工程成本分析报告建设工程项目成本分析报告表(六篇).docx

《工程成本分析报告建设工程项目成本分析报告表(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程成本分析报告建设工程项目成本分析报告表(六篇).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程成本分析报告建设工程项目成本分析报告表(六篇)有关工程本钱分析报告(推举)一 结合山口水电站发电厂房工程监理实践，以合同治理为主线，从质量（主要争论分包治理）、进度、投资等几方面进展了简要论述，总结了厂房监理中珍贵阅历，工程从开工建立至全部完工，圆满地实现了工程建立预定目标。 山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要担当发电任务，其次是反调整任务。工程规模属大（2）型，工程等别为ii等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采纳坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采纳3台机布置方案，总装机为347mw，单机流量157。30m3/s。 水利工程施工合同具有合

2、同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、构造简单、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体特别多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的工程治理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位治理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的阅历进展总结。 2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，假如发觉施工合同的各文件之间消失冲突时，严格根据国家建立监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进展合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执

3、行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要根据合同文件的先后排列挨次，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随便修改文件中原定的双方应担当的责任和义务；四是对于固定总价承包工程，严格根据总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应担当的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。 2.2工程进度的合理掌握监理工程师在施工合同的治理过程中，严格根据签订的合同，审批承包商编制的施工规划，同时，严格按

4、规划进展监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干预。特殊是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应帮助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：提前的时间和修订后的进度规划；承包人的赶工措施；发包人为赶工供应的条件；赶工费用和奖金，以及专用条款相关详细规定。以便提高承包方工作积极性。 对于承包商未能按期完工的，严格按水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）（gf20xx0208）的条款区分对待，特殊是如由于发包人不能按专用条款的商定供应开工条件，不能按商定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进展的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比

5、的，不行抗力缘由的，非承包人缘由造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要仔细分析，做到公正、公正、合理解决。 2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理工程时，严格按施工合同的有关规定帮助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进展。对于业主提留的保存金和保存金的返还以及由于物价上涨、意外大事等，应依据详细状况详细处理，防止造成甲乙双方经济损失。 2.4工程的变更治理监理工程师要加强对工程的变更治理。对于由于增加或削减合同中的工作量；转变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何局部施工挨次等缘

6、由造成工程变更的，监理工程师要依据工程变更令，从提高工程效率动身，避开造成治理混乱。 2.5工程分包的监理依据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包工程，承包商不得将承包工程的任何局部分包；对于业主同意分包的工程，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特殊是当承包商与业主对分包商的选用发生冲突时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。 2.6合同争议与索赔治理 2.6.1合同争议业主与承包商在工程建立中发生合同争议时，作为建立监理，严格根据以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达

7、不成全都意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅许多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了商定，因此，监理工程师在帮助业主签订合同时应提示其在专用条款中明确商定共同承受的调解人，以便合同发生争议时妥当处理。 2.6.2索赔治理依据索赔的依据，严格根据施工合同的商定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是： 与施工合同对比，已造成承包商超出施工本钱的额外支出，或由于业主的缘由造成的工期延误； 不属于承包商应担当责任 承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应仔细审核以下工程： 对某一大事的

8、影响可能涉及到承包商本钱的增加是否合理； 承包商的取费标准是否正确、合理； 分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止消失经济黑洞。 结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注 重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象； 重视金结、机电设备安装与土建协调工作； 重视材料供给； 重视处理索赔准时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺当开展及工程建立顺当进展起到积极作用。 1水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政治理局gf20xx0208其次版（20xx年版）。 2山口水电站发电厂房工

9、程招标及合同文件商务条款（合同编号：skdz1401010）。 3中华人民共和国合同法。 有关工程本钱分析报告(推举)二 委 托 方：服 务 方： (以下简称甲方) (以下简称乙方) 依据省建立厅关于转变我省建立工程质量见证取样检测托付方有关事项的通知(苏建质20xx-372号)，甲方托付乙方对其开发建立的 工程进展各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址： 建立单位工程负责人： 联系电话： 施工单位： 施工单位工程负责人： 联系电话： 监理单位： 工程总监： 联系电话： 建立(监理)单位见证员： 联系电话： 送样员： 联系电话： 质监编号： 报建面积： (平

