样品买卖合同14篇.docx

《样品买卖合同14篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《样品买卖合同14篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、样品买卖合同14篇样品买卖合同样品买卖合同篇1卖方：_(下称甲方)地址：_邮编：_传真：_电子邮箱：_买方：_(下称乙方)地址：_邮编：_电话：_传真：_电子邮箱：_兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购_设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备_件，甲方应于_日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于XXX通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可请求赔偿。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币_元，共

2、人民币_元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的.，可于XXX通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。第六条甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。第九条其他约定事项：_。第十条本合同一式两份，甲

3、、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方)(签章)：_买受人(乙方)(签章)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_样品买卖合同篇2卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：特此同意以下商品的销售：第一条乙方向甲方订购货物。在合同订立之日，甲方将交付与样品相同类型，相同质量的货物。甲方应在_天内交付乙方。第二条如果甲方不能按时交货或仅部分交货，则乙方应通知乙方在_天之前推迟交货日期;但是，如果乙方不同意，则可以终止合同。因此，如果乙方受损，乙方可以要求赔偿，甲方无异议。第三条：由于自然灾害或其他不可抗力原因，甲方不能按时交付或不能全额交付的，可以推迟期限。但是，延迟天数应由双方共同决定。

4、第四条：约定每次购买应支付人民币_，同时全额交纳交货价。如果乙方未能全额付款，则甲方可以停止交付货物并同意敦促他在一定时间内付款。如果交货没有逾期，则甲方可以终止合同。甲方还必须要求赔偿所遭受的损失。第五条乙方预见到不能在该期限内付款的，乙方可以通知甲方在_天前延长交货期。如果甲方不同意，乙方可以终止合同。损害对方的，应当承担赔偿责任。第六条甲方交付的.货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同。甲方无异议。因此，那些遭受乙方损害的人必须要求赔偿。第七条货物价格有变动的，当事人不得主张涨价，跌价或因故终止合同。第八条_相同的副本，甲，乙双方各持有_副本作为证据。卖方(甲方)：_年_月_日

5、买方(乙方)：_年_月_日样品买卖合同篇3甲方：_代表人：_地址：_乙方：_地址：_代表人：_甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。第一条根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的凭规格买卖（详见附件），提供_型气垫船_艘，每艘_万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。第二条本合同双方议定的总金额为_d、（大写：_美元）该金额为_艘_型气垫船的fb价格。即在_港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：1、_型气垫船的价格；2、_型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书

6、之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。第三条1、凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。2、本合同签字之日起_个月内，即不迟于_年_月_日前支付总金额_的预付款、d、_（大写：_美元）；3、第一期付款在本合同签字之日起_个月内，即不迟于_年_月_日支付总金额_的货款，计、d、_（大写：_美元）；4、第二期付款在本合同签字之日起_个月内，即不迟于_年_月_日支付总金额_的货款，计、d、_（大写：_美元）；5、第三期付款在本合同签字之日起_个月内，即不迟于_年_月_日支付总金额_的货款，计、d、_（大写：_美元）；6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知

7、的以_为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。第五条1、本合同的_型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。2、本合同的_型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。第六条1、本合同_型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_型气垫船交船证书签

8、字之日算起。2、在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。3、甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。第七条1、双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。2、凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_渠道直接送交本合同有关方面之机构。第八条1、在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。2、本合同用英文书就正本两份，各执一份。3、本合同自双方代表签字之日起，立即生效。4、本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。甲方代表

9、（签字）：_乙方代表（签字）：_样品买卖合同篇4甲方（卖方）：乙方（买方）：经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的装载机让给乙方一事达成一致协议如下：一、装载机工程机械概况品牌：柳工装载机型号：50C车辆识别代号：50CXXX二、转让价格：20元三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。四、甲方承诺对上述装载机转让合同范本享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述装载机。如因第三人向乙方主张装载机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。五、装载机现状已由双方确认。因该装载机系二手旧机，甲方对于装载机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该装载机的现状以及日后运行可

