校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本范例(7篇)_正规的工程设计合同.docx

《校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本范例(7篇)_正规的工程设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本范例(7篇)_正规的工程设计合同.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本范例(7篇)_正规的工程设计合同 工程名称： 托付单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号： _年_月_日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方； 设计单位：_，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_ 二，甲方的义务 1，甲方应在一九_年_月_日以前，向乙方提交业经

2、上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随便变更。 2，准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技

3、术上的特别需要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5，甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 1.乙方必需在一九_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件分数和需要模型费，另行收费。一九_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概

4、预算文件，材料设备清单）。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。） 2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修

5、改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 四，设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本【篇二】 发包人：_(以下称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 甲方托付乙方担当_(项目名称)工程设计，为明确双方责任和义务，本着公正公正的原则，经双方友好协商，全都拟定以

6、下合同条款，并要求双方共同遵守。 第一条 本合同签订论据 1.1中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条 设计依据 2.1甲方给乙方的托付书或设计中标文件 2.2甲方提交的基础资料 第三条 合同文件的优先次序构成合同的文件可视为是能相互说明的，如合同文件存在歧义或不全都，则依据如下优先次序推断： 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3甲方要求及托付书 3.4投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(依据行业特点填写)甲方向乙方提交的有关资料/文件准时

7、间：乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点、时间： 4.1假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概述算设计费。工程建设其间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 4.2假如上述费用为估算设计费。则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算设计费。工程建设其间如遇概述算调整，则设计费也应做相应调整。 第五条 支付方式 5.1本合同生效后三天内，甲方支付给乙方设计总额的%，计_万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。 5.2本合同设计费为乙方提交设计文件后三天内，甲方支付给乙方设计费总额的_%，计_万元之后，甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例，分期分批向乙方支付总设

8、计费的_%，计_万元，施工图完成后，甲方结清设计费，不留尾款。 第六条 双方责任 6.1甲方责任 6.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其它完整性,正确性准时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料修改较大，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，

9、甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应的设计费。 6.1.3在合同发行其间，要求终止或解除合同，乙方未开头设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开头设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 6.1.4甲方必需按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。 6.1.5甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方 提交

10、设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。 6.1.6甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严峻背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。 6.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作，生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。 6.1.8设计文件中选用的国家标准图，标准图及地方标准图由甲方负责购买解决。 6.1.9甲方应担当本项目来乙方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。 6.2乙方责任 6.2.1乙方应按国

11、家规定和合约规定的技术规范，标准进行设计，且不涉及原土建结构的改造，乙方不担当由此引出的合部责任;按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外)，并对提交的设计文件的质量负责。 6.2.2设计合理使用年限为年。 6.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计 联络工作。 6.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费。 6.2.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人(甲方

12、)已支付的定金。 6.2.6乙方交付设计文件一，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开头施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，乙方仍负责上述工作，可按所需不工作量向甲方适当收取到询问服务费，收费额由双方商定。 第七条 保密 双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。 第八条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议

13、，甲方与乙方应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，当事 人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。 第九条 合同生效及其他 9.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另得签订技术询问服务合同。 9.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 9.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料，设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方协作建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由甲方担当。 9.4甲方托付乙方担当本合同内容以外的工作服务，另得签订协议并支付费用。 9.5由于不行抗力因素致

14、使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 9.6本合同双方签字盖章即生效，一式_份，甲方_份，乙方_份。 9.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。 9.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 9.9未尽事宜，经双方协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本【篇三】 建筑单

15、位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 一、工程项目及施工期限： 二、工程总造价(大字) 三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐藏工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。 四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行选购，甲供材料由甲方负责选购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的商定及平安文明施工。 五、其它事项： 1、甲方在开工前应办好各项施工预备手续，做到施工现场路通、电通、水通。 2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方

16、签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。 3、由甲方缘由造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。 4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。 六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本【篇四】 工程名称： 托付单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号： 一九_年_月_日订 建筑安装工程设计合

17、同 订立合同双方： 建设单位：_，以下简称甲方； 设计单位：_，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_ 二，甲方的义务 ，甲方应在一九_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

18、甲方在一九_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文 件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必需保证质量，不得随便变更。 ，准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 ，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 ，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别需要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 ，甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或

19、擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本【篇五】 建设工程设计合同（2） 建设工程设计合同（GF960204） 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： （由承接方编填） 托付方： 承接方： 签订日期： 托付方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲方托付乙方担当工程设计，经双方协商全都，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 11中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例。 12国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。 13建设工程批准文件。 其次条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标

20、准： 序 号 项目名称阶段规模投资设计内容及标准 工程特征及附注说明： 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 序 号资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 第四条乙方向甲方交付的设计文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 第五条甲方应支付合同项目的设计费为元（取费计算标准详见表）。 设计费的支付方法为： 51本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20，计元作

21、为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）； 52乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的，计元。 53乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。 第六条双方责任 61甲方责任： 611甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 612甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同

