水利工程专业技术总结范文范本水利工程专业技术个人总结(六篇).docx

《水利工程专业技术总结范文范本水利工程专业技术个人总结(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程专业技术总结范文范本水利工程专业技术个人总结(六篇).docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 水利工程专业技术总结范文范本水利工程专业技术个人总结(六篇)推举水利工程专业技术总结范文范本一 20xx年3月开头，我局组织相关业务股室通过整理查看内业资料和深入工程现场检查，对20xx年以来实施的小型农田水利工程工程进展了逐一检查和梳理，重点检查政策和制度执行、工作流程、工程建立、资金使用等状况，逐项建立台账，落实责任人，整理标准档案资料。自查状况如下： （一）工程概况 1、小型农田水利重点县工程。县是第四批小型农田水利重点县，实施年度为20xx-20xx年。县20xx年小型农田水利重点县建立工程实施方案经省水利厅、财政厅关于第四批小型农田水利重点县建立方案及20xx年度工程实施方案的批复

2、（皖水农20xx357号）批复，投资规划经省财政厅省财政厅关于拔付第四批小型农田水利重点县建立补助专项资金（指标）的批复（财农20xx1212号）文件下达：中心、省级财政补助资金各800万元，县级财政配套资金300万元，工程区受益群众投劳折资229.73万元。工程区位于吴家店镇，涉及古堂、松子关和吴家店三个行政村。工程区总面积32.5km2，1.37万人，耕地10080亩。工程建立规划整修塘坝111座，新建引水堰44座/611m，农渠8.3km/25条，排水沟8.2km/15条，斗农门4座，克制闸4座；进展高效节水喷灌400亩，滴灌380亩，新建工程标志牌1处。县20xx年小型农田水利重点县建

3、立工程实施方案经省水利厅、财政厅关于第三、四批小型农田水利重点县20xx年度工程实施方案的批复（皖水农20xx218号）批复，投资规划经省财政厅关于提前下达20xx年小型农田水利设施建立补助专项资金（指标）的通知（财农20xx2292号）下达：中心、省级财政补助资金各800万元，县级财政配套资金300万元，工程区受益群众投劳折资205万元。工程规划在白塔畈镇的楼冲、街道、光慈、刘冲4个行政村实施。规划治理面积1.3万亩，新建配套整治塘坝81座，拦水堰10座，配套改造斗渠14.0km、农渠17.1km，配套渠系建筑物215座，配套改造排水沟7km，新建泵站2座，进展高效节水浇灌喷灌70亩，标志牌

4、1处。概算工程总投资为2105万元。县20xx年小型农田水利重点县建立工程实施方案已通过市级审查，修订已完成并上报省水利厅。 2、专项工程及财政奖补资金工程。20xx年度省下达我县新增农资综合补贴用于当清淤整治工程资金660万元，安排实施塘坝清淤整治220口，由乡镇详细负责组织实施。20xx年度省下达我县农田水利建立省级补助资金223万元，我县整合土地出让金等相关资金699万元，共计922万元，安排实施塘坝扩挖156口、沟河堤防整治15处、堰渠15处。20xx年度省下达我县小型农田水利建立奖补资金1248万元，小型农田水利设施建立补助专项资金300万元，我县整合土地出让金等相关资金482.4万

5、元，共计20xx.4万元，安排实施塘坝扩挖340口、沟河清淤及堤防整治28处、堰渠修理57处、更新改造小型泵站2处365千瓦、建立水利站1个、开展小型水利工程治理创新改革试点3处。 （二）进展状况 1、小型农田水利重点县工程。20xx年工程已按规划完工，共修塘坝103座，新建引水堰47座/615m，农渠7.5km/23条，排水沟7.8km/14条；进展高效节水喷灌400亩，滴灌380亩。完成投资2130.73万元。目前已通过县级自验，工程审计已完成，积极做好市级验收预备工作。20xx年工程于20xx年10月下旬开工，工程施工进展顺当，目前已完成工程量的85%，规划4月底全面完工。20xx年工程