10、方米)检测费用： 元(按建筑面积估算，工程完毕以实际工作量结算)。 二、检测工程 1.常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢构造用螺栓、铝合金等。 2.市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。 3. 现场构造检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢构造焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋爱护层、现场砂浆抗压强度、构造载荷试验、构造安全性评估等。 4. 水电设备安装类：门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等检测。 5.室内环境类：室内

11、甲醛、苯、氡浓度、氨、tvoc检测;无机建筑材料放射性检测;内墙涂料检测;人造板及其制品甲醛释放量等检测。 6.保温节能材料类：eps板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍宝岩保温板等检测。 7.基桩检测：预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。 8.基坑监测：基坑开挖过程中对支护构造体系及周边道路、房屋、管道等进展动态监测。 9.幕墙工程：幕墙三性检测(四性)、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、构造胶等。 10.小区市政工程：井盖、管道、路缘石、道路砖等。 注：本工程实际检测工程依据质量监视部门、设计要求确定。 三、

12、检测收费 1.常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场构造检测类、水电设备安装检测类、室内环境类、保温节能材料类等六大类检测工程的收费标准参照江苏省建立工程质量检测和建筑材料试验收费标准制定，本工程实际收费按收费标准的 计价，并按实结算。 注：检测收费优待是针对本合同内签订的全部检测工程均在我中心检测而特定，如未按合同签订工程托付 检测则不享受优待。 2.基桩检测：静载试验按 元/吨计，低应变动测按 元/根计，高应变按 元/根计，预应力管桩抗弯性能试验：l10米，2300元/根计;l10米，20xx元/根计，按实结算。详见合同附件。 3.基坑监测：视基坑侧壁的安全等级来确定监测工程及数量，按

13、标准单价可下浮 %计费，详见另特地合同。 四、付费方式 基桩检测、基坑监测的检测费用需预付人民币 ，余招待取报告时一次性付清。其它检测费用支付方式如下：每次取报告时按实支付;以记帐形式时，先预付人民币 元，透支额度 元，透支期限 30 天。 五、双方权利、义务 (一)甲方义务： 1、工程开工后，凡建立过程发生的相关检测均托付乙方进展。 2、依据付款条件支付相应检测费用。 3、桩基静载荷试验用砼试块作配重时，现场必需道路畅通，场地坚实平坦，可供16t汽车吊正常行走并吊装作业，且满意乙方设备运输的要求;静载荷试验用黄砂作配重时，试桩四周场地坚实平坦，且甲方需在试验现场供应堆载所用黄砂。 4、做好静

14、载试桩的桩头处理、试桩四周的场地平坦及基坑排水等工作，供应乙方稳定的试验用电。 5、做好动力检测桩的桩头处理，桩头标高宜接近设计标高。 6、向乙方供应以下资料： (1)桩位平面图(包括基桩设计参数)，且必需由选桩人签字; (2)基桩施工记录(须由建立方或监理方签字认可); (3)工程地质勘察报告; (4)基桩动测及静载试验选桩表。 (二)甲方权利： 1、 对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。 2、 从乙方猎取工程检测询问效劳的权利。 (三)乙方义务： 1、 依据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并准时供应检测报告。 2、 对发觉的重大质量问题(如水泥安定性不

15、合格、实际检测结果缺乏设计要求等)，准时向甲方通报。 3、 做好相关效劳工作，特别工程检测(或乙方检测力量以外的工程)，分包前应将分包单位状况通报甲方征得甲方同意后进展分包。 4、 供应检测询问效劳，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。 5、 供应网上检测数据查询、网上同条件养护砼试块温度查询效劳。 6、 检测费用透支期限超过30天，中心将电话通知甲方，一星期内将来续款，则停发报告。 7、 基桩检测时，乙方应遵守甲方在厂(场)内文明施工的有关规定，并应安全操作，若发生安全事故, 责任由乙方自负。 8、 工程检测完毕时，可出具检测工程及收费清单。 (四)乙方权利： 依据相应效劳内容收取检测费用。