22、）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费； 613在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开头设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开头设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付； 614甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费； 615甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支

23、付赶工费； 616甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作生活及交通等便利条件； 617甲方应爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，乙方有权索赔。 62乙方责任： 校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本【篇六】 建设单位：XXXX，以下简称甲方； 设计单位：XXXX，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据建设工程勘察设计合同条例的规定和XX批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主托付乙方担当XXXX工程的设计项

24、目，建筑安装面积为XXXX平方米，批准总投资为XXXX万元，建设地点在XXXX。 其次条甲方的义务 1、甲方应在XX年XX月XX日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在XX年XX月XX日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必需保证质量，不得随便变更。 2、准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术

25、交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别需要进行试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1、乙方必需在XX年XX月XX日以前，向甲方交付初步设计文件；在XX年XX月XX日以前，向甲方交付技术设计文件；在XX年XX月XX日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式X

26、X份，技术设计文件一式XX份，施工图设计文件一式XX份，甲方另需增加文件份数和需要模型费，另行收费。XX年XX月XX日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 （大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。） 2、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3、初步设计经上级主管部门审

27、查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停止 1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按XX元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 3、甲方因故要求中途停止设计时，应准时

28、用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 第五条设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后XX天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后XX天内，甲方应向乙方支付XX%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后XX天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。 第六条嘉奖与违约责任 1、在合理的工程投资掌握数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节省投资额中提取XX%嘉奖乙方。 2、由于甲方不能

29、按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日XX元计算增付设计费。 3、甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误XX天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的XX%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方连续完善设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿

30、金。 第七条其它 本合同自XX年XX月XX日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式XX份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。 建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）： 代表人： 代表人： 联系人： 联系人： 通讯处： 通讯处： 电话或电报： 电话或电

31、报： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 年月日订 通讯处： 通讯处： 电话或电报： 电话或电报： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 年月日订 校区教学楼设计建筑方案的工程合同范本【篇七】 建设工程勘察设计合同条例 第一条依据中华人民共和国经济合同法的有关规定，结合实行建设工程勘察设计合同制的阅历，特制定本条例。 其次条建设工程勘察设计合同是托付方与承包方为完成肯定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系的协议。 第三条建设工程勘察设计合同的双方必需具有法人地位。托付方是建设单位或有关单位，承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位。 第四条建设工程勘察设计合同，必需符合国家规定的基本建设程

32、序。 勘察合同，由建设单位、设计单位或有关单位提出托付，经双方同意即可签订。 设计合同，须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独托付施工图设计任务，应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。 第五条 勘察设计合同应具备以下主要条款： 一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。 二、托付方供应资料的内容、技术要求及期限。 承包方勘察的范围、进度和质量；设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。 三、勘察、设计取费的依据，取费标准及拨付方法。 四、违约责任。 第六条勘察设计合同在当事人双方经过协商取得全都看法，由双方负责人或指定的代表签字并加盖

33、公章后，方为有效。 第七条按规定收取费用的勘察设计合同生效后，托付方应向承包方付给定金。勘察设计合同履行后，定金抵作勘察、设计费。 勘察任务的定金为勘察费的百分之三十，设计任务的定金为估算的设计费的百分之二十。 托付方不履行合同的，无权恳求返还定金。承包方不履行合同的，应当双倍贩还定金。 第八条一般建设工程（特别专业工程除外）勘察设计合同双方的责任是： 一、托付方 1、向承包方供应开展勘察设计工作所的需的有关基础资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 托付勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。 托付初步设计的，在初步设计前，应供应经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原

34、料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。 托付施工图设计的，在施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2、在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 3、托付协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 4、根据国家有关规定付给勘察设计费。 5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用。 二、承包方 1、勘察单位应根

35、据现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 2、设计单位要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提交设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由设计单位负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。 4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行设计技术交底

36、，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 第九条建设工程的设计任务由两个以上的设计单位协作设计，如托付其中一个设计单位总包时，可以签订总包合同。总包单位和各分包单位应签订分包合同。总包单位对托付方负责，分包单位对总包单位负责。 第十条托付方或承包方违反合同规定造成损失的，应担当违约的责任： 一、因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由勘察设计单位连续完善勘察、设计任务，并应视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。对于因勘察设计错误而造成工程重大质量

37、事故者，勘察设计单位除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 二、由于变更方案，供应的资料不精确，未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。因托付方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费。 三、托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。偿付方法与金额，由双方根据国家有关规定协商，在合同中订明。 第十一条建设工程勘察设计合同发生纠纷时，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一个部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 第十二条对于建设工程设计任务书以前的工作（包括可行性讨论、选厂勘察、代编设计任务书等）以及询问、技术服务等其它工作的托付与承包可以参照本条例执行。 第.条与建设工程勘察设计合同有关的其他问题，均根据中华人民共和国经济合同法的规定执行。 第十四条国务院有关部门可依据中华人民共和国经济合同法及本条例的规定制订本部门的实施方法。 第十五条本条例自发布之日起施行。