6、实施方案已通过市级审查，并上报省水利厅审批。 2、专项工程及财政奖补资金工程。20xx年新增农资综合补贴用于当清淤整治工程实施乡镇根据县下达的工程及资金规划，在20xx年3月底前完成工程建立任务，奖补资金全部拨付到位，并通过县级竣工验收和市水利部门抽查验收。20xx年工程实施乡镇根据县下达的工程及资金规划，在20xx年4月底前全部工程均完成建立任务，并通过县级竣工验收和市水利部门抽查验收，奖补资金全部拨付到位。20xx年小型水利工程改造提升工程，根据县下达的工程及资金规划，由乡镇负责组织实施，目前已根本完工，正在组织县级验收，规划4月底前全部完成竣工验收。 （三）主要成效 1、经济效益。20x

7、x年以来，通过小型农田水利工程的实施，全县农田排灌条件得到较大改善，累计改善浇灌面积9.6万亩，改善排涝面积3.2万亩，促进了粮食增产增收，经济效益非常显著。 2、社会效益。通过工程的实施，大力推广浇灌节水技术和措施，采纳先进的浇灌技术和农业生产手段，改善劳动条件，减轻劳动强度，削减劳动用工，提高农业生产质量和生产力水平，促进农业产业化和农村经济的进展。通过工程的实施，表达党和国家重视水利建立的政策，表达了水利、财政部门对社会主义新农村建立的支持，更加亲密党和政府同人民群众的关系，有利于促进农村的社会稳定。 3、生态效益。通过实施塘堰坝渠及喷灌、滴灌节水浇灌工程，采纳了先进的节水浇灌技术，节省

8、了水资源，降低农田化肥、农药的使用量，削减水风光源污染和土壤有毒物质的积聚，削减地土壤养分流失，有利于农作物生长环境的改善，从而到达稳产、高产和优质。同时，在工程实施中，注意于美妙乡村建立相结合，对农村水环境进展综合整治，力求到达水清、岸绿、河（沟）畅、景美，发挥经济、社会、生态综合效益。 （一）组织领导与制度建立 县委、县政府高度重视农田水利根本建立，成立了县农田水利根本建立指挥部和农田水利规划委员会，每年依据人事变动状况，准时对指挥部和规划委组成人员进展充实调整，建立健全部门协调协作机制，合力推动农田水利建立。加强制度建立。先后制定了县农田水利建立规划委员会议事规章、县小型农田水利工程管护

9、制度改革实施方案、县小型农田水利重点县工程建立资金整合方案、县小型农田水利重点县建立治理暂行方法、县小型农田水利工程技术标准和手册、县小型农田水利重点县建立工程验收治理暂行方法、县小型农田水利重点县建立专项资金使用治理暂行方法、县小型农田水利重点县建立工程投劳折资治理暂行方法等加强农田水利建立治理的一系列规章制度，为全县农田水利建立治理供应了顽强有力的组织和制度保障。 （二）建立模式 1、小型农田水利重点县工程。县小型农田水利重点县建立工程全面实行“工程法人负责制、招标投标制、工程建立监理制和合同治理制”的“四制”机制。组建县小型农田水利重点县建立治理局作为工程法人，全面负责小型农田水利重点县

10、工程的规划、审报、组织实施和建立治理工作。托付中介机构代理招标，以公开招标的形式选择监理、施工单位。监理单位实行全过程监理，实行巡察、旁站、见证、抽检等方法对工程质量进展掌握，负责对工程质量的检查、检验、验收、评定等工作。业主与设计、施工、监理等单位均鉴定合同，依照国家法律规定，以合同的方式将建立治理目标与责任关系分解并延长到施工承包商、工程监理、设计单位，形成了设计、施工、监理等对工程法人负责、工程法人对国家负责的工程建立治理机制。 2、财政奖补资金工程。我县小型农田水利工程建立由乡镇详细负责组织实施，实行先建后补、以奖代补、村民自建等方式进展建立，对集中连片、相对集中的工程，由乡镇或村实行

