小区地基建设工程设计协议书小区地基建设工程设计协议书模板(十四篇).docx
《小区地基建设工程设计协议书小区地基建设工程设计协议书模板(十四篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小区地基建设工程设计协议书小区地基建设工程设计协议书模板(十四篇).docx(166页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 小区地基建设工程设计协议书小区地基建设工程设计协议书模板(十四篇)小区地基建立工程设计协议书 小区地基建立工程设计协议书模板篇一 工程地点:_ 合同编号:_ 设计证书等级:_ 发包人:_ 设计人:_ 第一局部 协议书 发包人(全称):_ 设计人(全称):_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建立工程勘察设计市场治理规定、其他有关建立工程设计治理的法律、行政法规、规章以及建立工程批准文件,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,经双方协商全都,签订本合同。 鉴于发包人拟建立_(工程名称),并通过_年_月_日的中标通知书承受了设计人以人民币_万元(合同价款)为本工程_阶段设计所做的投
2、标,双方达成如下协议: 一、本协议书中的有关词语含义与本合同其次局部通用条款中给予它们的定义一样。 二、以下文件均为本合同的组成局部: 1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议; 2、中标通知书; 3、投标书; 4、本合同专用条款; 5、本合同通用条款; 6、发包人在招标文件中供应的工程技术资料。 三、设计人向发包人承诺,保证全面按本合同规定完本钱阶段工程设计及工地设计代表效劳工作。 四、发包人向设计人承诺,保证按本合同规定的期限、方式和币种,向设计人支付合同价款。 五、合同生效:本合同自_之日起生效。 六、合同签订: 合同签订时间:_年_月_日 合同签订地点:_ 发包人:_(公章) 设计
3、人:_(公章) 地址:_ 地址:_ 法人代表:(签名)_ 法人代表:(签名)_ 托付代理人:(签名)_ 托付代理人:(签名)_ 开户银行:_ 开户银行:_ 帐号:_ 帐号:_ 电话:_ 电话:_ 传真:_ 传真:_ 邮政编码:_ 邮政编码:_ 建立行政主管部门备案:_ 鉴证机关或见证方:_ 备案号:_ 经办人:_ 备案日期:_ 其次局部 通用条款 第一章词语定义 第一条以下名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: 1、“合同”:指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的文件。 2、“发包人”:本合同商定的、具有发包主体资格和支付
4、工程设计合同价款力量的当事人及其合法继承人。 3、“设计人”:本合同商定的、具有承包主体资格并被发包人承受的当事人及其合法继承人。 4、“双方”:“发包人”和“设计人”的合称。 5、“投标书”:指设计人为工程向发包人供应的,按合同条款规定并为中标通知书所能承受,为工程而作的有报价的建议书。 6、“定金”:指发包人与设计人订立合同之后,为了保证合同的履行,发包人向设计人预先付给的肯定数量的货币。 7、“中标通知书”:指招标机构正式确认设计人中标的信函。 8、“工程”:合同商定详细内容的永久工程。 9、“合同价款”:指发包人依据合同条款,用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。 10、“不
5、行抗力”:不能预见、不能避开又不能克制的客观状况。 11、“补充或变更协议”:在本合同签订后,结合详细工程,发包人和设计人另行协商签订的书面协议。 12、“日”:是指任何一天零时至其次天零时的时间段。 13、“月”:是指依据公历从一个月份中任何一天开头到下一个月相应日期的前一天的时间段。 其次章合同文件及解释挨次 其次条 合同文件应能相互解释,互为说明。除合同另有商定外,组本钱合同的文件和优先解释挨次如下: 1、本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议 2、中标通知书; 3、投标书; 4、本合同专用条款; 5、本合同通用条款; 6、发包人在招标文件中供应的工程技术资料。 第三条 当合同文件
6、消失模糊不清或不相全都时,在不影响工程进度的状况下,由双方协商解决;双方意见仍不能全都的,按第五十条商定的方法解决。 第三章合同文件使用语言文字、标准及标准和适用法律 第四条 合同文件使用汉语或专用条款商定的语言书写和解释、说明。 第五条 适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款商定的部门规章或工程所在地的地方法规。 第六条 本工程设计的依据是: 1、发包人给设计人的托付书或招标书及中标通知书; 2、发包人向设计人供应的根底资料; 3、专用条款第七条商定的设计人采纳的有关标准和标准。 第七条 设计中必需使用专用条款商定的国家标准、标准;国家没有相应标准、标准时,可使用专用条款商定的行
