公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷三.docx

《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷三.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷三.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公路工程监理工程师合同管理模拟试题卷三单选题1.某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够理由相信其有代（江南博哥）理权的情况下，则()。A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担C.该合同无效D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 参考答案：A单选题2.监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员()。A.不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；B.经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；C.应当永远离开本合同工程，不得继续留用；D.未经

2、监理工程师的同意不得重新回到本合同工程工作。 参考答案：D单选题3.招标文件中投标须知是为了()。A.指导投标人正确报价B.避免投标人中标后拒签合同C.避免泄漏标底D.进行资格预审 参考答案：A单选题4.某高速公路在缺陷责任期间，发生路侧防撞护栏被盗事件，发包人要求承包人自费重新安装护栏，监理人应()。A.支持发包人的全部主张B.否定发包人的全部主张C.支持发包人要求承包人重新安装护栏的要求，但应由发包人支付相应的费用D.支持发包人要求承包人重新安装护栏的要求，但相应的费用发包人和承包人共同承担 参考答案：C参考解析：按照合同条款规定，在缺陷责任期间由发包人承担合同工程的照管和养护的责任。因此

3、，栏杆被盗应由发包人承担责任。承包人有义务重新安装，但相关费用发包人承担。单选题5.下列说法正确的是()。A.合同中的质量要求应当按照国家标准、行业标准履行B.给付货币的，应当在接受货币一方所在地履行C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行D.给付货物的，应当在履行义务一方所在地履行 参考答案：C单选题6.监理单位违反监理合同的约定并造成业主的经济损失，应向业主赔偿。除非合同专用条款另有约定，监理单位赔偿业主的经济损失的累计限额一般为()。A.监理服务费总额的30%B.监理服务费总额的50%C.监理服务费总额的70%D.监理服务费总额 参考答案：A参考解析：监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额

4、的30，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。单选题7.法人的交更是指()A.法人法定存在期限届满B.法人企业改变经营方式C.法人企业转让企业D.企业法人资格被撤销 参考答案：B单选题8.二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条款，应()。A.根据建设项目的具体情况进行编制B.直接采用公路工程标准施工招标文件中的通用条款C.对公路工程标准施工招标文件中的通用条款作部分修改后采用D.结合公路工程专用合同条款进行编制 参考答案：B参考解析：交通运输部规定，二级及以上公路和大型桥梁、隧道工程的主体工程施工招标文件，应当按照交通部颁发的公路工程标准施工招标文件（2009年

5、版）的格式和要求编制。单选题9.凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是()。A.对B.不对C.没有得到相对人追认的才无效D.由相对人一方认定其是否有效 参考答案：B单选题10.招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期 参考答案：B参考解析：由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能

6、完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。单选题11.下列()不是公路施工招标文件必须包括的内容。A.工程量清单B.投标人须知C.标底D.施工图设计文件 参考答案：C单选题12.下列合同中，属于主合同的是()。A.施工承包合同B.施工分包合同C.担保合同D.工程保险合同 参考答案：A单选题13.合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后()内，应

7、向承包人支付动员预付款。A.三十（30）天B.二十八（28）天C.十四（14）天D.四十五（45）天 参考答案：B单选题14.合同主体义务表现为()。A.按照自己的意志作出某种行为B.按照对方的要求作出某种行为C.权利受到侵害时有权请求法律的保护D.要求对方不得不作出某种行为 参考答案：B单选题15.如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担()。A.对整个工程的照管B.在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管C.应当承担起对该部分工程的照管责任D.承担待完扫尾工程的照管 参考答案：C单选题16.监理工程师有权处理的

8、索赔是承包商()。A.依据合同条款提出的索赔B.依据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 参考答案：A单选题17.违反法律法规中强制性规定的合同是()。A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同 参考答案：B单选题18.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工 参考答案：D参考解析：根据行为的定义：行为指人的有意识的活动，选项ABC均不因合同当事人双方的意志而“

