公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷五.docx

《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷五.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷五.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公路工程监理工程师合同管理模拟试题卷五单选题1.在向承包人发出中标通知书之后()天内监理工程师应向承包人免费提供由业主（江南博哥）或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。A.7B.42C.21D.28 参考答案：B单选题2.业主与承包人签订了一份协议书，业主同意承包人将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是()。A.合同有效B.合同如果是当事人意思的真实表示，就有效C.合同无效D.合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效 参考答案：C单选题3.公路施工过程中，正在倒车的自卸汽车把横穿工地的附近村民撞伤，承包人应采用()来转移风险。A.第三方责任

2、险B.工程一切险C.人身意外险D.货物运输险 参考答案：A单选题4.施工合同中，承包商应办理工程施工的履约担保，担保人可以是()。A.政府机关B.银行C.公民个人D.学校 参考答案：B参考解析：原则上具有代为清偿能力的法人、其他组织或公民都可以做保证人，实际上，考虑建设工程的实际情况，银行承担保证的能力远远高于公民个人。所以选B不选C，银行更符合题意。单选题5.在施工过程中，监理人发现曾检查合格的工程部位仍存在的质量问题，则修复该部位质量缺陷应由()。A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用，但工期给予顺延D.发包人承担费用，但工期不予顺延 参考答案：B参考解

3、析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。换句话说，承包人作为施工合同一方当事人应承担相应的施工质量责任。承包人实施的工程无论是否经监理人批准，都不能解除承包人的任何责任。单选题6.()不属于工程支付内容。A.预付款B.定金C.质量保证金D.工程进度款 参考答案：B参考解析：定金是合同担保的一种形式，它不属于合同规定的工程支付的内容。单选题7.根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是()。A.超出合同规定检验所造成的停工

4、窝工损失B.超出合同规定检验所造成的检验费C.超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失 参考答案：C单选题8.以下不属于债的发生依据的是()。A.合同B.不当得利C.无因管理D.代理 参考答案：D参考解析：引起债发生的主要根据有：合同、侵权、不当得利、无因管理（P20）单选题9.下列关于不安抗辩权的说法错误的是()。A.不安抗辩权适用于双务合同B.不安抗辩权行使后就意味着合同的终止C.不安抗辩权是先履行一方的抗辩权D.当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任 参考答案：B单选题10.公路工程标准施工招标文件规定：采用计日工计价的任何一项变更工作，应从()中支付。A

5、.开工预付款B.材料、设备预付款C.工程进度款D.暂列金额 参考答案：D参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款指出，发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付。单选题11.监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的()。A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.先履行抗辩权D.一般抗辩权 参考答案：C单选题12.公路工程标准施工招标文件中的通用合同条款，在使用时()。A.不允许增删或修改B.可以根据需要删改C.允许局部增删或修改.

6、D.可以根据需要补充 参考答案：A参考解析：通用条款一般不允许增删或修改。单选题13.监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应()。A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D.双方事后协商确定E.不承担责任 参考答案：E单选题14.承包人对驻地监理工程师或专业监理工程师发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.48D.35 参考答案：C单选题15.公路工程施工评标采用综合评估法时应对投标者的财

7、务能力、技术能力、管理水平和()等，进行评比，不应单纯以投标报价作为评标和定标的依据。A.履约能力B.资质等级C.承包经验D.业绩与信誉 参考答案：D单选题16.投标有效期是指()。A.从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间B.从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间C.从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间D.从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间 参考答案：B单选题17.承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。A.工程主管部门B.发包人C.承包人D.发包人和承包人 参考答案：D单选题18.招标

8、人对任何一位投标人所提出的问题的回答，()。A.只需以书面形式发送给提出问题的投标人B.只需以口头形式回答提出问题的投标人C.必须以书面形式发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.必须以书面形式发送给每一位投标人，并说明问题的来源 参考答案：C单选题19.合同的核心是()，它是当事人双方权利和义务所共同指向的对象。A.价款B.违约责任C.履行期限D.标的 参考答案：D单选题20.当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于()。A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定 参考答案：D单选题21.定标签订合同，应以()作为中标的合同价。A.评标价B.投

