监控项目施工合同范本【4篇】.docx

《监控项目施工合同范本【4篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监控项目施工合同范本【4篇】.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监控项目施工合同范本【4篇】监控项目施工合同篇一（甲方）：（乙方）：依据中华人民共和国经济合同法及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则，经过充分协商，达成一致意见特签定本合同，以便双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等（详见本合同附件）。4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务，包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务，维修保修、人员培训等工作内容。5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期日。（具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。）二、合同价款及支付方式1、经双方共同确

2、认工程范围内的合同包干总价为：￥元，人民币大写：（费用明细详见合同附件）。2、付款方式：采取转帐方式支付；待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%；甲方于2个工作日内一次性付清。三、工程变更及结算1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料；甲方应自收到合格的结算资料之日起7日内完成审核。四、工程验收与保修服务1、工程完工后2日内，乙

3、方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收；甲方应收到乙方书面通知后的2日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格；甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准；2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期一年的免费维修及售后服务；本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。4、以上设备、线路的免费维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情

4、况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。5、免费保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。五、甲方责任1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。6、乙方指定（联系电话：）为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。六、违约责任1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。2、任何一方若有违反本合同之约

5、定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的3日内向对方通报不能履行或不七、争议及解决方法1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼；2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。八、合同的生效及变更与终止1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止

6、。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。九、其他1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力；2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起；3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方代表人：乙方代表人：（公章）（公章）日期：年月日年月日日期：通用监控工程合同篇二甲方：乙方：甲方现委托公司（以下简称乙方）承担电视监控系统工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程概况：1、工程名称：电视监控系统工程。2、工程地址：3、工程概况：监控系统包括：设备安装、系统调

7、试等。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。按时支付工程进度款。2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料；在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：设备的安装调试：三、工程时间和进度1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解

8、决。四、工程及工程量的变更1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。五、工程验收1、采用完工总验收的方式。2、工程验收标准。图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。a。根据甲方要求，甲方可请机构对本系统进行验收，并出示测试报告及结论，其测试费用由甲

9、方承担。b。若机构对乙方为甲方所做的布线工程出示了不合格的信息点，乙方将在有效工期内进行整改，再测试费用由乙方承担。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、工程完工，则应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、结算方式监控设备金额为：元（人民币：元整）。安装调试费金额为：。00元（人民币：）。整个监控系统总额的15%（包括硬盘录象机价格在内）八、支付条款1、合同签订后三天内，甲方向乙方支

10、付合同总额的30%的款项，作为定金。2、设备到场经双方验收后三天内，甲方向乙方支付合同总额的30%的工程进度款。3、系统验收完毕后七天内，甲方向乙方付清40%的款额。4、合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用在付款条件4中结清。九、设备标准、货运方式及验收乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。十、乙方提供一年免费维护，一年后按成本维护，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在

11、工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十一、违约责任1、甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2、除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。3、如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一每天费用作为甲方的补偿。4、如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。十二、解决合同争议

12、的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十四、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。十五、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效（传真件有效）。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。（附（设备）报价表）3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。4、本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。一、工程概况工程名称：工程地点：路西、南环路南。工程内容：室外消防监控系统安装。二、工程承包范围承包范围：包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容三、合同工

13、期开工日期：20xx年4月20日竣工日期：20xx年5月20日合同工期总日历天数30天。（1）需要明示的法律、行政法规：我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消防颁发的现行标准、规范均适用于本工程。国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商约定。（2）承包人委托有资质的设计单位设计工程施工图纸，用于消防监控系统验收。费用由承包人负担。八、双方一般权利和义务1、工程师：1.1监理单位委派的工程师姓名：职务：总监代表发包人委托的职权：（1）本工程发布停工令、复工令、工期延误，（2）其他需要发包人行使的权力。1.2发包人派驻的工程师姓名：职务：工程部长姓名：职务：安装工程师2、发包人工作2.1发包人

14、应按要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应，施工中的水、电费由承包方负担。（4）提供工程地下管线资料（5）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。3、承包人工作承包人应按要求完成以下工作：（1）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续（2）已完成工程成品保护的及费用承担：（3）施工场地清洁卫生：（4）在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。（5）发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（6）质量保修完成后，由发包人组织验收。4.