9、转移”，所以都不属行为。单选题19.证明工程的照管责任已从承包人转移给发包人及缺陷责任期起算时间的文件是()。A.进度付款证书B.交工付款证书C.交工验收证书D.缺陷责任期终止证书 参考答案：C参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，发包人组织交工验收后同意接受工程的，应在监理人收到交工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工验收证书。经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。缺陷责任期自实际交工日期起计算，也就是说，从实际交工日期起工程就正式进入缺陷责任期；对工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备的照管和维护

10、的责任即由发包人承担。换句话讲，交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。此后的照管与维护责任即交给发包人。单选题20.建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A.行为B.物C.财D.智力成果 参考答案：A参考解析：合同法律关系的客体是合同双方当事人享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在勘察合同中，发包人的主要义务是支付勘察费，而勘察人的义务是完成勘察工作，提交勘察成果资料。双方当

11、事人的权利、义务指向的是勘察人进行的勘察工作，属于合同法律关系客体中的行为，因此，应选择A。单选题21.除非合同专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段内()支付。A.按年平均B.按季度平均C.按月平均D.按日平均 参考答案：C参考解析：按照公路工程施工监理招标文件范本（2008年版）的规定，除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付。单选题22.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时()。A.应从业主方获得附加监理酬金B.应从业主方获得额外监理酬金C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖

12、励或酬金 参考答案：D单选题23.公路工程施工承包合同的有效期期限是()。A.合同工期B.从开始招标至工程完工的时间C.从合同签订至缺陷责任期结束D.合同工期加保修期 参考答案：C单选题24.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效 参考答案：B单选题25.监理工程师()解除合同规定的承包人的任何义务。A.有权B.任何时候都无权C.经业主批准后有权D.经合同管理机构批准后有权 参考答案：B单选题26.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为()。A.不当得利B.无因管理C.侵权D.债 参考答案：A参考解析：不当得利概念

13、单选题27.承包人发现工程某部位的施工质量不符合合同规定后立即进行了返工，由此造成工程逾期交工，则()。A.不应再支付逾期交工违约金B.应支付逾期交工违约金C.除支付逾期交工违约金外，还应支付赔偿金D.与监理人共同承担违约责任 参考答案：B单选题28.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。A.通知业主后即可调换B.无需通知业主可自行调换C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许调换 参考答案：C参考解析：监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，取得业主书面同意后才能调换。单选题29.合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下()A.当事人可以约定补充协议B.当

14、事人可任意进行C.当事人不能约定补充协议D.当事人必须按交易习惯进行 参考答案：A单选题30.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后()天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。A.7B.14C.21D.28 参考答案：B单选题31.企业法人自()取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后 参考答案：D参考解析：按照有关法律规定，企业法人必须经过政府主管机关的核准登记后才能成立。单选题32.下列选项中，

15、可以作为保证人的有()。A.医院B.消费者协会C.股份有限公司D.企业法人的分支机构但未经法人书面授权 参考答案：C参考解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。国家机关。学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体。单选题33.根据招投标法的规定，投标人少于()的，招标人应当依照招投标法重新招标。A.2个B.5个C.10个D.3个 参考答案：D单选题34.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索

16、赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人再与发包人和承包人协商，就延长的工期达成一致。不能达成一致的，则由监理人确定延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。A.21B.28C.35D.42 参考答案：D单选题35.公路工程施工监理合同生效的时间，以()为准。A.发包人确定的时间B.监理合同协议书签署的时间C.上级主管部门确定的时间D.监理合同协议书上确定的时间 参考答案：D参考解析：按照公路工程施工监理招标文件范本（2008年版）的规定，监理合同的生效时间，应以双方

