2021新版建筑合同六篇.pdf

《2021新版建筑合同六篇.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021新版建筑合同六篇.pdf（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、9JJ编号：JZ-2021462002021新版建筑合同六篇Any amendment to this contractshall become effective only by a written agreement by Patry A and Party B.甲 方：_乙 方：_签约地点：_签约时间:MODEL CONTRACT|建筑合同建筑合同六篇说 明：本合同内容是指两个或两个以上当事人之间表示一致而订立的一项规定，用以在处理某些事情时约束其各自的权利和义务。文件为word版 本，可新增或删除文档中的内容，切勿直接套用。建筑合同篇1发包人（甲方）：承包人（乙方）：按 照 中华人民共

2、和国合同法和 建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1 工程名称：.1.2 工程地点：.1.3 承包范围：.1.4 承包方式：.1.5 工期：本工程自_ _年_ _ _ _ _ _ 月_ _ _ _ _ 日开工，于 年_ _ _ _ _ 月_ _ _ _ 日竣工。1.6 工程质量：1.7 合同价款（人民币大写）：.第二条甲方工作2.1开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明P a g e 2 o f 2 5MODEL CONTRACT|建筑合同份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所

3、滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检 查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_ _ _ _ _ _ _ 份。2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工

4、作，并承担相应费用。第三条乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。Page 3 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，

5、处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5

6、.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和 建筑装饰工程施工及验收规范(J G J 7 3-9 1).建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300 88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲Page 4 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担得验费用，由此造成停工，工期

7、顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采用第 种：(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格：按照国家有关工

8、程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后,甲方分 次，按约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 在 一 天 内，结清尾款。第七条关于材料供应的约定Page 5 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，

9、责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合 中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守 建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾

10、事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同Page 6 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。9.3 乙方按照甲方要求，全部藏

11、部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为奖励。甲方（签章）：电话：乙方（签章）：电话：签订地点：签订日期：年月日建筑合同篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按 照 中华人民共和国合同法的原则，并参考 中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管理办法等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：兴建公司指挥部（其中职

12、工宿舍9间,建筑平方面积218 m四合院办公室建筑平方面积为389.6Page 7 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同二、承包方式1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备；2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元（大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整）；3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修；4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。三、工程工期1、甲方规定动工时间为年月日至年月日，乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权

13、扣除乙方施工费。四、工程质量1、整个工程必须按国家施工规范要求施工；2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。五、施工费结算方式1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%,竣工验收后付清余款；2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款 30%付款。六、安全生产在施工中，要把安全施工放第T 立，抓好施工用电，用水安全，高空作业P a g e 8 o f 2 5MODEL CONTRACT|建筑合同必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，

14、倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。七、劳动争议处理及其他双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，6 0 日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。八、其他1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力；2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行;3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效；甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人

15、（签字）：法定代表人（签字）：年 月日_ _ _ _ _ _ _年_月一日建筑合同篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：按 照 中华人民共和国合同范本法及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第 1 条工程概况Page 9 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同范本价款（人民币大写）：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地（即 承 包 范 围 ）清除施工场地内一切影响乙方

16、施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。2 .3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2 .4指派为甲方驻工地代表，负责合同范本履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2 .5委托监理公司进行工程监理，监理公司任命在监理合同范本中应明确，并将合同范本副本交乙方份。2.6负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.7如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。Page 10 of 25MODEL CONTRAC

17、T|建筑合同2.8协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。3.2开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同范本履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检杳纪录。参加竣工验收，编制工程结算。3.5遵守国家或地方政府及有关

18、部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。3.6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.7施工垃圾集中到甲方指定地点。3.8工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。3.9乙方必须遵守甲方 现场施工管理条例。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支Page 11 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 在4。1条件下，本工程合

19、同范本施工期约定为工作日。4.3 本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算4.4 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.5 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.6 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和 建筑装饰工程施工及验收规范(JG J73-91),建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准

20、。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验Page 12 of 2

21、5MODEL CONTRACT|建筑合同收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同范本价款采用第种。A、固定价格B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）6.2本合同范本生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。付款进度付款百分比金额1人民币：元（:）2人民币：元（:）3人民币：）6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同

22、意。并在竣工后天内，结清工程总价尾款。第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁Page 13 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同止使用。若已使用。对工程造成的损失由乙方负责。第 8 条有关安全生产和防火的约定8.1 方提供的施工图纸或作法说胆

23、，应符合 中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守 建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济扣失。第 9 条工程停建或缓建9.1 由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同范本不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保

24、护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。9.2 甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的费用，并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。9.3 已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第 10条奖励和违约责任Page 14 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同范本约定付款，每延期一天，按付款额的支付违约金。10.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求

