商品房售房合同协议商品房售房合同协议模板(八篇).docx

《商品房售房合同协议商品房售房合同协议模板(八篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房售房合同协议商品房售房合同协议模板(八篇).docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 商品房售房合同协议商品房售房合同协议模板(八篇)有关商品房售房合同协议(推举)一 法定代表人：_ 联系电话：_ 托付代理机构：_ 住宅：_ 邮编：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 乙方：_ 住宅：_ 邮编：_ 证件名称：_ 证号：_ 联系电话：_ 甲、乙双方遵循自愿、公正和诚恳信用的原则、经协商全都，就乙方向甲方预订_商品房事宜，订立本合同。 第一条乙方预订_幢_层_室。甲方已领取该房屋房地产权证，并经_测绘机构实测，该房屋建筑面积为_平方米。该房屋定于_年_月_日交付。 其次条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币_元，乙方预订的该房屋总房价为人民币_元，乙方实行_方式。 第三条

2、乙方同意签订本合同时，支付定金人民币_元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保，签订商品房出售合同后，乙方支付的定金转为房价款。 第四条甲、乙双方商定，预订期为_天，乙方于_年_月_日前到_与甲方签订上海市商品房出售合同。 第五条甲方同意将公布或供应的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、构造、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同。 第六条在本合同的第四条商定的预订期限内，除本合同第七条、第八条商定的情形外，甲方拒绝签订商品房出售合同的，双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。 第七条有以下状况之一，乙方拒绝签订商

3、品房出售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。 1、甲乙双方在签订商品房出售合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商全都; 2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。 第八条有以下状况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金： 1、甲方未遵守本合同其次条、第五条商定的; 2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。 第九条本协议一式份，甲乙双方各持份，_各执一份。 甲方：乙方： _年_月_日 有关商品房售房合同协议(推举)二 买方：

4、卖方： 第一条 甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋详细状况如下：房屋座落在_，面积为_平方米。 房屋为砖混构造商品房，布局构造平方米，门面为_。 其次条 房屋全部权证编号：_，房产证号：_，土地全部权号：_. 第三条 房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产详细状况已充分了解，自愿购置上述房地产。 第四条 乙双方经协商达成全都，同意上述房地产转让价格为人民币：元整。 甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。 详细时间为：本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元; _年_月_日前付伍万

5、元; 其余在产权转移时全部交清。 第五条 甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不行抗拒的因素外，甲方定于_年_月_-日将上述房地产交付乙方。 第六条 上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。 第七条 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。 在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业治理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。 第八条 乙方在使用期间不得擅自转变房屋构造和使用性质，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益担当相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 乙方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和担当相应

6、的义务。 第九条 甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。 如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方担当全部责任。 第十条 乙方未按本合同商定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起其次天至实际付款日止，利息按银行同期利率计算，逾期30天后，甲、乙双方同意按以下之一处理。 1、乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的3%向甲方支付违约金，合同连续履行。 2、甲方有权通知乙方单方解除合同，甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金，余款返还给乙方，已付款缺乏违约金局部，乙方应在接到书面通知之日起10日内向甲方支付，若乙方违

7、约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。 第十一条 除人力不行抗拒因素外，甲方未按合同商定的期限将上述房地产交付给乙方的，应按已收款向乙方支付利息，利息自商定交付之日起其次天至实际交付之日止，利息按银行同期利率计算。 逾期30天后，甲、乙双方同意按以下之一处理。 1、甲方除应支付利息外，还应按已收款的3%向乙方支付违约金，合同连续履行。 2、乙方有权通知甲方解除合同，甲方除应在接到书面通知之日起10日内向乙方返还已支付的房款和利息外，还应按已支付房款的3%向乙方支付违约金。 若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超