11、打捆招标。 （三）质量监控 1、小型农田水利重点县工程。针对重点县工程单项工程规模小、施工分散等特点，县水利局编制了县小型农田水利重点县建立治理暂行方法，根据业主负责、监理掌握、施工保证、政府和群众监视质量治理体制执行，切实加强工程建立治理。县小型农田水利重点县建立治理局对县小型农田水利重点县建立工程工程质量负责，在组织实施中，派代表常驻工地。监理单位成立建立工程监理工程部，实行全过程监理，实行巡察、旁站、见证、抽检等方法对工程质量进展掌握，负责对工程质量的检查、检验、验收、评定等工作，对工程的质量、投资、进度进展全面掌握，并对其它参建单位进展协调治理。施工单位成立建立工程施工工程部，制定了施

12、工组织设计，明确施工队伍五大员，建立质量保证体系。设计单位淮委水利科学讨论院派代表常常深入工地，检查指导施工，解决施工中消失的技术问题，进一步补充完善施工设计。县水利质量安全监视站根据质量治理相关法规要求，对参建各方的质量治理体系的建立和执行状况进展监视检查，全过程负责工程的质量安全监视工作。 2、财政奖补资金工程。财政奖补资金工程由乡镇和水利站进展逐个工程现场设计，核算工程量，确定工程建立方式，实行先建后补、以奖代补、村民自建或打捆招标等方式进展建立，水利站技术人员分片包干，跟踪监管和技术指导，严把工程质量。同时，每村选派3-5名村民代表组成工程质量监视小组，跟踪监管，承受群众监视。 （四）

13、资金使用 1、小型农田水利重点县工程。中心、省级财政资金每年均能足额准时到位，县级配套资金每年年初列入财政预算配套到位。在资金使用上，严格根据县财政局县小型农田水利重点县建立专项资金使用治理暂行方法执行。农夫投劳筹资使用严格根据县财政局县小型农田水利重点县建立工程投劳折资治理暂行方法执行到位。 2、财政奖补资金工程。20xx年至20xx年我县农田水利财政奖补工程地方配套资金到位，受益群众积极投资投劳小型农田水利建立。严把资金拨付关，实行县级报账制，对验收合格、资料齐全的，经县水利部门经办股室、领导分别签字后，方可到县财政部门报账，没有通过验收、资料不齐的，不予报账，不予兑现奖补资金。 （五）工

14、程验收 1、小型农田水利重点县工程。我县对小农水重点县工程严格根据中心财政小型农田水利重点县建立验收暂行方法、省小型农田水利重点县建立验收工作细则和省小型农田水利重点县建立资金绩效考评细则等文件的有关规定，并结合我县实际，制定了县小型农田水利重点县建立工程验收治理暂行方法，标准验收程序，严把验收关。单元、分部工程由监理单位组织验收，单位工程由业主组织验收，县级验收由水利局、财政局共同组织，竣工验收由水利局、财政局共组织；三年总验收由省水利厅、财政厅共同组织。目前，我县20xx年小型农田水利重点县工程已通过县级初验，正在预备竣工验收。 2、财政奖补资金工程。严把财政奖补工程验收关。工程完工后，由

15、工程乡镇组织进展自验，自验合格的申请县水利、财政部门进展竣工验收。县水利、财政部门组织人员现场验收后，对验收合格的，填报工程验收单。验收不合格的，责令有关到位进展整改落实，直至验收合格为止。 近年来，我县不断探究和创新小型农田水利工程管护机制，推行建前落实工程管护主体和管护人员，签订工程管护协议，并全程参加工程建立监管监视，起到了良好效果。积极稳妥推动小型水利工程治理改革创新试点，20xx年全县成立水利浇灌效劳合作社3家，今年我们将在总结阅历的根底上，不断扩大试点范围，积极探究小型水利工程管护新机制。 从自查状况看，近年来所建的小型农田水利工程，大局部都落实了管护责任和管护人员，工程能够正常运