10、能出现的问题均已了解。六、装载机由甲方于_年_月_日，在广汉顺兴XX交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对装载机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。七、装载机交付后，因该装载机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括装载机本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失，交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承担，甲方不承担相应的法律责任。八、如甲方在装载机交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议，由甲方住

11、所地法院管辖。十、本装载机转让合同范本协议自签订之日起，双方签字生效，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：_年_月_日样品买卖合同篇5甲方：aaaaaaaa乙方：ccccccc依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建筑工程安全生产管理条理及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照建筑工程施工合同文本，根据甲方施工生产需要，为确保工程质量，加快工程进度，在安全生产、文明施工得到落实的同时，降低工程成本，提高企业的综合经济效益。为明确甲、乙双方在施工过程中的责任和义务，经双方在平等互利、协商一致的前提下，共同拟定以下条文，供双方共同

12、遵守。一、工程概况：（详见劳务承包合同）二、承包形式、内容、结算单价：1、承包形式：本工程采用建筑面积包干形式结算，建筑面积计算规则按GB/T5035320xx规范执行。2、承包合同和承包单价包干范围：（1）工程所需周转材料（钢管、扣件、架板、各种型号的.模板、密目网、兜网、U型卡、蝴蝶卡等）的租赁、运输以及损耗，木板、木枋、层板等所有模板的费用。具体详见项目材料管理协议。（2）现场所有发生的安全文明施工（包括所有临边洞口防护、防砸棚、围墙内地坪硬化、绿化以及达到省标准化文明工地的其他工作人工费）；因现场需要临时设施的多次搭拆，根据规划和甲方要求乙方负责搭建的临时用房人工费。（包括围墙内的所有

13、临设，除原有两栋办公楼、食堂、卫生间外的所有临设）。（3）安全文明施工：施工现场及办公区、生活区及施工场地周边环境设专职保洁员不得少于3人，负责清洁卫生、车辆进出冲洗，并设置保卫。安全帽、床上用品服饰同一。每车次设6-8名工人负责材料进出场上下车、转运、堆码整齐、标化工地的创建等全部工作，所发生的一切费用由乙方支付。甲、乙双方每天专人检查文明施工，达不到工完场清、工完料尽的处200元20xx元/次的处罚。（4）凡需文明施工用工性质，均包括在文明施工费内，不另计算。（5）乙方所有人员的住宿包括食堂由乙方自行负责解决（包括修建临设的所有材料费和人工费）。其宿舍和食堂管理必须符合国家法律法规的规定以

14、及符合公司、项目的宿舍管理制度。（6）除塔吊、施工电梯整体提升架以外的所有小型机械（包括门字架、搅拌机、浇砼用布料机等所有小型机械）。（7）所有进出场材料的装卸费用，如钢材用汽车吊卸料，汽车吊费用甲、乙双方各承担50。（8）所有工护具及低值易耗材料（凡不构成工程实体的所有易耗材料，包括塑料导管、拉片、对拉螺杆、钢丝网、钢板网）。（9）二级配电箱以外的所有用电线路及照明设施由乙方承担。用电线路均采用胶导线或电缆，地下室采用36V以下的低压线路，采用三相五线制。（10）自然灾害、政府行为造成的停工损失，由乙方自行负责。因甲方原因造成施工现场整体停工（无任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按实

15、际租赁数量租赁单价停工天数计算赔偿，其它损失由乙方自行解决。甲乙双方必须尽全力处理停工后的各种工作，尽量减少损失。（11）构造柱、墙拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋费用包括在合同内。3、结算单价：按建筑面积包干单价执行，总价：元/m2.4、付款方式：三、劳务公司每次收取费用应出具正规发票（材料费可开材料发票、机械费可开机械发票）。四、其它事项详住宅楼劳务承包合同和材料管理协议书。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方委托代理人：乙方法定代表人（或委托代理人）：甲方驻现场负责人：乙方指定收料人员：乙方现场负责人：二OO七年月日样品买卖合同篇6合同编号：_出卖人：_(以下简称甲方)买受人：_(以下