25、提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。10.3 乙方按照甲方的要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同范本5。2 款增加优质价款外，甲方支付乙方元作为奖励。10.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。10.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失，应照价赔偿。10.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。10.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10.8 因一方原因，合同

26、范本无法继续履行时，应通知对方，办理合同范本终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第 11条保修11.1 本合同范本保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同范本中规定的乙方承包的项目及内容。11.2 因不可抗力，人为损坏及使用期自然折旧等原因，不包含在保修范围内。Page 15 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同11.3 甲方应在保修期满后保修金退还乙方。第 12条争议或组纷处理12.1 本合同范本在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提 下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同范本在

27、执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。第 13条其他约定第 13条附则13.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。13.2 本合同范本正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。13.3 本合同范本履行完成后自动终止。13.4 附件资料甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：授权代表（签字）：单位地址：电话：传真：开户银行：户名：帐号:Page 16 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同年月日法定代表人：授权代表（签 字）：单 位 地 址：电 话：传 真：开户银行：户 名：帐 号：年月日建筑合同篇4甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电

28、话居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省（市）区（县）乡镇村根 据 中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）（）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止（如有试用期，则试用期从年月日至年月日）。（）2、以完成一定的工作任务为期限的合同。本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在（项目名称）Page 17 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同工程中担任岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。

29、第三条乙方应按照甲方的要求。按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照 劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工作操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。第七条甲

30、方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元，试用期满后工资为每日（或每月）元;按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。Page 18 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同甲方应在劳动合同终止，解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的

31、其他约定。第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订。第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；（三）严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的；（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；（五）被依法追究刑事责任的；第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本

32、合同；（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。六、违约责任、劳动争议处理及其它第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止，解除劳动合同Page 19 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发 1994481号文件规定的，应支付经济补偿金。甲、乙双方违法解除劳动合同，应按劳部发 1995223号文件给对方以赔偿。第十五条双方

33、因履行本合同发生争议，应当自劳动争议之日起，6 0 日内向工程所在地（区、县）有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执T 分，一份交工程所在地劳动部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。第十九条双方约定的其他事项。甲方（公章）乙方（签字或盖章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）签订日期：年月日合同鉴证单位

34、鉴证日期：年月日Page 20 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同建筑合同篇5甲方（用人单位或受委托的项目部）：地址：联系电话：乙方（姓名）：性 别：身份证号码：现住址：甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作以下约定：一、劳动合同期限1、不足一个月时间的用工：从年月日至年月日（不设试用期）。2、完成一定工作任务的用工：以工程完成之日（最长不超过三个月）为本合同的终止期限。二、工作内容甲方安排乙方工作地点：从事（工种）：数（质）量要求：三、劳动报酬1、工资计算方式：（1）计时（每天或每月工资标准）（2）计量（件）（单价数量）2、工资支付

35、方式：不得低于当地最低工资标准。按月支付资的，每月人民币元；按工作进度支付工资的预付%。，计人民币元，余款待任务完成后全部付给甲方应制作工资发Page 21 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同放花名册，并由乙方本人签字或书面委托他人代签，领取工资。四、劳动保护和工伤保险甲方依法为乙方办理人身意夕的害保险或工伤保险，其中每月缴纳的工伤保险费计元。五、违反劳动合同的责任及其它约定本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日年月日建筑合同篇6发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根 据 中华人民共和国合同法和 建筑安装工程承包合

36、同管理条例及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。四、承包范围工程范围：在业主规定甲方范围内的工程的模板工程。五、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全承包方式，其具体目标如下：Page 22 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。2、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长

37、流水或长明灯私自烧水做饭给予乙方元的处罚。3、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。4、包质量目标：确保一次交验合格。六、承包费用(-)在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为元。2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。3、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协

38、商计价。4、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用(不含税)。七、结算及付款方式1、结 算：本工程劳务费用按六层一结算，结算完成工程量的,主体完工付工程量的,剩余部分主体验收合格后日内全部付清。2、付款方式：每次结算完成后的7日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。Page 23 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同八、施工质量1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到 国家建筑安装工程质量验收评定标准的合格等级。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。2、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必

39、须照章执 行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款1000元。3、项目质检员按照 国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。九、施工安全1、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。2、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。十、甲乙双方职责甲方职责：甲方指派为现场负责人。1、甲方为乙方提供生活和生产临建。包括管理人员住房两间，办公室一间,工人住房若

40、干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。3、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底Page 24 of 25MODEL CONTRACT|建筑合同及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。4、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机、塔吊等。5、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。6、按合同的约定结算及支付劳务费用。7、负责配备安全防护设施（安全帽等劳保用品由乙方负责）。乙方职责：1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。3、负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。4、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。十一、附则1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方：乙方：签订时间：签订地点：Page 25 of 25