16、行，发挥了较好的工程效益，群众满足程度较高。 从自查状况看，工程建立治理总体状况较好，但也存在一些问题，主要表现在： 1、工程监管效劳力气较为薄弱。由于小型农田水利工程建立点多面广线长，基层水利技术人员严峻缺乏，在质量监管、技术指导效劳上存在不够准时、不够到位的现象。 2、工程建立群众自筹资金难以筹措到位。小型农田水利工程建立实行先建后补、以奖代补的方式，相当一局部资金需要受益群众自筹。但由于我县经济欠兴旺，群众收入整体不高，工程建立自筹资金难以全额自筹到位，局部工程未能根据设计实施到位，影响到工程综合效益的发挥。 3、工程档案资料需进一步完善。从自查状况看，工程档案资料治理比拟标准，但也有少

17、数工程存在资料不全现象，特殊是要求的工程建前、建中、建后照片不够齐全，需进一步标准完善。 1、充实技术力气，切实加强工程监管。针对我县水利基层技术力气薄弱的现实状况，从20xx年起，先后两批招录11名水利专业大学毕业生充实到基层水利站，同时局机关工作重心下移，原先从基层水利站借调到局机关的9名基层水利技术人员，今年初全部返回水利站上班，基层水利技术力气得到极大加强。在农田水利工程监管效劳上，对基层水利技术人员实行划片包干，明确责任，跟踪监管效劳。从20xx年农田水利工程实施状况看，质量监管、技术效劳明显加强，工程进度、质量明显好于往年。 2、充分发挥奖补资金杠杆作用。20xx年小型农田水利工程

18、全部实行先建后补、以奖代补、多干多补、不干不补，充分发挥奖补资金的杠杆作用，调动了群众投资投劳小型农田水利工程建立的积极性。20xx年以来，群众投资投劳建立小型农田水利工程，与往年有较大提升。 3、进一步健全完善工程建立治理程序。在工程实施中，严把“四关”。一是严把规划关。年初，依据上级下达我县的农田水利根本建立目标任务，结合各地水利工程现状，将目标任务分解到乡镇，组织乡镇和水利站深入现场规划，编制花名册，由乡镇报县水利局汇总，编制全县年度农田水利建立实施方案。年度方案报经县政府审批后，经市水利局评审，报省水利厅备案。二是严把实施关。省、市、县奖补资金规划下达后，由乡镇和水利站进展逐个工程现场

19、设计，核算工程量，确定工程建立方式，实行群众自建或打捆招标等方式进展建立，水利站技术人员跟踪监管和技术指导，严把工程质量。三是严把验收关。工程完工后，由工程乡镇组织进展自验，自验合格的申请县水利、财政部门进展竣工验收。县水利、财政部门组织人员现场验收后，对验收合格的，填报工程验收单。四是严把资金拨付关。实行县级报账制，对验收合格、资料齐全的，经县水利部门经办股室、领导分别签字后，方可到县财政部门报账，没有通过验收、资料不齐的，不予报账，不予兑现奖补资金。通过严把“四关”，促使全县农田水利工程建立治理程序更加健全完善，工程资金安排使用更加透亮，有效防范和化解廉政风险，从而确保了工程安全、资金安全

20、、干部安全。 1、中心、省级农水奖补资金要向贫困地区和革命老区倾斜。是国家扶贫开发工作重点县和闻名的革命老区，县域经济欠兴旺，农田水利建立欠账较多，农村水利根底设施条件较差，建议上级有关部门加大对革命老区农田水利建立投入，加快革命老区水利改革进展。 2、削减贫困地区农田水利工程县级配套资金比例。建议对贫困地区提高小农水重点县等工程的中心和省级补助标准，削减县级配套资金比例，或者取消县级配套资金。 推举水利工程专业技术总结范文范本二 一、会议通报了20xx年12月29日市委常委会和市政府常务会议精神。会议议定： 1.由副局长牵头，市防办负责，一是按要求编制全市河道采砂五年规划和年度规划，报市政府