8、过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。 第十二条 经甲、乙双方协商全都，本合同未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不行分割的一局部。 本合同及其附件空格局部填写的文字与铅印文字具有同等效力。 第十三条 本合同自甲、乙双方签订之日起生效。 甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为力量，对各自的权利、义务清晰明白，并按本合同规定履行。 第十四条 本合同适用于中华人民共和国法律、法规。 甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。 协商不能解决的，依法向人民法院起诉。 第十五条 本合同

9、一式四份，甲、乙双方各执一份，房地产交易治理机构一份，房地产登记机构一份。 甲方：_乙方：_ 年月日年月日 有关商品房售房合同协议(推举)三 出卖方：_ 买受方：_ 依据中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规的39；规定，出卖人和买受人在公平、自愿、公正、协商全都的根底上就买卖房屋一事如下协议： 第一条房屋根本状况 （一）出卖人将其全部的位于_的房屋自愿转让给乙方。 （二）该房屋共用自用土地使用权面积为平方米，土地使用权用权类型为_，房屋建筑面积为_平方米，其中套内整层内的建筑面积为_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为平方米（以上面积均以甲方与房地产公司签订的编号为的商品房买卖合同商定

10、的面积为准）。 （三）转让房屋包含房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧房的窗帘等）以及其他附属设施。 其次条房屋权属状况 （一）出卖人于_年_月_日与该房屋开发建立单位_签订了市商品房预售合同（合同编号：_），开发建立单位已于_年_月_日前交付该房屋。出卖人应告知买受人其与开发建立单位商定的付款方式，确认房款已付清，并将相关票据交予买受方。 （二）出卖人保证欲出售的房屋没有权利瑕疵，不具有以下任何一种情形： 1、无合法证件的房屋（包括违法建立的房屋）； 2、有权利瑕疵的房屋； 3、有产权争议的房屋； 4、经批准用或划拨的建立用地范

11、围内的房屋； 5、经人民法院裁定限制产权转移或经市人民政府批准代管房屋。 第三条成交价格、付款方式 （一）经双方协商全都，同意该房屋成交价款（包含更名费）为：人民币_元（小写），（大写）。 （二）买受方已于_年_月_日向甲方交付定金人民币_元（小写），（大写）。 （三）出卖人同意在_年_月_日前将房屋更名给买受方。买受方将于房屋更名之日以现金形式支付其次期房款人民币元（小写），（大写），做为出卖人更名使用，买受人不担当出卖人更名所花销的一切费用，此次支付其次期房款连同定金将在总成交价款中扣除。 （四）出卖人将房屋更名买受人后，买受方将于房屋更名之日支付第三期房款人民币元（小写），（大写） （五

12、）出卖人将房屋更名买受人后，需在十个工作日内将房屋交付买受人，买受人查看房屋无误后，支付第四期房款人民币_元（小写），_（大写）。 （六）房款支付方式为现金支付或银行转账汇款。 第四条房屋相关费用在房屋交付日以前发生的物业治理费供暖水电燃气有线电视电信等费用由出卖人担当，交付日以后（含当日）发生的费用由买受人担当。出卖人缴纳的该房屋专项修理资金（公共修理基金）的账面余额，出卖人同意转移至买受人名下。 第五条房屋的交付出卖人同意在_年_月_日前将房屋交付给买受方。该房屋交付时，出卖人应当将该房屋钥匙交付与买受人，并保证房屋到达入住条件。出卖人应兑现第一条第三款的条件，不得让买受人蒙受损失。 第六

13、条违约责任 （一）逾期交房责任出卖人未根据 第五条商定的期限和条件将该房屋交付买受人的，根据以下方式处理： （1）逾期在_日之内，自本合同期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付500元日的违约金，并于该房屋实际交付之日向买受人支付违约金，合同连续履行； （2）逾期超过_日（该日期应当与第（1）项中的日期一样）后，买受人有权解除本合同，买受人解除本合同的，出卖人应当自合同解除通知送达之日起_日内退还全部已付房款，并根据本合同商定的房屋全部购房款的5 %向买受人支付违约金。 （二）逾期付款责任乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期_日，根据逾期金额的2支付违约金，逾期达一个

