工程监理合同(15篇).docx
《工程监理合同(15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程监理合同(15篇).docx(80页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 工程监理合同(15篇)工程监理合同1 本协议书由(以下简称“业主”)为一方,与(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。 鉴于业主已托付监理单位为工程供应监理效劳并已承受了监理单位就此提出的工程建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议: 一、本协议书中的词句和用语与“大路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义一样。 二、以下文件是本协议书的组成局部,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1.大路工程施工监理中标函或托付函 2.大路工程施工监理合同通用条件 3.大路工程施工监理合同专用条件 4.大路工程施工监理标准(JTJ077-95) 5.大路工程施工监理
2、招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件: 附件监理效劳的形式、范围与内容 附件业主供应的监理工作条件 附件监理效劳的费用与支付 其它附件 三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理效劳。 五、本协议书经双方签字盖章后,自年月日生效,至年月日终止,在根据监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本份双方各执份。 业主:(盖章)监理单位:(盖章) 法定代表人: (签
3、字) 法定代表人: (签字) 单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行; 帐号: 帐号: 工程监理合同2 业 主(甲方):监理单位(乙方):工程建立监理公司黄石分公司 湖北银行股份有限公司黄石分行 业 主:湖北银行股份有限公司黄石分行(以下称“业主”) 监理单位:工程建立监理公司黄石分公司(以下简称“监理”) 依据中华人民共和国经济合同法、建筑装饰装修工程质量验收标准以及行业相关规定,结合本工程详细状况,经过双方协商全都,签订本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称:湖北银行黄石分行开发区支行装饰工程 2、工程内容:湖北银行黄石分行开发区支行室
4、内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程 3、工程造价:开发区支行装饰工程合同价 4、合同起止时间: 年月日至 年月日 其次条:公司托付代表 湖北中南工程建立监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。 第三条:监理人员的资质要求 派驻现场监理人员必需有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等) 第四条:监理费及付款方式 1、本合同商定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。 2、进场七日内支付30%监理费,工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95,如有罚则商定范围的相应扣除工程监理费用,工程决算完毕监理费余款付清。 第五条:监理的义务权力 1、监理的义务: 1.1、监理参加业
5、主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围,并明确给予其职权和工作要求; 1.2、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料; 1.3、帮助业主办理消防、质监等有关开工手续,并代表业主组织工程分 部和竣工验收整理存档工作; 1.4、监理在履行本合同的义务期间,应注意信息、新工艺、新材料,应运用合理的技能,为业主供应与其监理单位水平相适应的询问意见,仔细、勤奋地工作,帮忙业主实现合同预定的目标,公证地维护各方的合法权益; 1.5、工程施工组织设计和技术方案,根据保质量、保工期和降低本钱的原则,
6、向设计方或施工方提出建议,并向业主提出书面报告,假如由于拟提出的建议会提高工程造价,延长工期,应当事先取得业主的同意; 1.6、在托付的工程范围内,业主对本工程的有关任何意见和要求(包括索赔要求),均必需首先向监理提出,由监理讨论处臵意见,再同双方协商确定。当业主和有关方发生争吵时,监理依据自己的职能,以独立的身份推断,公正地进展调解,当其双方的争议由工商行政治理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进展调解和仲裁时,应当供应作证的事实材料; 1.7、出具工程监理评估报告。 2、监理的权力: 2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求,向业主的建议权; 2.2、工程设计中的技
7、术问题,根据安全、有用、美观、经济的原则,向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告,假如由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应事先取得业主的同意; 2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告; 2.4、报经业主同意后,公布开工令、停工令、复工令; 2.5、工程上使用的材料和施工质量的检验权,对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备,有权通知施工方停工整改、返工,施工方取得监理复工令后才能复工,公布停工、复工令应当事先向业主报告,如在紧急状况下未能事先报告,则应在24小时内向业主作出书面报告; 2.6、工程施工进度的检查、监视权,以及工程实际竣工日
8、期提前或超过工程承包合同规定竣工期限确实认权。 第四条:业主的义务及权力 1、业主的义务 1.1、业主应向监理供应工程文件及资料,并负责装饰工程的全部外部关系协调,为监理工作供应外部条件; 1.2、业主应在商定的时间内就监理书面提交并要求作出打算的一切事宜作出书面打算; 1.3、业主应当授权熟识本工程状况的领导、常驻代表,负责与监理联系。更换常驻代表和领导,要提前通知监理; 1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利,准时通知已选定的设计方、施工方,并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。 2、业主的权利 2.1、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批
9、权; 2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告,并加盖公司合同章。 第五条:罚则商定 1、工程施工期内,监理方必需常驻工地,如有违反,甲方有权拒付监理费。 2、监理单位与施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的,将不合格的建立工程建筑材料、建筑构配件和设备根据合格签字的,造成损失的,担当连带赔偿责任。 2、业主应当履行监理单位合同商定的义务,如有违反则应当担当违约责任,赔偿给监理造成的经济损失。 3、未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同商定的权利和义务。 4、监理单位(派出监理人员)不应承受监理合同商定以外的与监理工程工程有关的酬劳,不得以任