16、简称乙方)经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。第二条乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的产品与样品相同，甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。下载文档第三条产品的数量和计量单位、计量方法1.产品的数量：_2.计量单位、计量方法：_第四条产品的价格，按下列第()项执行：1.按甲乙双方的商定价格;2.按照订立合同时履行地的市场价格;3.按照国家定价履行。第五条产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)1.产品的交货单位：_。2.交

17、货方法，按下列第()项执行：(1)乙方送货;(2)乙方代运;(3)甲方自提自运。3.产品的交(提)货期限：_4.运输方式：_5.到货地点和接货单位(或接货人)。第六条买卖货款议定每件人民币_元，共人民币_元交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。第七条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。第八条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于_日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时

18、，乙方可请求赔偿。第九条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的.损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十条验收方法第十一条对产品提出异议的时间和办法1.乙方在验收中，如果发现产品与样品不相同时，应一面妥为保管，一面在天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过_年内未通知乙方的，视为产品合乎样品。2.乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3.是否是甲

19、方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。第十二条甲方所交付产品，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以请求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。第十三条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。下载文档第十四条其它第十五条本合同自_年合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。卖方：_(签章)法定代表人：_(签章)地址：_电话：

20、_开户银行：_账号：_买方：_(签章)法定代表人：_(签章)地址：_电话：_开户银行：_账号：_签约日期：_年_月_日样品买卖合同篇72、甲方在管理形式上，要逐步达到“五个统一”即：统一质量标准、统一技术指导、统一生产管理、统一供应农资、统一销售产品，以确保产量和质量规格。3、如无自然灾害等不可抗力原因，_年挂联基地产量应达到_公斤;二级果以上优质果率达_%;其中特级果率达_%.三、挂联双方生产方面的权利与义务：1、乙方帮助甲方制定全年生产管理与桔园改造计划，为达到优质丰产示范的目标，根据基地实际情况双方共同做好如下事项：对基地进行技术改造方面主要有：_.对基地配置生产工具方面主要有：_.其它

21、有关措施：_.2、乙方有权制定自己的企业生产与收购标准，但标准不能低于农业部门所制定的生产技术标准与国家、地方标准，并要求甲方予以实施。3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。4、乙方积极为甲方提供物质、生产设备、基础设施建设等方面的各项服务。5、甲方要严格按照乙方所提出的要求进行生产，如有变化需提前向乙方提出。6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优惠政策的补助权利，其补助要求按照县有关文件执行。四、挂联双方的产品收购：1、按照常山XX“三联三增”协作机制，乙方对甲方挂联基地范围内达到要求的XXX实行优质优价收购。挂联基地XX收购数量最少为：_公斤。2、乙方收购XX的标准及价

22、格：要求果形扁圆或高扁圆，具有本品种固有特征，包泽黄色或浅橙黄色，可溶性固形枷10.0.果面光洁，无溃疡病，基本无影响果面美观的未愈合的机械伤，特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%(建议5%10%)，二级果危害斑累计不超过果皮总面积的_%.其中：特级果(85;95的收购价：_元公斤;一级果(75;85的收购价：_元公斤;二级果(65;75;95;1059的收购价：_元公斤。甲乙双方协定的标准、价格：_.5、其它事项_.五、违约责任：1、由于甲方未按照乙方生产要求或农业部门提出的生产要求实施，无其它合理原因，造成果品质量达不到要求的，乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的成本