9、标价C.修正后的标底价D.标底价 参考答案：B单选题22.FIDIC条款中对合同拥有解释权的是()。A.承包人B.业主C.第三方D.监理 参考答案：D单选题23.FIDIC条款第60条是()。A.支付的核心条款B.工程变更的核心条款C.索赔应遵循的程序D.工程延期应遵循的程序 参考答案：A单选题24.施工合同的担保合同属于()。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同 参考答案：A单选题25.法律规定，()担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。A.保证B.质押C.抵押D.留置 参考答案：D单选题26.为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理

10、B.法定代理C.指定代理D.委托代理 参考答案：B参考解析：考概念。法定代理的适用范围比较窄，只是基于法律的直接规定而产生的。如父母代理未成年人进行民事活动就属于法定代理。注意与C选项区分。单选题27.不安抗辩权是指按照合同法规定()享有的中止履行义务的权利。A.先履行义务方B.后履行义务C.合同担保人D.合同当事人双方 参考答案：A参考解析：不安抗辩权是按照合同法规定先履行合同义务方享有的中止履行义务的权利。单选题28.根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失()。A.承担全部赔偿责任B.按责任比例进行赔偿C.不承担责任D.承担连带责任 参考答案：C单选题29.

11、依据施工合同的有关规定，承包人有权()。A.自主决定将所承包的部分工程分包出去B.自主决定分包和转让所承包的工程C.经发包人同意转包所承包的工程D.经监理人审查并报经发包人批准分包所承包的部分工程 参考答案：D参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。事先未报经监理人审查并取得发包人批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。单选题30.FIDIC合同条件中工期应该从()起算。A.合同签订之日B.协议书中注明的开工日期C.承包商接到监理工程师开工通知书的日期D.第一次工地会议开会当天 参考答

12、案：B单选题31.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则()。A.某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权B.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务C.只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权D.如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担 参考答案：C单选题32.按照担保法的规定，只能由第三方出面担保的方式是()。A.保证B.抵押与质押C.留置D.定金 参考答案：A单选题33.某合同履行费用的负担约定不明确，合同双方当事人又未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当()。A.宣告合同无效B.由享有权利的一方负担C.由双方分担

13、D.由履行义务的一方负担 参考答案：D单选题34.工程项目施工单位投标时，按规定应提交的证明文件包括()。A.企业法人营业执照B.企业资质等级证书C.优良工程证书D.A+B 参考答案：D单选题35.动产质押合同自()。A.双方达成协议时生效B.双方签订质押合同时生效C.质物移交给质权人占有时生效D.登记时生效 参考答案：C参考解析：动产质押合同自质物移交给质权人占有时生效。单选题36.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，()是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。A.合同价格B.交工结算价格C.最终

14、决算价格D.期中支付的总款额 参考答案：A单选题37.某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。A.解除合同B.撤销合同C.要求A、B两企业对合同承担连带责任D.要求某公司承担责任 参考答案：C单选题38.根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是()。A.工程量减少，则单价提高B.工程量增加，则单价提高C.工程量增加，则单价降低D.单价偏高，则予以降低，反之提高 参考答案：D单选题39.如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为()。A.须等到其他承包人

15、的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书B.该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了C.无法处理D.须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行 参考答案：B单选题40.合同当事人发生合同争议，依法申请仲裁时，应由()受理仲裁申请。A.当事人双方共同议定的仲裁机构B.申请人指定的仲裁机构C.合同管理机关指定的仲裁机构D.有地域管辖权的仲裁机构 参考答案：A单选题41.公路工程标准施工招标文件规定，对于由承包人提供的材料，如果监理人要求承包人做的材料的试验为合同未规定的项目，则试验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其试验费用由()承担。A.承包