21、批准，财审科协作做好规划经费申报工作；二是讨论在总体禁采的状况下，对确需开采的砂石，制定直接由国有平台公司开采的详细方法，报局党组讨论；三是讨论建立违法采砂有奖举报制度，报市政府审批。 2.由副局长牵头，政工科、防办负责，起草成立市河道治理委员会报告，在征求市编办意见后上报市政府。 3.由副局长牵头，局办公室负责，协调市级相关部门，积极汇报和争取解决河道采砂执法车辆问题。 二、会议传达了全省扶贫攻坚大会会议精神。 三、会议争论了20xx年春节前重要活动安排。会议议定： 1.原则定于1月中、下旬集中安排时间慰问中江县镇村、县宝镜村精准扶贫帮扶户和旌阳区五里堆社区贫困户。由书记牵头，政工科负责，做

22、好慰问预备工作。 2.原则定于1月26日上午召开退休老干部座谈会。由邓立志书记牵头，政工科、退管科、办公室负责，做好会议筹备工作。 3.1月8日下午进行同志挂职欢迎会，政工科负责筹备。 4.政工科、办公室负责，做好市委、市政府对局机关、领导班子年度考核相关协调、预备工作。 5、政工科、监察室负责，筹备市水务局中层干部述职述廉测评会议。 6、原则同意办公室提出的年度总结工作方案，由分管领导召集相关科室分系统进展总结。财审科、办公室负责做好后勤保障工作。 7.原则定于2月3日召开全市水务系统工作总结会。 8.原则定于2月4日召开市水务局机关年终总结职工大会。 四、会议通报了旌湖（凯江路-黄河路）清

23、淤方案编制竞争谈判结果，确定市新源水利水电勘察设计有限公司担当该项工作。由副局长牵头，防办负责，一是讨论旌湖行船可行性；二是与市委宣传部连接，通报20xx年旌湖清淤工作安排，建议将灯会地点移到北公园；三是催促设计单位抓紧开展方案编制，尽快完成财评，力争春节前挂网选取施工单位。 五、会议通报了机关办公互联网络通讯效劳商竞争谈判结果，中国联通最终报价3万元/年，中国电信最终报价3.144万元/年，中国移动最终报价5.04万元/年，确定中国联通为机关办公互联网络通讯效劳商。 六、会议听取了市防办关于20xx年市防汛指挥系统通信效劳发包方式的汇报，同意根据20xx年通信效劳合同内容及价格与电信、移动公

24、司分别签订合同。 推举水利工程专业技术总结范文范本三 合同编号：_ 发包人：_ 承包人：_ 修理养护工程名称：_ 依据_，_（以下简称发包人）与_（以下简称承包人）就_工程修理养护工作的有关事项，经双方协商全都，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_元。 一、本合同的的词语涵义与下述其次条所列的通用条款中的词语涵义一样。 二、本合同的组成文件及解释挨次为 1.合同（包括补充合同和协议） 2.中标通知书 3.招标文件 4.专用合同条款 5.通用合同条款 6.技术条款 7.组成合同的其它文件。 上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的全部协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承

25、包人保证根据合同商定，全面完成各项承包工作，并担当合同商定的全部义务和责任。 四、发包人保证根据合同商定付款，并担当合同商定的全部义务和责任。 五、本合同经双方法定代表人或托付代理人签名并加盖本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_份，其中：发包人_份，承包人_份。 发包人（公章）：_ 承包人（公章）：_ 法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 地址：_ 地址：_ 编码：_ 编码：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐号：_ 帐号：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_

26、签订地点：_ 附件 通用合同条款 1.词语涵义及合同文件 第1条 词语涵义 除专用合同条款另有商定外，合同中用词用语具有本条所给予的涵义 1.1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 1.2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。 1.3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。 1.4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。 1.5 合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程修理养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。 1.6 投标文件：指承包人为完本钱合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。 1.7 中标通知书：指发包人正式

27、向承包人授标的通知书。 1.8 工程修理养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、修理，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。 1.9 合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。 1.10 费用：指为实施本合同所发生的全部开支。包括治理费和分摊的其它费用。 1.11 承包期：指承包工程修理养护工作的历时。 1.12 天：指日历天。 1.13 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。 1.14 不行抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾难和_、战斗等特别现象以及政府公布新政策、法律和实行新措施导致合同无法履行的不行预见、不行避开并不