23、及上级的有关补助。2、乙方如未能按照合同价收购XXX，则需赔偿甲方市场收购价与合同价差价的两倍，反之亦然。六、以上条款必须共同遵守，协议未尽事项，由双方协商解决。如有一方违约，由违约方赔偿损失，本协议壹式六份，甲、乙双方各执壹份，监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份，双方签字后生效。出卖人出卖人(章)：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：XX编码：买受人买受人(章)：住所：法定代表人：癸托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：XX编码：监证单位意见样品买卖合同篇8出卖人（以下简称甲方）：买受人（以下简称乙方）：兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方

24、订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于_日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于_日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。第四条买卖货款议定每件人民币_元，共人民币_元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的.，可于_日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不相同

25、时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。第八条合同一式_份，甲、乙双方各执_份为凭。出卖人（甲方）：_年_月_日买受人（乙方）：_年_月_日样品买卖合同篇9出卖人：_(以下简称甲方)买受人：_(以下简称乙方)兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：第一条乙方和甲方订购_货物，甲方应于_日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。

26、第四条买卖价款议定每件人民币_仟_佰元，共人民币_万_仟_佰元，于甲方交货同时悉数付清。如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于_日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的.损失，由甲方负责。第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方)：_买受人(乙方)：_年_月_日卖方（甲方）：_买方（乙方）：_根据中华人民共和

27、国民法典、中华人民共和国种子法及相关法律法规规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：数量、价格数量：自行车总数（含双人车）总数为辆。价格：合计总额为_元（大写：万仟佰拾元整）。第二条：交货方式及期限选择下列方式执行：合同签订后，甲方于_月_日在某某地点交车（包括现车、车锁、维修工具）乙方于_月_日某地。第三条：付款方式及期限选择下列方式执行：合同签订后，乙方支付甲方定金_元；甲方交货后，乙方于_月_日支付价款，定金抵作价款。乙方付款后，甲方应当开具收款凭证。第四条：违约责任1.一方迟延交（提）货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款的._%向对方支付违约金。第五条：

28、争议解决发生的争议，由双方协商解决；也可以请求调解；或选择以下几种方式解决：1提交仲裁委员会仲裁。2依法向人民法院提起诉讼。第六条：本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_两_份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力。卖方（甲方）_地址（住址）_联系电话_买方（乙方）_地址（住址）：_联系电话_签订地点_签订时间_年_月_日样品买卖合同篇11凭样品买卖是买卖合同的一种特殊形式，其特殊性就是表现在当事人是以样品来确定标的物的品质。所谓凭样品买卖是指买卖双方约定样品，出卖人须按样品的品质交付标的物。常见的凭样品买卖的商品小到超市里陈列的食品类、肉类、服装类，大

29、到一些大型的机械设备等。凭样品买卖合同纠纷一般是因双方当事人对出卖人交付的标的物质量是否合格而产生的，所以，此类案件在司法实践中对样品的认定尤为重要。所谓样品，是指当事人选定的用以决定标的物的品质的货物。样品买卖须有样品的存在，样品须于订立合同时作出约定，并且应当保存好样品以备日后对照，必要时要在公证处封存，并对样品质量予以说明。所以要求凭样品买卖的标的物品质必须与样品相同，而不是以出卖人交付的货物符合样品的品质为生效条件，也不是以出卖人交付的货物不符合样品的品质为解除条件。在司法实践中如何判断标的物质量是否符合样品的认定。一、一般原则。二、双方当事人所封存的样品存在隐蔽瑕疵。所谓隐蔽瑕疵是指

30、当事人已尽其交易上的必要注意，仍然没有发现的瑕疵。合同法第一百六十九条规定，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物仍然应当符合同种类物的通常标准。也就是说如果样品虽然存在隐蔽瑕疵，但并没有因此影响标的物的通常用途，能够达到同种标的物的通常标准的，出卖人仍然可以按样品的品质交付标的物，如果出卖人未按样品的品质要求交付标的物的，而样品存在的隐蔽瑕疵足以影响标的物的通常用途，法律为保护买受人的利益，仍然要求出卖人负有交付符合同种物的通常标准的标的物义务。合同在我们日常生活中随处可见，凭样品购买商品也逐渐成为一些商家的促销形式，正是因为凭样品合同的特殊