16、人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人 参考答案：A参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。单选题42.承包人应密封的投标文件内容有()。A.投标文件的全部内容B.投标书及投标保证书C.已标价的工程量清单D.法人委托书 参考答案：A单选题43.如果监理人所要求承包人做的材料检验为合同未规定的，或是在该材料的加工场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明该材料未能符合

17、合同规定，其费用应由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人共同 参考答案：B多选题1.民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有()。A.用口头形式委托B.用签订委托合同的形式书面委托C.用法人委托书的形式书面委托D.通过双方协商一致后才能委托E.凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权 参考答案：ABCE多选题2.合同履行地点是指：()A.注册登记的地点B.签订合同的地点C.交付标的地点D.支付价款的地点E.标的生产地 参考答案：CD多选题3.属于下列()情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A.没有经过上级主管部门审批B.主体

18、不合格C.没有经工商局鉴证D.内容不合法E.没有经公证处公证F.无效代理 参考答案：BDF多选题4.在公路工程标准施工招标文件合同条款下，总监理工程师的权力有()。A.任命驻地监理工程师B.批准工程分包C.根据需要解除承包人的某些义务D.批准承包人提交的施工组织设计E.批准承包人提供的施工图纸 参考答案：ADE多选题5.符合招标投标法的规定，可以参加投标的是()。A.法人B.自然人C.上级主管机关推荐的人D.经政府审核批准的人E.其他社会组织 参考答案：AE多选题6.FIDIC施工合同条件规定，对承包人索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括()。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常

19、不利气候导致的停工D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失 参考答案：ABE多选题7.按照担保法的规定，因()而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。A.保管合同B.运输合同C.借款合同D.加工承揽合同E.施工合同 参考答案：ABD多选题8.下列情况中，属于转包行为的是()。A.将承包的工程全部包给其他单位，从中提取回扣者B.总包单位将工程的主要部分包给其他单位C.总包单位自行完成工程的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程分包给其他单位D.分包单位将承包的工程再次分包出去E.总包单位以盈利为目的，将所承包的工程转包给其他单位，不对工程承担任何技术、质量、经济

20、、法律责任的行为 参考答案：ABE多选题9.下列属于绝对无效、不可追认的代理包括()。A.未经被代理人授权的代理行为B.超越代理权限的代理行为C.“双方代理”产生的代理行为D.恶意串通的代理行为E.代理权限消灭以后所进行的代理行为F.自身代理的代理行为 参考答案：CDF多选题10.经济合同法是指()相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A.具有平等民事主体的法人B.其他经济组织C.公民D.农民E.个体工商户F.农村承包经营户 参考答案：ABEF多选题11.表见代理属于()。A.有效代理B.无权代理C.无效代理D.滥用代理权 参考答案：AB多选题12.合同生效后，当事人对合同

21、价款约定不明确的，可以按照()确定的价格履行。A.协议补充B.按照有关合同条款C.按照交易习惯D.按照订立合同时履行地的市场价格E.按照订立合同时订立地的市场价格 参考答案：ABCD多选题13.()情况下，造成交工日期推迟的延误，经过监理人确认并报业主批准后，工期可相应延长。A.工程量变化B.设计变更C.施工质量事故D.发生不可抗力E.业主拖延支付工程款而引起的停工 参考答案：BDE多选题14.监理人在质量监理方面的职权包括()。A.对现场的材料和设备有检查和拒绝的权利B.有权监督承包人的施工，对已完工程有确认或绝收权C.有权要求承包人进行合同中未规定的检验D.审查批准承包人的施工进度计划E.