7、业或工程所在地的省级地方标准、标准。 第八条 发包人要求使用国外标准、标准的,应无偿供应中文译本或英文本。 第四章发包人责任 第九条 发包人应敬重设计人依据国家或行业有关标准规定进展设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 第十条 发包人向设计人供应开展设计工作所需的有关根底资料,并对供应的时间、进度和资料的牢靠性负责。 第十一条 发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。 第十二条 在发电工程设计中,发包人负责对外协议的联系工作,并签订或取得与工程建立及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境爱护、综合利用出线走廊、设备等(如需要)协议、合同或有关文件
8、。 第十三条 在输变电工程可行性阶段设计中,发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境爱护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件,并在协议、合同或文件的签订前,帮助和协作设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。 第十四条 发包人需爱护设计人的设计版权,未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程。 第十五条 当发包人聘请设计监理时,应明确所给予设计监理代理担当的义务或责任、代理行使的权利或工作范围,除本合同另有明确规定外,设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为,不应变更或
9、免除设计人的责任。 第五章设计人责任 第十六条 设计人根据国家及行业现行的标准、规程、标准、技术条例进展设计工作,严格把握设计标准,掌握工程造价。 第十七条 设计人按本合同专用条款第三十二条规定的的工程内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件,并对托付范围内设计的完整性、精确性负责。 第十八条 设计人应根据合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进展设计的组织和详细实施,保证设计质量。 第十九条 设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建立全过程的设计效劳工作。 其次十条 设计人应依据合同,承受发包人聘请的设计监理方的监理。 其次十一条 若设计人按投标书和专用条款的商
10、定,分包局部工程设计工作时,设计人与分包单位签订分包合同后,应将分包合同的副本送交发包人,分包局部设计工作量不得超过中标合同价的30%。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准,分包合同不能解除设计人任何义务和责任,分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。主体工程不得分包。 其次十二条 设计人未经发包人同意不得向第三方集中、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等根底资料。 其次十三条 本工程工程中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供给商。 其次十四条 在发电工程设计中,当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时,设计人应予以帮助和协作。 其次十五条 在输变电工程设计中,当发包人按通
11、用条款第十三条负责签订之前,与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作,应当由设计人负责。 第六章设计工期 其次十六条 双方结合本工程详细状况,参照原电力工业部公布的电力工程勘测设计工期定额,在输变电工程中,还应依据广东省电力集团公司输变电工程建立工期定额,协商确定设计工期。 第七章审查、确认 其次十七条 设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用,发包人负责审查的安排,审查费用由发包人负责。 其次十八条 设计人交付设计文件后,参与有关上级审查,并依据审查结论,负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进
12、展重作或重大修改时,双方需另签补充或变更协议。 其次十九条 发包人对施工用设计图纸可进展确认并组织会审工作,也可单独进展确认或组织会审工作。 第三十条 依据确认或会审意见,如非属设计人缘由造成设计的返工,其增加的设计费用由发包人负责;如属设计人缘由造成设计的返工,则不应增加设计费用。 第三十一条 其它效劳:设计人可根据发包人的要求或托付,进展专用条款第三十一条明确的其他工作,并另行收费。_ 第八章设计文件交付、现场效劳 第三十二条 设计人依据有关设计文件出版份数规定和双方商定的工程内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件。设计文件以设计人交付的书面文件为准。设计人还应
