付款方式1、工程款支付方式：银行转账。2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税

5、金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；（2）工程量变化和设计变更；（3）工程款未按时支付；（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量

6、检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。第八条：材料设备1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，

7、若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2、乙方

8、：（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥善做好

9、已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条：违约责任1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲

10、方承担。4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条：其它1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，

11、至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。发包单位：法定代表人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日水电工程施工合同3(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地点：上营村。3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。4、承包方式：包工包

12、料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设

13、局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：禄丰农行营业室账号：309801040003724七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生

14、活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：委托代表： 委托代表：年

15、 月 日水电工程施工合同4发包方（下称甲方）：_承包方（下称乙方）：_根据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。第一条工程项目概况1.1工程名称：_1.2工程地址：_1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。1.4工程范围与内容：_（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）第二条工期1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指

16、该工程全部完成，验收合格。2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%

17、，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责（1）按时提供施工工作面给乙方使用。（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管

18、理不善造成的损失，均由乙方自行承担。（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。第八条安全施工8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、中华人民共和国

19、安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。8.2乙方必须进行安全文明施工。8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件

20、；（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉

21、讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电工程施工合同5发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公

22、平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇 村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。

23、四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。九、承包人工作

24、1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。十二、安全施工

25、承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工

26、程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按建筑工程合同的通用条款相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：承包人：住所：代表：电话：签订日期：水电工程施工合同6甲方：_乙方

27、：_经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照合同法，特签订如下合同：一、服务事项工程项目：_承包范围：包工不包料_年_月_日至_年_月_日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。二、工程价格及付款方式A、水电安装_/平方，以地面平方计算。B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量_%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价_%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。三、甲、乙双方的责任1、甲方为乙方提供所需材料。2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。3、乙方人员必

28、须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。四、安全责任乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的发生，发生事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，积极分析事故原因，责任方

29、承担由此造成的一切法律责任和经济损失。五、以上各条需甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。甲方：_乙方：_联系电话：_联系电话：_水电工程施工合同7甲方：_(发包方)乙方：_(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1.装修施工地点：_2.工期：_年_月_日至_年_月_日3.本项工程预计费用_元人民币。第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供

30、应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3.乙方提供的材料：_。乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割

31、片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-xx及建筑装饰装修工程质量验收规范gb50327-xx并参照_省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98及_市家庭装饰工程质量验收标准2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

32、工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定1.工程款付款方式

33、：布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%2.乙方承包内容：1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。3)水电施工的穿墙、打孔、切割。4)开关面板安装。5)小五金、马桶、的安装。6)后期灯具的安装。3.工程结算方式：按实结算：_总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付_元的违约金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_元违约金。第七条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不

34、成时，可以按照本合同约定向向_人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条其它约定1.双方同意由第三方监理(_装修监理公司)进行协商工作。在未经第三方监理(_装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理(_装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付

35、乙方相关费用。3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_(五)水电工程保修_年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应

36、费用。甲方签字：_乙方签字(盖章)_年_月_日_年_月_日水电工程施工合同8发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）承包人： （以下简称：乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。三、承包范围：1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。2所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒

37、的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。4上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。四、合同工期：1乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。2乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。五、质量标准：1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）2.工程质量等级验收程序：分项

38、工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。六、安全文明施工1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。2.安全方面乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带

39、好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。七、合同价款及结算方式：本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）八、甲、乙的权利和义务：1乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主

40、（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。6.水电安装必须与土

41、建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。九、

42、合同生效：1本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2本合同一式四份，甲、已双方各执二份。3本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：日期：水电工程施工合同9发包单位：_（以下简称“甲方”）承包人：_（以下简称“乙方”）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：1强电：按水电安装要求施工完毕；2弱电：（不包括电视、电话、安防）从室