14、月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方向甲方支付购房款5%违约金。 （三）如出卖人违反本合同其次条其次款的商定，其出售的房屋存在权利瑕疵，使买受人对所购置房屋不能享有完全的全部权，由出卖方担当违约责任，出卖人向买受人退还全部已付房款，并根据本合同商定的房屋全部购房款的 （四）出卖人在交钥匙时，买受人对房屋及房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧房的窗帘等）以及其他附属设施进展查验，房屋及房屋内的固定装修、家具电器、附属设施不能有损坏、划痕、污浊等影响买受人使用的缺陷。如有违反本条款，买受人有权扣除第三次房款

15、支付，视为出卖人违约。 第七条税、费相关规定双方为履行本合同而与房地产公司办理更换合同而产生的费用，由出卖方担当。 第八条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。 第九条本合同自双方签字盖章之日起自动生效。如有未尽事宜，甲乙双方可在公平自愿、协商全都的前提下签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同共_页，一式_份，具有同等法律效力，其中出卖人_份，买受人_份，见证人_份。 出卖人：_买受人：_ 日期：_日期：_ 有关商品房售房合同协议(推举)四 商品房购置合同 商品房购置合同 出卖人：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 企业

16、资质证书号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 邮政编码：_ 托付代理人：_地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理机构：_ 注册地址：_ 营业执照注册号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 邮政编码：_ 买受人：_ 【本人】【法定代表人】姓名：_国籍：_ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】_ 地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理人】姓名：_国籍：_ 地址：_ 邮政编码：_电话：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖商品房达成如下协议： 第一条工程建立依据 出卖人以_方式取得位于_、编号为

17、_的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_。 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日 出卖人经批准，在上述地块上建立商品房，【现定名】【暂定名】_。建立工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。 _。 其次条商品房销售依据 买受人购置的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号为_。 _。 第三条买受人所购商品房的根本状况 买受人购置的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的工程中的：第_【幢】【座】_【

18、单元】【层】_号房。 该商品房的用途为_，_构造，层高为_，建筑层数地上_层，地下_层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同商定】【产权登记】建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。 第四条计价方式与价款 出卖人与买受人商定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1.按建筑面积计算，该商品房单价为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_币）每平方米_元，总金额（_币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。

19、 3.按套（单元）计算，该商品房总价款为（_币）_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 4._。 第五条面积确认及面积差异处理 依据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进展面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的，不适用本条商定。 合同商定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。 商品房交付后，产权登记面积与合同商定面积发生差异，双方同意按第_种方式进展处理： 1.双方自行商定：_。 2.双方同意按以下原则处理： （1）面积误差比肯定值在3以内（含3）的，据实结算房价款； （2）面积误差比肯定值超出3时，买受人权退房。买受人退房的

20、，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。 买受人不退房的，产权登记面积大于合同商定面积时，面积误差比在3以内（含3）局部的房价款由买受人补足；超出3局部的房价款由出卖人担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同商定面积时，面积误差比肯定值在3以内（含3）局部的房价款由出卖人返还买受人；肯定值超出3局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。 面积误差比(产权登记面积合同商定面积)合同商定面积100 因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。 第六条付款方式及期限（略） 第七条买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下

21、第_种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理（不作累加） （1）逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，合同连续履行； （2）逾期超过_日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的，经出卖人同意，合同连续履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。 有关商品房售房合同协议(推举)五 出卖人(以下简称甲方)：_ 买受人(以下简称乙方)：_

22、 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国土地治理法及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循公平、自愿、公正、诚恳信用、守法的原则，经协商全都，达成如下条款： 第一条房屋状况该房屋农村集体土地使用证号：_房屋座落：_市_区_村_路_。设计用途居民自住用房，建筑构造，建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：房屋建筑面积_平方米，庭院建筑面积_平方米。该房房土地来源为：农村集体土地划拨，房屋建于_年使用至今为_年。 其次条该房屋价款规定该房屋根据协商以总价计算，价款为_元，计_(大写) 第三条房屋交付日期经双方签订合同后，乙方付清甲方房款_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不行抗力(如自然灾难及