16、 六、本合同一式四份，甲、乙 双方各执二份。本合同自签订日起生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。 七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。 甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话： 开户行： 帐号： 单位盖章： 单位盖章： 年 月 日 年 月 日 有关工程本钱分析报告(推举)三 通过接触和参与实际工作，充实和扩大自己的学问面，培育综合应用的力量，为以后走上工作岗位打下根底。 二、实习内容 参与测量工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程施工全过程的操作实习，学习每个工种的施工技术和施工组织治理方法，学习和应用有关工程施工标准及质

17、量检验评定标准，学习施工过程中对技术的处理方法。 三、实习概况 在实习期间遵守实习单位和学校的安全规章制度，出勤率高，积极向工人师傅请教擅长发觉问题，并运用所学的理论学问，在工地技术员的帮忙下解决问题。对钢筋工程、模板工程、混凝土工程等有了很详细的了解，同时对局部工程进展实践操作。 1、钢筋工程钢筋使用必需坚持先检查后使用的原则;钢筋必需有出厂合格证和检验报告，按国家标准进展复检合格前方可用于工程中，钢筋在现场加工，制作加工工序为：钢筋机械安装钢筋对焊锥螺纹加工弯曲成型钢筋绑扎。 2、模板工程模板及其支架应依据工程构造形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供给等条件进展设计。模板及其支架应

18、具有足够的承载力量、刚度和稳定性，能牢靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的状况时有发生。为避开事故，保证工程质量和施工安全，提出了对模板及其支架进展观看、维护和发生特别状况时进展处理的要求。 3、混凝土工程构造混凝土的强度等级必需符合设计要求。用于检查构造构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定： 1、每拌制100盘且不超过100m3的同协作比的混凝土，取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一协作比的混凝土缺乏100盘时，取样不得少于一次; 3、当

19、一次连续浇筑超过100m3时，同一协作比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一协作比的混凝土，取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应依据实际需要确定。 四、实习主要工作任务 我们这次实习的主要任务就是看懂实习工地的建筑类型，了解工程的性质，规模，建筑构造特点与施工条件等内容，了解不同机械设备的操作范围和规程，多多请教了解看到的不知道的学问。尽量争取参加并了解工程开工前和施工中的各项预备工作，参加进入施工现场的材料，收集有关技术资料，整理施工实习日记，做好实习收尾工作。 我们应当去了解或者熟识工地上常用的机械设备的性能。带着各种

20、各样的疑问，我们一边参观一边询问着，尝试了解常用的机械设备。 为了了解不同机械设备的操作范围和规程，针对在施工现场看到的“双锥反转出料搅拌机”，操作的师傅细心的告知我们它是目前在建筑工程中应用较广的一种自落式搅拌机，主要按重力机理进展搅拌作业。观看我们可以看到搅拌筒内壁焊有弧形叶片，当搅拌筒绕水平轴旋转时，叶片不断将物料提升到肯定高度，然后自由落下，相互掺合。主要用于一般骨料塑性混凝土的搅拌。为了进展有效的本钱掌握，工长告知我们正确的放料挨次为：石子，水，砂。由于放料挨次不对会造成铺张。 我们在现场看到有师傅在砌筑空心砖，据他介绍空心砖具有良好绝热性能，主要用于非承重墙或框架构造的填充墙等部位

21、，比方阳台后砌墙。使用砌筑砂浆，孔对孔(空心砖)1/2处，孔向下(将少数分布筋埋入)交叉搭接。若空心砖旁要开门窗洞，应将3块实心砖填入其中再施工。 我们又询问了为了节省用水，可不行以使用生活用的污水来拌和混凝土。师傅笑了笑说，混凝土用水也需要洁净的水，由于污水会影响混凝土的质量。不单是水，对砂、石的细度模数也有要求;对水泥标号也有要求。 五、实习中存在的问题 不实践许多问题都考虑不到，实践后才知道什么状况都可能遇到，这就要求我们必需有丰富的实践阅历，像刚刚走出校门的实习生实践阅历还很不丰富，但理论中的东西要是也什么都不会，那在实习过程中就吃不开了。到了施工现场经过一段时间的实习，才体会到并不是