22、对施工质量不合格的工程有权要求承包人返工 参考答案：ABCE多选题15.下列保险中的()应由承包人自行投保，其保险费已包含在承包人所报的“单价”或“总额价”中，发包人不再另外支付。A.第三者责任险B.承包人人员人身意外伤害险C.承包人施工设备的保险D.建筑工程一切险E.承包人人员工伤事故的保险 参考答案：BCE多选题16.施工过程中，因承包人的原因使实际施工进度滞后于计划进度，承包人按照监理人的指令修改了进度计划并提出了相应措施，经监理人确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，不应对此损失承担责任的是()A.承包人B.发包人C.监理人D.设计单位E.保险公司 参考答案：BCDE参考解析：因

23、承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有后果应由承包人自己负责。监理人在对施工进度进行控制时，只要发现承包人的施工进度偏离计划进度，就有权要求承包人修改进度计划并采取措施，承包人修改的进度计划和拟采取的措施需经监理人确认后方可执行，但由于监理人不是合同当事人，不承担合同责任。因此，监理人对进度计划及相应措施的确认，并不能免除承包人的合同责任。由于承包人原因执行相应措施带来的一切后果均由承包人承担责任。多选题17.工程施工合同的有效期就是指()。A.自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间B.从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间C.

24、施工工期就是合同的有效期D.等于“施工工期”加“合同有效期” 参考答案：AB多选题18.公路工程标准施工招标文件规定的，投标文件中存在的细微偏差包括()等。A.施工组织设计不够完善B.项目管理机构不够完善C.提出了与招标文件不同的工程验收、计量、支付办法D.在招标人给定的工程量清单中修改了某些子目的工程数量E.在按照招标文件的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价 参考答案：ABE参考解析：公路工程标准施工招标文件规定，投标文件中的下列偏差为细微偏差：（1）在按照招标文件

25、的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现招标文件所列的投标报价的算术性错误和投标报价的其他错误；（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。多选题19.进行施工招标应满足的条件包括()。A.工程已批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C.施工准备工作基本就绪D.建设资金来源已落实E.建设用地的征用工作已完成 参考答案：ABDE多选题20.我国法定的工程施工招标方式是()。A.公开招标B.邀请招标C.定向议标D.议标E.内部招标 参考答案：AB多选题21.被代理人的主要权利有()。A.要求代理人按照代理权限

26、自主进行代理活动B.要求代理人代为清偿自己的债务C.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果D.要求代理人报告完成代理事务的情况E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿 参考答案：CDE多选题22.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应该做的工作包括()。A.向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并签订提前竣工的协议C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验项目 参考答案：BD多选题23.标底编制的基本原则是()。A.应遵循价值规律B.应服从供求规律C.应遵照政策规定D.应反映出一种平均先进的劳动生产力水平 参考答案：ABD多选题2

27、4.开标时，所列()情况之一视为废标。A.投标书逾期到达B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E.招标文件要求保函而无保函 参考答案：ABDE参考解析：投标文件中的下列偏差为重大偏差：（1）投标文件不符合招标文件所列的初步评审标准的（包括形式评审标准、响应性评审标准和资格评审标准）。（2）按照招标文件的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的。多选题25.施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中()是符合规定的。A.返回财产B.赔偿损失C.恢复原状D.继续履行 参考答

28、案：ABC多选题26.对发包人与承包人有约束力的合同包括()等文件。A.施工合同条款B.施工合同协议书C.施工监理合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.发包人与承包人达成的补充协议 参考答案：ABE多选题27.FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有()。A.任命工程师代表B.批准承包人授权的驻工地代表C.根据需要中止承包人的某些义务D.批准设计图纸或变更E.批准或拒绝合同的转包 参考答案：ABD多选题28.FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于()等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15以上时，应调

29、整承包商的竣工结算款额。A.因不可抗力损害给予的补偿额B.完成新增工作内容获得的工程款C.增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款D.业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款E.施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款 参考答案：BCE多选题29.监理理招标文件中，()是财务建议书的主要内容A.执行监理任务的计划表B.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表D.要求监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表 参考答案：CD多选题30.当事人申请仲裁应当具有的条件是()。A.有仲裁协议B.熟悉仲裁规则C.有具体的仲裁请求和事实、理由D.自己认为能够胜诉