23、其他不行抗力)时，且不能履行合同，双方同意按以下第_种方式处理： 1、变更合同 2、解除合同 第四条乙方付款形式及付款时间 如甲方无异议，乙方将在合同签订_日内按一次性付款形式付款： 第五条甲方逾期交付商品房的处理如超过上述商定期限的，乙方有权根据下述商定，追究甲方违约责任： 商定为：合同连续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同商定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。 第六条乙方逾期付款的处理如超过上述商定期限的，甲方有权根据下述商定，追究乙方违约责任： 商定为：合同连续履行。乙方应支付逾期付款及其

24、利息，利息自合同商定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。 第七条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特殊是房屋主体构造的质量需要到达国家关于房屋居住的要求)，未到达国家规定标准和承诺的，甲方应担当责任。乙方在房屋主体构造完好状况下，担当修理责任。 第八条房屋及其土地使用权力延长的规定 该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人全部，且甲方于_年_月_日根据合同规定将所属房屋售于本村村民乙方。乙方作为购置者依法享有该房屋及其土地使用的一切权利，且双方需声明乙方在合法购置该房屋后

25、，拥有对于房屋及与其不行分割的土地的任何处置权利(包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进展追偿)。 该合同由双方所在村委会赐予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当时机下予其作废，并在村委会的证明和市/区政府赐予的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。 第九条公证人的规定 本合同在_省_市_区_村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与确定和赞成。 公证人(签章)： 甲方：乙方： _年_月_日_年_月_日 有关商品房售房合同协议(推举)六 托付方(甲方)： 身份证号：

26、承接方(乙方)： 身份证号： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方进展商品房装修。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址： 。 2. 居室规格：房型三房两厅一厨两卫两阳台，套内面积约78平方米。 3. 施工内容、要求及工期：详见本合同经双方签字确认的附件“工程内容、要求及价格”。 4. 工程内容：详见附件“工程内容、要求及价格”。 其次条：工程价款、结算要求及付款方式 1、工程相关价款(金额大写)详见附件“工程内容、要求及价格”。 2、结算要求：对于所列工程，如计价方式为全包价，则按全包价结算;如计价方式为按实际施工量计

27、算，则结算工程价格不得超出概算价的5%，超出局部由乙方无条件担当。如附件“工程内容、要求及价格”有其他商定，从其商定。 3、付款方式：根据以下第种方式付款(默认为第(1)种)： 乙方该工程工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方该工程100%的工程款(没有做的工程要从中扣除)。 4、工程经甲方验收合格但未结清乙方工程价款时，乙方有权不交付甲方使用。 第三条：质量要求 1. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 2. 凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量(含乙方发包给第三方局部)由乙方负责。 3. 乙方应根据甲方要求施工，做到文明施工，在施工过程中，如因乙方施工造

28、成的一切损失(如构造破坏、钢筋破坏、楼道破坏、漏水渗水等)，均由乙方负责修理或者全额赔付。假如由于乙方缘由造成交给物业治理处的装修押金不能取回，由乙方归还甲方押金款。 第四条：材料供给及施工 1、除“工程内容、要求及价格”中另有商定外，本工程全部物料均由甲方选购。乙方须在施工前对房屋进展勘察测量，向甲方供应工程全部的全部物料清单，供甲方提前选购。甲方物料到位后通知乙方，乙方在一周内正式进场施工，工期从乙方正式进场施工之日算起。 2、如施工过程中需甲方补充相关物料，也应准时告知甲方，由甲方自行选购。甲方选购的时间不计入施工期。如甲方托付乙方选购，乙方需明码标价且取得甲方确认，除另有商定外，乙方选