10、何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财,监理人不得参加可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。 第六条:合同生效、变更与终止及解释权 1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 2、合同须经双方协商全都前方能进展变更。 3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的状况下本协议终止。 4、本合同依据合同法、湖北省室内装饰工程监理治理规定、建立工程监理标准、室内装饰工程质量标准、湖北省室内装饰施工监理规程享有对本合同的解释权。 第七条:争议的解决 本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,也可向工商行政治理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的,可向人民法院提起诉讼。 本合同
11、一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。 业 主:(签章)湖北银行股份有限公司黄石分行 甲方代表:(签章) 监理单位:(签章)工程建立监理公司黄石分公司 乙方代表:(签章) 工程建立监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表 年 月 日 工程监理合同3 托付人: 监理人: 合同编号: 合同名称: 依据国家有关法律、法规,_(以下简称托付人)与_(以下简称监理人),供应施工监理效劳,经双方协商全都,订立本合同。 (一)工程概况: 1.工程名称: 2.建立地点: 3.工程等别(级): 4.工程总投资(人民币,下同):_万元 5.工期: (二)监理范围: 1.监理工程名称: 2.监理工程内
12、容及主要特性参数:新打机井_眼,新建生产桥_座、清淤治理沟渠_条共计_km,疏浚土方_万立方米。 3.监理工程投资: 4.监理阶段: (三)监理效劳内容、期限 1.监理效劳内容:按专用合同条款商定。 2.监理效劳期限:_自_年月至_年月 (四)监理效劳酬金监理正常效劳酬金为_(大写),由托付人按专用合同条款商定的方式、时间向监理人支付。 (五)监理合同的组成文件及解释挨次 1.监理合同书(含补充协议); 2.中标通知书; 3.投标报价书; 4.专用合同条款; 5.通用合同条款; 6.监理大纲; 7.双方确认需进入合同的其他文件。 (六)本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签名并加盖本单位公章
13、后生效。_(七)合同书正本一式贰份,具有同等法律效力,由双方各执壹份;副本 份,托付人执_份,监理人执_份。 托付人(盖章): 监理人(盖章): 法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 或托付代理人(签名): 或托付代理人(签名): 邮编: 邮编: 电话: 电话: 电子信箱: 电子信箱: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 签订地点: 签订时间: _年_月_日 工程监理合同4 甲方托付乙方对工程的施工进展商定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义一样。 2.以下文件构成全部监理合同
14、文件(以下称本合同)不行分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不全都之处,以以下文件次序在先者为准: (1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件; (2)本合同协议书; (3)合同专用条款; (4)合同通用条款; (5)施工监理托付书或监理中标通知书; (6)与本合同有关的其它文件。 3.甲乙双方同意根据本合同的商定,担当和履行各自的全部职责和义务。 4.双方同意本合同商定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币_元。 5.本合同施工监理期为_个月(天),即从_年_月_日至_年_月_日。 6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效,至监理合同期满并结清监理
15、酬金终止。 7.本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。副本份,双方各执份。当正本与副本不全都时,以正本为准。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 工程监理合同5 托付方(以下简称甲方) 监理方(以下简称乙方) 张美琼 甲方托付乙方监理装饰装修工程,双方经协商全都,同意签订以下合同: 一、效劳内容、方式和要求 1、效劳内容: 工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊 工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 监理范围: 装饰装修图纸内局部 。 效劳范围如下: (1)前期监理
16、审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。 (2)中期监理 依据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐藏工程的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证; (3)后期监理 工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、效劳方式: 施工前期,乙方协作甲方完成监理审核工作. 施工期间,乙方对装饰装修施工过程进展不定期督查。 施工后期,乙方进展工程结算审核,帮助甲方签订工程质量保修合同。 3、效劳承诺: 乙方在工程
17、监理过程中,依据工程实际状况为甲方供应相关的合理化建议。 乙方以主动、仔细、负责、公正的效劳态度为甲方供应监理效劳。 乙方对工程各施工重要环节进展具体监控,确保工程质量到达预期目标。 二、托付方供应如下条件: 为乙方供应已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、协作单位名录。 三、授权范围 甲方在托付的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利: 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权,需经甲方同意。 3、对施工单位的惩罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的治理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验
18、、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程 1 款项的治理权。 7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。 11、与协作单位组织协调的主持权。 四、合同期限: 从签订合同之日起,即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。 五、监理费用及支付方式: 1、本次装修监理费用为捌万元。监理工期限三个月,假如工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿 2、支付方式: 合同期间分两次支付,第一次支付50,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天
19、内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。 六、违约责任: 1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。 2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予担当。 3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应担当合同价款5的违约金。 七、争议和解决方法: 1、如甲乙双方在工程监理责任消失争议时,以乙方的详细监理工作 行为是否符合国家相关监理标准和标准为依据进展裁定。 2 2、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进展认定或提交相关仲裁机关仲裁。 3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 监理 合同 15
限制150内