31、性，使当事人减少了风险，使销费者对商品有实质的了解，立法的目的也正是追求将购买者的损失降到最低。样品买卖合同篇12上诉人(原审原告)xxxx空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。法定代表人李xx，董事长兼总经理。委托代理人汤x，xxxx空调工程有限公司职员。被上诉人(原审被告)xxx房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。法定代表人吴xx，董事长。委托代理人安xx，xxx房地产开发有限公司职员。上诉人xxxx空调工程有限公司(以下简称xx空调公司)因与被上诉人xxx房地产开发有限公司(以下简称xxx房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)

32、丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于XX年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。xx空调公司在一审中起诉称：XX年9月13日，xx空调公司同xxx房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为：21000元。当时双方约定：xx空调公司送货到xxx房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。xxx房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。xx空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是xxx房地产公司却以各种理由拖欠未付。

33、故诉至法院请求判令xxx房地产公司给付货款21000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。xxx房地产公司在一审中答辩称：xxx房地产公司先后付给xx空调公司4200元和16800元，已付清xx空调公司的货款，xx空调公司也给xxx房地产公司开具了发票。尽管xx空调公司对xxx房地产公司给付货款16800元存有异议，xxx房地产公司提供的证据不足以证明16800元货款是xx空调公司拿走的。但是，xx空调公司现在起诉要求xxx房地产公司给付货款16800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回xx空调公司的全部诉讼请求。一审法院审理查明：XX年9月13日，xx空调公司与xxx房地产公司签订了工

34、矿产品购销合同，约定：xxx房地产公司购买xx空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，xxx房地产公司给付xx空调公司4200元。XX年底，xx空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。毕。故xxx房地产公司关于xx空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。xx空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由

35、，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据中华人民共和国民法通则第一百三十五条的规定，判决：驳回xxxx空调工程有限公司的诉讼请求。xx空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、xx空调公司在合同有效期内要求xxx房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是xxx房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于xxx房地产公司方面解释。xx空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。xxx房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认

36、定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是xx空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。上述事实，有xx空调公司提供的工业品买卖合同及双方当事人陈述在案佐证。本院认为，xx空调公司与xxx房地产公司签订的工业品买卖合同是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。xxx房地产公司提出其已付清21000元货款，但xx空调公司只认可收到4200元，否认收到16800元，xxx房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例

37、及时间，xxx房地产公司最迟的付款时间应在XX年4月，xx空调公司XX年提起要求xxx房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。xx空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是xx空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在XX年底发生了1笔xx空调公司向xxx房地产公司提供价值21000元设备的买卖，且已安装完毕。故xx空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照中华人民共和国民

38、事诉讼法第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费二百八十一元，由xxxx空调工程有限公司负担(已交纳)。二审案件受理费五百六十三元，由xxxx空调工程有限公司负担(已交纳)。本判决为终审判决。样品买卖合同篇13供方（甲方）：_通信地址：_电话：_传真：_需方（乙方）：_通信地址：_电话传真：_甲、乙双方经平等协商，就乙方购买甲方产品，签订本合同，内容如下：一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。二、交货时间、地点：_甲方应在_年_月_日前将产品送至乙方指定的送货地。三、收货与验货：乙方指定收货人

39、收货人2姓名：_身份证号：_；联系电话：_乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发收货单给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后_日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。四、付款时间、方式：乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。五、违约责任与合同解除：甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款

40、的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。六、争议解决：甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。七、合同生效：本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。甲方：_（公章）乙方：_（公章）甲方（代表）：_乙方（代表）：_日期：_年_月_日样品买卖合同篇14卖方：_(下称甲方)地址：_电话：_买方：_(下称乙方)地址：_电话：_兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购_设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备_件，甲方应于_