22、课本中学的东西用不上，而是要看你会不会用，懂不懂得变通和举一反三的道理。本次实习中比拟严峻的问题有以下几个： 问题一：对理论学问把握不够扎实，例如：混凝土、砂浆试块的养护时间，做试块时应当振捣到什么程度，混凝土浇筑完毕后的养护温度、养护时间，另外对混凝土消失裂缝分析不出缘由等等。 问题二：熟识图纸的力量差，对平面的图形想象不出立体的样子。致使不能明确的推断出施工的对错。 问题三：对于最新的施工标准不知道，致使不能很快的推断出施工的对错。 问题四：对于一些施工挨次还不太明白，对每一个施工过程的操作不了解。 问题五：理论联系实际的力量差。对于建筑方面的一些出新了解太少。 六、实习感想 实习的中途，

23、领导来探望我们，要我们好好学习，为以后祖国的建立打好根底。 各行各业都辛苦，可是我们在这里，不但看到了艰辛，也看到了宏大。民工们在烈日酷寒的天气里，仍旧在为城市建立而努力着。 在实习的过程中，我们再工地外面看到有民工站在某楼层高处扬言跳楼，想以这种方式来要回辛苦挣的”血汗钱，这件事情还引起当地媒体的反响。我不盼望民工们再用这种方法来拿回属于自己的钱，法律是最好的武器，所以他们自己也应当去学习相关的法律。这种方式真的已经不是新闻了，我也担忧那些克扣拖欠民工工资的人有一天习惯了，不以为然了，民工们怎么办?拖欠民工工资格来是建筑行业的一大问题，由于许多老板是通过贷款来修房子，再卖了房子发工钱，或者直

24、接走人。现在的银行应当建立严格的信贷制度来支持建立支持民工，让辛苦为祖国建立效劳的民工没有后顾之忧，在建筑工地上看到的一些状况，让我感慨万千。 首先我想到的是安全问题。工人们可能是太熟识他们的工作了，也认为没有什么大问题，于是就不注意那些器械操作规程，认为怎么好用就怎么用。他们在砌砖的时候，随便搭设脚手架，而且没有根据规定使用扣件，这样做是很危急的。扣件扣紧了钢管才不会乱滚，人站上去才会安全。安全兜网也没有根据规定架设，灰土石块掉下来砸到下面的人就不说了，假如是人掉下来，他的生命安全还能得到保证吗?我们还看到有人用塔吊将钢管或者圆原木运送到楼上，结果被监工骂了而且扣了工钱。是的，假如不当心，材

25、料滚动下来，砸伤了人，后果将会不堪设想。为了生命安全，企业的负责人应当为他们买保险，应当给他们上安全教育课。 有关工程本钱分析报告(推举)四 甲方：陕西xx公司乙方（实际施工方）：甲方承建大西铁路大荔桩基工程工程，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进展施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容按施工图纸设计方案单项工程工程的工作内容，详细为 工程。 二、方式甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进展结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的 %为施工责任治理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导：

26、1）乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及治理，遵守甲方现场的各项治理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2）乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随便更换施工队伍和人员，以保证该工程技术力气和施工队伍的稳定性。 3）乙方必需指定专职治理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监视与治理。 2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3）负责与业主、设计、监理等单位及部门

27、进展工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1）严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收标准。敬重和听从业主、监理单位及甲方治理人员的监视与指挥，对工程质量全面负责并确保到达等级以上。 2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3）工人进入施工现场必需戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到肯定听从甲方工程进度安排；班组长每天必需在作业现场，未经

28、工程经理同意不得擅自离开工地。 5）必需保证充分的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6）详细施工作业中必需配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必需符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行担当。 7）乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方指定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，

29、由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 9）乙方不得将依据本协议书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权马上收回本施工工程。 10）工程完工后，向甲方准时上报该工程的施工总结。 五、工程质量及验收标准：工程质量应符合国家现行施工验收标准以及业主、监理单位和甲方的要求。必需到达国家或专业质量检验评定的 等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工

30、或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 六、工期：乙方必需严格根据甲方现场所安排的月、周施工规划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本工程的施工任务，若拖延工期，每延期_日，按结算总价的 %或元向甲方支付罚金。 七、付款方法： 1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方账户后三天内按95%扣除税金和治理费后支付给乙方。 2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工

31、程保修期间，乙方应在受到甲方书面通知_日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，缺乏局部由乙方支付。 八、其它： 1）若乙方无正值理由单方终止本协议书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 2）若乙方违反本协议书之上述有关商定，不按期竣工、质量达不到设计标准或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。 十、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。该