15、2.双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期顺延须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。5、安全施工承包人应严格按照国家及法律、法规、建设工程施工现场消防安全技术规范执行，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工；施工现场若发生安全事故所造成的损失，由承包单位自负，发包人不承担任何责任。九、合同价款与支付9.1本合同价款采用固定总价合同。9.3承包人采购材料设备的约定：。本工程泵采用上海鸿龙品牌，监控自动报警系统采用北大青鸟，材料运到现场抽样检测，质量合格，证件齐全、材料与合格证等证明材料相符。管材符合图纸设计要求。工程承包范围内的全部材料和设备均由承包人自行采购，

16、但必须符合图纸设计及甲方要求，严格执行报检制度，未经检验或检验不合格的材料、构件、半成品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品相符，否则承担违约责任。十、工程变更若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。十一、竣工验收承包人应在竣工验收后15日内将完整的1套资料（不含竣工图纸）移交给甲方。十二、违约、索赔和争议12.1双方约定的承包人其他违约责任：如果承包人未能按工程进度要求完成工程量，发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工，经两次书面通知（间隔时间不少于10天）仍未达到工程进度要求的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿因工程延误而造成的损失且每延误一天按工程总价款向发包人

17、支付0.3的误期赔偿金。12.2争议的解决方式（1）若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门进行调解，调解不成时，可向烟台开发区人民法院提起诉讼。（2）本合同一式两份，甲乙双方各一份，本合同经双方签字后生效，至工程验收完毕验收合格，工程款全部付清之日失效。十三、补充条款13.1工程实施过程中项目部有关人员变动，必须提前14天用书面形式报告甲方，经甲方同意后方得变动；13.2施工过程中，承包方必须接受发包人代表及监理工程师的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责；13.3施工期间，承包人要做到文明施工，材料堆放整齐，在施工

18、过程中如受到有关部门的通报批评，则由发包人视情况对承包人进行相应的经济处罚；13.4严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中由于承包人原因发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责；13.5按时提供符合蓬莱工程所在地税务部门要求的合格发票。13.6本工程材料的检试验由承包人负责，指定在蓬莱市建筑工程质量检测中心。13.7若承包人在无正当理由的情况下，未经发包人同意，擅自停工或终止履行合同，承包人除应按工程合同价款的30%向发包人支付违约金外，还应承担发包人另行发包而增加的工程费用。13.8承包方在施工过程中，所产生的

19、水电费皆由承包方自行承担。如逾期不付造成停电、停水，导致工期延长的后果由承包方承担责任或由发包方直接从应支付的工程款中予以扣除。13.9承包人应按照发包人与监理公司的要求整理汇总工程资料，按合同约定期限提供竣工资料，逾期提交，每逾期一日，按照工程总造价每日万分之五支付发包方违约金，且发包人有权拒付工程款。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：监控项目施工合同篇四甲方：_乙方：_经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建_栋_层楼房，面积约为_平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。一、双方权利义务1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、

20、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前_天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。二、施工及质量要求1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为_层，第_层高_。_米，第_层高为_。_米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为_米，按半层计标面积。2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具

21、外其他材料由甲方提供。3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。三、其他事项1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用（架树、架板等），如果违反操作规程，谁违反、谁负责。3、施工前，甲方保证_通，即通水通电，道路场地平整。4、甲方以每平_元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。5、收方结标：第_层的总长度加上前后桃子长度，雨棚_半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按_层计标。6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的_%，到好楼面后付每层的_%，房屋盖好瓦后，结清余款。7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合同_式_份，甲乙双方各持_份，从合同签订之日起生效。