17、签署的监理合同协议书上约定的时间为准。单选题36.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人应在签订合同协议书后28天内，向监理人提交其内容符合合同规定的施工进度计划。监理人应在收到该计划后的()天内审查同意或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28 参考答案：B单选题37.评标时，评标委员会对于外省投标人采用了相对于本省投标人苛刻的评标行为，根据招标投标法，这种行为违反了()原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用 参考答案：C单选题38.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。A.保证B.定金C.留置D.质押 参考答案：D参考解析：考概念。单

18、选题39.甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为()。A.未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B.未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C.未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D.构成有效合同，应负违约责任 参考答案：D参考解析：该合同是以口头形式订立的，符合法律规定。单选题40.订立合同是一种()行为。A.法律行为B.商业行为C.经济行为D.个人行为 参考答案：A单选题41.根据合同法的规定，属于可变更、可撤销合同的条件为()。A.以欺诈、胁迫

19、的手段订立合同损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或在订立合同时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 参考答案：C单选题42.用电子邮件订立的合同是合同的()。A.口头形式B.书面形式C.其他形式D.特殊形式 参考答案：B参考解析：书面合同指的是合同书，信件和数据电文等可以有形地表现所载内容。单选题43.公路建设项目招标人编制的标底是工程项目的()。A.合同价格B.结算价格C.预期价格D.评标价格 参考答案：C多选题1.()情况下，施工合同可以变更和解除。A.双方经过协商同意，且合法B.由于一方法定代表人的变动C.由于一方违约，使合同履行成为不必要D.不可抗力发

20、生致使无法实现合同目的E.当事人一方破产而确实无法履行合同 参考答案：ACDE多选题2.根据公路工程标准施工招标文件合同条款规定，由承包人以发包人和承包人的共同名义为合同工程所投的、其保险费由发包人承担的工程保险是()。A.建筑工程一切险B.施工人员人身意外伤害险C.第三者责任险D.施工设备险E.货物运输险 参考答案：AC多选题3.某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有()。A.工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停B.地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻C.业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资

21、金周转困难，影响施工进度D.工程变更后总工期要延长 参考答案：AC多选题4.按照计价方式不同，施工合同分类类型有()。A.总价合同B.风险合同C.单价合同D.成本加酬金合同E.无利润合同 参考答案：ACD多选题5.不一定是无效合同的有()。A.当事人意思表示不真实的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.损害社会公共利益的合同D.当事人在违背真实意思的情况下签字，损害了国家利益的合同 参考答案：AB多选题6.一个项目的投标报价由以下()部分组成。A.施工成本B.利润和税金C.风险费用D.管理费用 参考答案：ABC多选题7.委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于()合同。对

22、于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人()赔偿损失。A.有偿委托B.无偿委托C.不可以请求赔偿损失D.可以请求赔偿损失 参考答案：AD多选题8.在工程项目的发包中，可以采用直接委托的情况有()。A.政府的公共工程B.保密工程C.限额以上的工程D.限额以下的工程E.抢险救灾紧急工程 参考答案：BDE多选题9.投标人之间串通投标的表现形式有()。A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.投标人之间相互约定，在招标的项目中分别以高、中、低价位报价C.投标人以行贿手段谋取中标D.招标人向投标人泄露标底E.招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 参考答案：AB参考解析：工程

23、建设项目施工招标投标办法第46条规定，下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。多选题10.根据公路工程标准施工招标文件合同条款规定，在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守的规定包括()。A.专业分包人应具备相应的专业承包资质B.承包人可以将工程主体、关键性工作分包给第三人C.专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%D.所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备E.承包人

24、应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任 参考答案：ACDE参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：（1）承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人；（2）承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人；（3）专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；（4）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质；（5）专业分包工程不得再次分包；（6）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务；（7）承包人对施工现场安

25、全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理；（8）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务；（9）承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任；（10）发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。多选题11.下列()既可以是有偿的，也可以是无偿的。A.委托合同B.保管合同C.买卖合同D.赠与合同E.借款合同 参考答案：ABE多选题12.在招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。A.投标公告B.投标人须知C.施工合同条款D