28、能克制的客观状况。 第2条 合同文件 组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件消失模糊不清或不全都时，除专用合同另有商定外，解释合同文件的优先挨次如下 2.1 合同（包括补充合同或协议）。 2.2 中标通知书 2.3 招标文件 2.4 专用合同条款。 2.5 通用合同条款。 2.6 技术条款。 2.7 组成合同的其它文件。 第3条 合同使用的语言文字和适用法律 3.1 本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款商定的其他语言。 3.2 本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。 3.3 施工中必需使用技术条款规定或专用合同条

29、款商定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和治理方法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款商定的时间和要求提出修理养护工艺，经发包人批准后执行。 第4条 联络 本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方商定的地点，办理签收手续。 2.双方主要义务和责任 第5条 发包人主要义务和责任 5.1 按专用条款商定的时间审查批复承包人上报的修理养护期内的总体修理养护规划。 5.2 按专用条款商定的时间审查批复承包人上报的单项修理养护规划。 5.3 按专用条款商定的时间向承包人供应与工程修理养护相关的档案资料。 5.4 按专用条款商定的时间向承包人供应测量基准点、基准线、水准点及其根本资料

30、和数据。 5.5 按专用条款商定的时间向承包人供应修理养护人员及设备的驻留场地。 5.6 按专用条款的商定向承包人按时支付修理养护款。 第6条 承包人主要义务和责任 6.1 在签订合同后准时进入修理养护现场，完成修理养护预备工作，并仔细执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格根据合同中规定的标准及质量要求完成修理养护工作。 6.2 按发包人要求编制修理养护方案和实施规划，并提交发包人审批。修理养护方案中应包含文明施工和科学治理措施，保证按国家有关规定文明施工。 6.3 遵守环境爱护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进展掌握和治理及生活垃圾不准时去除而造成环

31、境破坏及人员损害和财产损失。 6.4 自行解决修理养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并担当一切费用。 6.5 负责承包范围内全部工程及设施的爱护工作。修理养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的爱护，造成损坏担当一切费用。 6.6 在修理养护工作完成后，准时撤除临时设施，去除修理养护工作区和生活区及其施工废弃物。 6.7 按发包人要求准时供应各种报表及修理养护工作规划、进展状况、治理信息等。 6.8 按专用条款的商定，供应有关修理养护资料和文件。 第7条 发包人代表 发包人代表可指派专人详细负责治理某项修理养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。 第

32、8条 承包人代表 承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。 3.工作进度 第9条 实施规划 承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施规划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施规划已经批准。 第10条 延误开工 发包人未能按合同规定向承包人供应开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人担当；不行以延长工期的按专用条款的商定给承包人予以赔偿。 第11条 暂停工作 发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或局部修理养护工作的

33、指示，承包人应按发包人指示马上停顿工作。不管由于何种缘由引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥当爱护工程和供应安全保障。 当修理养护工作具备复工条件时，承包人应根据发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人担当。 第12条 单项修理工作工期延误 发生以下状况造成工期延误时，由发包人担当责任 12.1 增加合同中任何单项工程的工作内容。 12.2 增加合同中任何单项工程的工程量超过专用合同条款商定的百分比。 12.3 转变合同中任何一项工作的标准或性质。 12.4 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。 第13条 单项修理养护工作工期

34、提前 某项工作如需要提前完工，双方协商全都后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度规划，发包人应在2天内赐予批准。发包人应为赶工供应便利条件。提前完工协议应包括以下主要内容： 13.1 提前的时间。 13.2 承包人实行的赶工措施。 13.3 发包人为赶工供应的条件。 13.4 赶工费用和奖金。 4.质量与检验 第14条 质量治理 承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款商定的时间将一份包括质量治理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的修理养护质量保证措施报告，报送发包人审批。 第15条 检查和返工 承包人应严格根据技术条款的规定和发包人的指