29、购的时间计入施工期。如乙方未经甲方确认便选购相关物料，费用由乙方无条件自行担当。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求或施工要求，应制止使用;如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、乙方进场施工后，对于施工现场的物料，乙方有保管义务，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 4、施工过程中如存在与“工程内容、要求及价格”不全都的地方(包括但不限于涉及价格、数量和面积的转变，增加工程等等)，均需要甲方确认并签字。 5、如乙方将工程局部内容发包给第三方，需取得甲方同意且不

30、得增加费用。发包后，乙方对工程被发包局部的质量负全责，担当相关的返工、赔偿、保修等责任。 6.施工中，甲方如有特别施工工程或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充协议。 第五条：工程工期 1. 假如因乙方缘由而延迟完工，在无法取得甲方谅解的状况下，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。工费扣完后甲方有权无条件终止合同。 2. 由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当。 3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理

31、，尽快解决纠纷，以连续施工。 第六条：其他事项 1. 甲方责任 (1)根据乙方要求供应房屋相关图纸，并和乙方进展现场磋商和确认。 (2)按乙方要求选购和供应相关物料。 2. 乙方责任 (1)按合同和合同附件要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 (2)负责施工现场的安全，严防火灾、安排相关专业人员上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 (3)乙方施工须做好防护措施，严防安全事故，对安全事故负全责。 (4)乙方供应对相关装修局部的质保效劳，由于乙方缘由造成的修理应免费进展。 第七条：违约责任 合同生效后，在合

32、同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 10 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。 第八条：争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以根据本合同商定向人民法院提起诉讼。 第九条：合同的生效、变更和终止 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金和相关补偿，并办理终止合同手续。 2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹

33、份。 甲方(业主)： 乙方： 联系地址： 联系地址： 联系电话： 联系电话： 签约日期： 签约日期： 有关商品房售房合同协议(推举)七 近日，住建部和国家工商总局联合公布了新版商品房买卖合同示范文本，在新版预售合同中，就销售备案、补充协议、信息爱护等问题作出明确规定，针对开发商“一房多卖”、返本销售、楼盘烂尾、未履行保修义务等问题作出引导，有效爱护购房者的合法权益。 从立法、合同的角度进展了明确，加大了爱护买受人知情权的力度，既引导开发商以诚经营，又明确了如开发商违反自身承诺而应担当的违约责任，更好的爱护了购房者的合法权益。 增加了旧版本中没有的商品房预售资金监管条款，以促使开发商积极完成工程

34、建立，避开开发商将建立资金挪作他用及烂尾楼消失而给购房者造成巨大损失的法律风险。 新版本增加先验房、验收合格再收房的合同条款，转变了长期以来的先交房再验收的交易惯例，表达了爱护购房者接收到合格房屋的权利，同时降低了购房者的维权本钱，提高了购房者的合同地位。 某些开发商在交房后便将协调、保修责任交给物业公司，而物业公司又常常消失修理拖延、推诿等状况，这给购房者造成了诸多不便 及损失。通过本条的商定，开发商将无法置身事外，而需自己履行修理责任，购房者维权将更加便捷。 这既爱护了购房者的知情权与选择权，又预防了因开发商在签订合同后不准时办理备案手续而消失的“一房多卖”等严峻损害购房者合法权益的状况发生。 以合同方式爱护了买受人的个人隐私，使购房者走出受电话、短信骚扰而投诉无门的为难境地；同时加大了开发商的法律责任，防止其滥用购房者信息而给购房者造成困扰和损失。 新合同文本将转变购房者的弱势合同地位，合同中若存在不合理的加重购房者责任、排解购房者主要权利或开发商减轻、免除自身应担当的责任，将均视为无效，仍以主合同为准。 综上，新修订的预售合同示范文本主要是在公平维护买卖双方合法权利、明确双方义务的根底上，更加注意买受人权益的保障，对签订合同过程中简单无视