26、.对投标人书面提出问题的书面解答函件E.标前会议后发给每一个投标人的补遗书 参考答案：CDE多选题13.下列资料中不能作为索赔依据的是()。A.投标须知B.会议纪要C.业主口头承诺D.合同条款 参考答案：AC多选题14.公路工程施工监理合同范本由()组成。A.附件B.合同协议书C.合同通用条款D.合同专用条款E.技术建议书 参考答案：ABCD多选题15.根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括()A.要约人依法撤回要约B.要约人依法撤销要约C.拒绝要约的通知到达要约人D.受要约人对要约内容作出变更E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺 参考答案：BCDE多选题16.不是由

27、第三人作为担保人的担保方式有()。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金 参考答案：DE多选题17.政府行政主管部门对招标活动进行的监督包括()等方面。A.检查必须采取用招标方式选择承包单位的建设项目B.对招标有关文件的核查备案C.投标人履行合同的能力评定D.评标委员会成员资格认定E.查处招标活动的违法行为 参考答案：ABE多选题18.质押担保一般是指权利质押，主要包括()A.房屋及构筑物B.机器设备C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D.依法可以转让的股份、股票E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F.依法可以质押的其他权利 参考答案：CDEF多选题19.法律关系

28、由()这几个要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务 参考答案：ABC多选题20.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，如果监理人未曾或未能在合理的时间内向承包人提供施工所需的图纸，且实际上造成了工程进度的拖延和费用的增加，则承包人有权要求()。A.发包人延长工期B.发包人增加相应费用C.监理人赔偿其相应的经济损失D.发包人支付合理利润E.发包人和监理人共同补偿其损失的工期和费用 参考答案：ABD多选题21.下列哪些工程项目可以使用暂定金？()A.施工过程中可能增加的工程细目B.零星工程在招标时未能确定的C.指定分包工程D.分包工程 参考答案：ABC

29、多选题22.关于工程量清单，下列说法错误的是()。A.工程量清单中的数量是承包人施工期间必须完成的数量B.工程量清单中的单价包括劳务费、材料费、利润、税金等C.工程量清单中各细目的编号与技术规范中的编号相一致D.计日工明细表中的数量由各投标人根据其对项目的理解填写 参考答案：AD多选题23.根据有关规定，公路工程施工招标人应当依法重新招标的情形包括()。A.少于3个投标人的B.中标人均未与招标人签订合同的C.经评审，所有投标均不符合招标文件要求的D.由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的E.某个投标人未按招标文件规定提供投标保证金 参考答案：ABCD多选题24.法定解除合同的

30、条件有()。A.不可抗力B.债权人免除债务人的债务C.在履行期内当事人明示不履行债务D.合同当事人有违约行为E.当事人就合同争议提起诉讼 参考答案：AC多选题25.根据公路工程标准施工招标文件合同条款的规定，可能同时给予承包人延长工期和费用补偿的情况包括()。A.发包人迟延移交施工现场B.不可抗力的发生导致的停工C.异常恶劣的气候条件导致的停工D.不可预见的不利物质条件E.发包人未能在合同规定的期限内付款导致的停工 参考答案：ADE多选题26.在FIDIC施工合同条件下，发生()等事件时，承包商可以提出索赔。A.其他承包商干预B.设计图纸上没有标明尺寸C.施工现场发现文物D.战争、革命等E.工

31、程师要求增加钻孔和勘探开挖 参考答案：ACDE多选题27.当事人承担违约责任的方式有()。A.变更合同B.撤销合同C.赔偿损失D.继续履行合同E.采取补救措施 参考答案：CDE多选题28.合同法规定因不可抗力受到损害的免责条件包括()。A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因一方责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有采取可以减少损害措施而使损害扩大的部分 参考答案：ABD多选题29.以下工程建设项目，必须按招标投标法的规定进行招标的是()。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的B.企业职工集资建