30、E.属于仲裁委员会受案范围 参考答案：ACE多选题31.FIDIC条款中，下列施工索赔中有合同依据的有()。A.未按规定向承包人付款B.延误提供图纸C.未及时合理按合同提供场地D.负责提供的书面数据不准确E.提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害F.分包人违约 参考答案：ABCDE多选题32.下列说法哪些正确？()A.只有经过鉴证或公正的合同才具有法律的约束力B.没有经过鉴证或公正的合同才具有法律的约束力C.没有经过鉴证或公正的合同没有法律的约束力D.没有经过鉴证或公正的合同也有法律的约束力E.只要是依法签订的合同，无论是否鉴证或公证都一样地具有法律的约束力 参考答案：DE多选题33.

31、根据FIDIC合同条件的规定，下列表述哪些是错误的()。A.业主可以直接指令承包商进行变更；B.设计单位可以直接指令承包商进行变更；C.承包商可以自行决定对工程的合理变更；D.没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。 参考答案：ABC多选题34.下列属于编制标底时应遵循的原则是()。A.一个工程只能编制一个标底B.标底应考虑价格变动因素C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商确定E.标底应考虑投标人的报价 参考答案：ABC多选题35.质押包括动产质押和权利质押，物权法规定，()可以作为权利出质。A.可以转让的基金份额B.应收账款C.交通运输工具D.著作权中

32、的财产权E.建设用地使用权 参考答案：ABD参考解析：注意质押和抵押的区别。物权法规定：债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：a）汇票、支票、本票、债券、存款单；仓单、提单；b）可以转让的基金份额、股权；c）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；d）应收账款等。多选题36.工程变更主要原因有()。A.新的施工规范或质量验收标准出台B.由于设计、监理、承包人事先没有很好地理解业主的意图导致图纸修改C.工程环境变化预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更D.由于合同出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款E.业主新的变更指令、对建筑进行修改 参考答案：BCDE

33、判断题1.标底编制的方法是概预算编制法。A.正确B.错误 参考答案：A判断题2.格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题3.监理人在收到承包人提交的交工验收申请报告后，应在14天内审核并组织主持交工验收。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题4.合同可分为口头合同和书面合同，但建筑工程合同应采取书面合同形式。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题5.公路工程标准施工招标文件规定，履约担保可采用银行保函和银行保函加现金等形式。发包人应在交工验收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。()A.正确B.错误 参考答案：

34、A判断题6.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人应在发出开工通知14天之前，向承包人提供原始基准点、基准线及基准高程等书面资料。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题7.监理人应在开工日期14天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。A.正确B.错误 参考答案：B判断题8.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20天内订立书面公路工程施工合同。()A.正确B.错误 参考答案：B参考解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内订立书面公路工程施工合同。判断题9.一个合同工程只签发一个缺陷责任期终止证书。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：合同

35、工程或符合合同规定条件的单位工程完工后，承包人提出经发包人同意时，均可进行交工验收，交工验收合格后，可分别签发交工验收证书和单位工程交工验收证书。因此，一个合同工程可以签发多个交工验收证书，但只能签一个缺陷责任期终止证书。判断题10.在工程实施过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由监理人发出变更指示。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题11.在工程保修期终止后28天内，由监理人签发保修期终止证书。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题12.工程费用支付就意味着工程已被发包人接收或批准，以后工程由发包人负责。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题13.对于承包人超出设计图纸范围和因承包

36、人原因造成返工的工程量，监理人不予计量。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：工程计量只对合格工程进行计量而且是以净值为准。判断题14.法人与自然人都是有生命的人。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题15.业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题16.在缺陷责任期满前，承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包人承担。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题17.工程计量与支付属于监理人在合同管理方面的职责，与质量控制无关。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题18.承包人按监理人的指示进行了合同中未规定的检验，据此承包人有权要求发包人延长工期或追加相应的费用。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题19.招标人尽管给某投标人颁发了中标通知书，但由于没有签署正式协议书，仍然可以随时撤回中标通知书。()A.正确B.错误 参考答案：B