32、协议书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。甲方：乙方（实际施工方）：代表： 代表：经办人： 施工责任人：签约日期：_年_月_日 有关工程本钱分析报告(推举)五 甲方：（发包方）_ 乙方：（承包方）_ 依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、公平、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条 工程概况 （一） 工程名称：_ （二） 工程地点：_ （三） 工程范围：_ 本合同土石方工程量约为_立方米。 （四） 工程总造价：经双方确定

33、本合同综合单价为_全部工程造价暂定为人民币_万元，大写_。 其次条 工程期限 依据双方协商工程期限自_年_月_日起至_年_月_日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。 第三条 工程质量 乙方依据甲方供应的图纸及资料进展施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条 工程价款结算 （一） 本合同全部工程造价的结算按以下方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 （二） 工程价款结算与拨付方法： 经双方确定现金支付，每日支付一次。 第五条 双方责任 （一） 甲方责任 1、 因甲方供应施工

34、图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施，不准时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。 2、 甲方派代表在工地进展技术、质量监视、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 3、 由于甲方缘由造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。 4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。 5、 工程竣工后，甲方应组织特地人员在_日内进展验收。 6、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付

35、合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。 （二） 乙方责任 1、 乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。 2、 乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。 3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。 4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方_元，同奖同罚。 5、 乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。 第六条 合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打，如选

36、择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会）。 1、提交_仲裁委员会( ) 2、依法向人民法院起诉（ ） 第七条 附则 （一） 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。 （二） 本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。 （三） 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。 发包方：（章） 承包方：（章） 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 有关工程本钱分析报告(推举)六

37、甲方(托付方)： 签约时间： 乙方(施工方)： 签约地点： 为标准住宅装饰装修施工，爱护双方的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、杭州市人民政府第141号杭州市城镇住宅装修治理方法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的家体状况，双方达成如下协议，共同遵守。 1、甲乙双方的条件： 甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政治理机关核准登记，并取得房产治理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。 2、装饰施工地点： 3、建筑面积 平方米。 4、承包方式 ：(包工包料，包清工，局部承包) 。 5、本工程由 设计。 6、工期：工程期限 天，从 年 月 日开工至

38、年 月 日竣工。 总价款：(大写) 元(其中：设计费 元，治理费 元，税金 元)。经双方认可变更施工内容的，变更局部的工程款按实另计。 合同签订后，甲方支付总价款的 %，计 元。款项的支付采纳甲方直接划至乙方所提拱的账户内。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。 1、甲方工作： 甲方开工前，应向物业治理单位或产权单位登记备案：确需转变房屋构造和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产治理部门核准后，领取住宅装修许可单。 甲方应在开工前天，向乙方进展现场交底。腾空房屋，消退影响施工的障碍物，对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工需要的

39、水、电，并说明使用留意事项。 做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进展监理、验收、变更、登记手续和其他事项。 2、乙方工作： 对甲方进展施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度规划，交甲方审 指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 未经甲方同意和所在地房产治理部门批准，不得随便转变房屋构造和使用性质。与所在地物业治理单位住宅室内装饰装修治理效劳协议。严格执行有关施工现场治理的规定，不得扰民及污染环境。 1、甲方供应的材料： 本工程甲方应供给符合设计

40、要求的合格产品，必需符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法供应有关证明的，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可连续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。 2、乙方供应的材料： 乙方供应的材料，必需符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同

41、意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供应的材料系伪劣商品的，应按供应材料价款的双倍补偿经甲方。 乙方供应的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 甲方供应的施工图纸或做说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述

42、状况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿：属乙方负责修复和赔偿。 乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，在双方协商后，方能进展该工程的施工，由此造成费用增减或工期转变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业标准为质量评定验收标准。 装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。 由于甲方缘由造成的工程质量问题，其返工费用由甲方担当，

43、工期顺延。 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 乙方应准时通知甲方办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予以书面成认。工期竣工后，乙方应准时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进展验收。 本合同签订生效后，甲方双方应履行合同规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并担当因此造成的其他经济损失。 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天甲方支付乙方 元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付违约金。由于乙方缘由逾期