32、设的C.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的D.使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的 参考答案：ACD多选题30.根据施工监理合同的规定，()是监理单位的权利。A.选择施工单位的确认权与否决权B.工程分包的审查权C.工程上使用材料和施工质量的检验与确认权D.设计变更的批准权E.工程款支付的审核和签认权 参考答案：BCE参考解析：选择施工单位的确认权及设计变更的批准权属于建设单位的权利多选题31.公路工程标准施工招标文件合同条款中的“图纸”是指()。A.监理人按合同规定向承包人提供的全部设计图纸B.监理人签署的变更设计图纸C.由承包人提交并经监理人批准的图纸D.发包人上级主管部门直接提供

33、给承包人的图纸E.承包人自行设计的图纸 参考答案：ABC多选题32.公路工程标准施工招标文件规定的合同争议的解决方式有()。A.提交监理人裁定B.友好协商或提请争议评审组评审C.通过双方的上级主管部门进行调解D.向约定的仲裁委员会申请仲裁E.向有管辖权的人民法院提起诉讼 参考答案：BDE参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定了发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可先按以下方式解决：友好协商；提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在项目专用合同条款中约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁；向有管辖权的人民法院提起诉讼。多

34、选题33.根据民法通则，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。A.权利人向义务人的代理人主张权利B.权利人因病住院治疗C.义务人承诺履行义务D.权利人向人民法院起诉E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务 参考答案：ACD多选题34.附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内()支付。A.按年平均B.按季度平均C.按月平均D.按双方所签订补充协议约定的支付方式E.按日平均 参考答案：CD多选题35.作为索赔证据的材料必须具备()。A.真实性B.全面性C.及时性D.是经过合理程序形成的书面资料E.权威性 参考答案：ABCD多选题3

35、6.承诺的合同期限包括的内容有()。A.要约人作出要约的时间B.承诺通知到达要约人的时间C.受要约人作出承诺所需要的时间D.要约到达受约人的时间E.受要约人作出理性判断的调研时间 参考答案：BC判断题1.根据我国招标投标法的规定，需要进行招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短时间不能超过30天。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题2.招标是要约，投标是承诺。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题3.合同成立就意味着合同生效。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题4.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题5.合

36、同变更的必要条件是当事人协商一致，任何一方都不得擅自变更合同。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题6.异常恶劣的气候引起的停工，承包人有权要求延长工期和补偿费用。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题7.材料预付款的支付不应被视为是对该材料的批准。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题8.法定代理和指定代理都主要是针对无民事行为能力人或限制民事行为能力人的。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题9.对于可撤销合同，过失方不能提出撤销请求。只有受损害方才具有请求变更合同或者撤销合同的权利。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题10.计日工表中各子目的暂定数量是由投标人根据其对项目的理

37、解在投标时填写的。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题11.在施工合同履行中，如监理人认为有必要，可以进行合同中未规定的检验。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题12.承包人应在自发出中标通知书后30天之内，并在签订合同协议书之前，向发包人提交履约担保，同时通知监理人。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：按照公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人在自发出中标通知后30天内，应先向发包人提交履约担保，再签订合同协议书。判断题13.交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题14.凡是违反法律、法规强制性规定的

38、合同，应由当事人判定为无效合同。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题15.业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包人实施。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题16.公路工程标准施工招标文件合同条款中的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标函附录中规定的开工期的第一天算起至交工证书上写明的交工日期止。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题17.交通运输部颁发的公路工程施工监理规范（JTGG10-2006）为公路工程施工监理合同的重要组成部分。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题18.凡是监理人下达停工令所引起的工程拖延，承包人均有权要求工程延期。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题19.只有由于发包人不履行合同的行为责任原因，导致承包人的合法权益受到损害，承包人才可以提出索赔。()A.正确B.错误 参考答案：B