13、向发包人附送载有设计内容的电子文件。 第三十三条 设计人应协作所担当设计任务的建立工程的施工,进展技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和核算费用,参与试车考核和工程竣工验收,参与有关隐藏工程验收,并依据工程状况派驻现场设计代表。 第三十四条 双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场效劳人月数协商确定。 第三十五条 发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进展协作与解决有关问题时,双方应另行签订技术询问效劳合同。 第三十六 条在设计人员进入现场作业或协作施工时,发包人负责供应必要的工作、交通、通讯和生活条件。 第九章合同价款与支付 第三十七条 合同价款及调整:合同价款在专
14、用条款内商定后,任何一方不得擅自转变,专用条款另有商定或发生以下状况的应做调整: 1、在合同执行期间,如遇设计收费政策调整,且该收费调整是强制性规定,则应按规定相应调整合同价款,双方应以补充或变更协议予以确认。 2、当工程建立工期与招标阶段估计的工期不全都且差异较大时,应设计人要求,双方应签订补充协议,设计费随之调整。 第三十八条 合同定金支付:合同生效后,发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同开头履行后,定金抵作设计费。 第三十九条 合同价款支付:发包人应按专用条款第三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。 第四十条 其他支付:发包人应依据通用条款第三十一条
15、的要求和托付,向设计人另行支付因其他效劳发生的费用。 第十章违约责任 第四十一条 发包人或设计人违反合同规定造成损失的应担当违约责任。 第四十二条 依据通用条款第三十九条,发包人每逾期支付一日,按应支付金额的千分之二担当逾期违约金;逾期超过_日以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,但应书面通知发包人。 第四十三条 因设计质量低劣引起返工造成损失的,由设计人连续完善设计工作,并按损失的大小计算减收的设计费,减收的设计费最多与损失局部的设计费相等。 第四十四条 由于设计人设计错误造成重大工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,免收受损失局部的设计费,并依据损失程度向发包人偿付赔偿金,赔偿金最
16、多与免收的设计费数额相等。 第四十五条 由于设计人自身缘由,按本合同专用条款第十七条规定,逾期交付设计文件的,每逾期一日,按该工程应收设计费的千分之二向发包人支付违约金,逾期违约金总额不超过合同价款的百分之十。 第四十六条 非设计人缘由发包人变更托付设计工程、规模、条件,或未按期提交资料,或提交资料错误,或对所提资料作较大修改,以致造成设计人返工或增加工作量时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。 第四十七条 依据通用条款第十条,发包人提交资料及文件超过规定期限_日以内,设计人交付设计文件时间顺延;超过规定期限_日以
17、上时,双方可重新商定提交设计文件的时间。 第四十八条 在合同履行期间,非设计人缘由发包人要求终止或解除合同,设计人未开展设计工作的,不退还发包人已付的定金;设计人已开头工作的,发包人应依据设计人已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 第四十九条 合同生效后,非发包人缘由、设计人要求终止或解除合同,应双倍返还定金。 第十一章争议与索赔 第五十条 双方因履行合同发生争议时,应通过友好协商解决,协商不能达成协议的,可向电力行业主管部门或见证方恳求调解;若调解不成,按专用条款的商定,向双方商定的仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。 除仲
18、裁裁决或法院判决另有规定外,仲裁费或法院的案件受理费应由败诉方担当。 在仲裁或法院审理期间,除与争议有关的局部外,双方应连续履行合同规定的其他义务。 第五十一条 当一方向另一方索赔时,应有正值索赔理由及相关证据,并按以下程序进展: 1、索赔一方在知道或应当知道索赔大事发生后_日内,向对方发出索赔通知; 2、对方在接到索赔通知后_日内应赐予书面答复,并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据; 3、对方在接到索赔通知后_日内未予书面答复,应视为该项索赔已经认可。 第十二章合同的变更与解除 第五十二条 发包人与设计人协商全都,可以解除合同。 第五十三条 当事人一方要求变更或解除合同时,应在一个月前以
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小区 地基 建设 工程设计 协议书 模板 十四
限制150内