35、示，对修理养护使用的材料和工程设备以及其修理养护工艺，进展全过程的质量检查，具体作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时承受发包人的检查检验，并为检查检验供应便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的修理养护工程进展修补返工，担当由自身缘由导致修补返工的费用。因发包人缘由增加的费用，由发包人担当责任。 以上检查检验合格后，再发觉由承包人缘由引起的质量问题，仍由承包人担当责任和处理质量问题所发生的费用。 以上检查检验不应影响修理养护的正常进展。如影响正常进展，检查检验结果不合格时，影响正常修理养护费用由承包人担当，除此之外影响正常修理养护增加的费用由发包人担当。 第16

36、条 质量要求 质量应到达水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有详细标准的工程应到达技术条款的质量要求。 因承包人缘由达不到商定的质量标准和要求，能返工且返工后能到达商定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合商定的质量标准和要求，由承包人担当返工费用；能返工但返工不行能到达商定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并担当违约责任；不能返工的由承包人担当违约责任。 因发包人缘由达不到商定的质量标准和要求，由发包人担当返工的费用。 双方对修理养护质量有争议，可提请专用条款商定的部门裁定，发生的一切费用由责任方担当。 5.合同价款与支付 第1

37、7条 合同价风格整 合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自转变。在发生以下状况之一时可作调整。 17.1 发包人确认的变更。 17.2 专用合同条款商定的其他增减和调整。 第18条 月修理养护付款申请报告的核实确认 承包人按专用合同条款商定的时间，向发包人提交月修理养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完修理养护工作任务和应支付的修理养护款，若月修理养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进展修改，重新提交月修理养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。 第19条 修理养护款支付 发包人在签字确认后14天内不予支付修理养护款，承包人可向发包人发出

38、要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓修理养护工作速度，直至停顿工作，发包人担当违约责任。 若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付修理养护款。协议应明确商定付款日期和利息计算方法。 第20条 修理养护款结算 修理养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款商定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款商定的时间内办理结算。 6.变更 第21条 变更 21.1 变更的范围和内容： （1）取消合同中任何一项工作。 （2）转变合同中任何一项工作的标准和性质。

39、（3）转变合同中任何一项工作的完工日期或转变已经批准的施工挨次。 21.2 变更的程序和指示： （1）承包人收到发包人发出的变更后必需按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。 （2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进展变更。 第22条 确定变更价款和工期 做出第21条规定的变更后，假如变更工程引起修理养护方案和进度规划发生实质性变动，影响了其原定修理养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更打算；除此之外，不予调整合同价款。 因承包人违约必需作出的

40、变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人担当。 7.验收 第23条 验收 合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项修理养护工作时，可进展合同期满验收、阶段验收或单项验收。 23.1 阶段验收或单项修理养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项修理养护工作后，承包人应7天内根据发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。 23.2 合同期满验收 合同期满后14天内承包人根据发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发

41、包人签署验收证书，颁发给承包人。 8.争议、违约和索赔 第24条 争议的解决 发包人和承包人消失争议时，要求调解、_或诉讼的，可按专用合同条款的商定，采纳以下的方式解决： 24.1 提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能承受，或由于一方缘由使调解结果无法执行，任何一方可提请_或诉讼解决争议。 24.2 签订_协议或确定_范围和_机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款商定的_机构_或向有管辖权的人民法院诉讼。 发生争议后，任何一方均不得以调解和_或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同商定进展的工作，双方都应连续履行合同。 第25条 违约 发包人不能按合同商定履行自己的义务及发生其他使合

42、同无法履行的行为，承包人应准时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停修理养护工作，直至解除合同，发包人应担当违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。 承包人不能按发包人批准的进度规划实施、修理养护标准达不到合同商定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付修理养护款，直至解除合同。承包人应担当实行改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担

43、当违约责任。 第26条 索赔 发包人未能履行合同商定的义务和责任，承包人可依据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔： 26.1 索赔大事发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。 26.2 索赔申请报告应有索赔大事发生时的有关证据以及具体说明索赔理由和索赔费用的计算依据。 26.3 发包人在接到索赔申请报告后7天内进展调查审核，并做出打算，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。 9.其他 第27条 安全施工 发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定马上通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。 第28条 专利技术和合理化建议 发包人要求承包人采纳专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，担当申报、试验等费用。承包人提出访用专利技术时，须报发包人并双