消防安装工程合同书(16篇).docx

《消防安装工程合同书(16篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防安装工程合同书(16篇).docx（110页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 消防安装工程合同书(16篇)消防安装工程合同书篇一 承包方： 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括; 1.工程名称： 2.工程地点： 3.承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。 4.工程内容： 1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统;5.室外消防栓系统;6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

2、5.消防报建费用乙方负责。 其次条：合同价款及承包形式; 1.合同总造价：按该工程实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方担当。 2.本工程经甲、乙双方商定，同意采纳按平方米合同价款包干的承包方式。 3.如该工程未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方担当法律及经济责任。 4.该工程加层局部工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式; 1.本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。 2.该工程主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程工程

3、进度款 % ，即 万元。 3.工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。 4.本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金，一年满后支付)。 第四条：施工日期; 本合同签订后2022年 月 日开工，工程工期2022年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保工程顺当交付。如因乙方缘由影响甲方开业，由乙方担当一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不行抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。 第五条：设备及材料供给方式; 1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供给。 2.乙方供应的材料设备，必

4、需符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工; 1. 工程质量应全部到达设计要求和符合消防标准及消防工程验收标准。 2.隐藏工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进展检查，办理隐藏工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。 3.本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并准时向乙方供应施工图纸四套。 4.工程竣工后，由乙方供应工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方帮助办理相关手续。 5.工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。 第七

5、条：双方职责; (一)甲方职责; 1.派驻工地代表，对工程进度、质量进展监视，检查隐藏工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方供应用水、用电，确保大型机械使用便利。负责供应材料、设备及工具存放室。 2.依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。 3.如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门惩罚的责任由甲方担当。 4.帮助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。 5.因不行抗力的因素造成的工期延误，帮助乙方同监理方办理工期顺延签证。 6.在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时

6、的市场价格按九折抵足乙方工程款。 (二)乙方职责; 1.施工前，准时做好各项施工预备工作，办理好消防报批手续。 2.按合同规定，做好材料和设备的选购、供给及治理工作。 3.严格根据设计图和消防标准进展施工，确保工程质量和施工工期。 4.已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。 5.准时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。 6.在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对工程消防工程进展不定期的修理工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用治理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方修理

7、。 7.严格遵守甲方公布的有关规章制度，听从甲方的统一安排和指挥。 8.工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防治理、值班人员，使其根本把握系统的维护、操作和保修工作。 第八条：双方商定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。 第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。 本合同未尽事宜，双方协商解决。 本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 托付代理人 托付代理人 日期 年 月 日

8、 消防安装工程合同书篇二 建立单位： 法定代表人： 地址： 开户银行： 帐号： 施工单位： 法定代表人： 地址： 开户银行： 帐号： 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条 工程名称： 其次条 工程地点： 第三条 建筑面积： 第四条 工程价款及付款方法： 第五条 工程期限 第六条 工程质量标准 第七条 承包形式及材料设备供给 第八条 发包方义务： 1、开工前_天，发包方给承包方施工图一式_份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。 2、按协议分工，开工前_天发包方办好材料供给并交承包方签认。 3、负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作， 负责监视工程质量。 4、按协议负责

9、按期拨款。 第九条 承包方义务： 1、按协议分工负责材料供给。 2、编制施工组织设计和施工形象进度表。 开工前_天交发包方一式_份。 3、按施工图负责组织施工，按期竣工。 4、竣工后，_天内按规定将竣工资料整理好交发包方。 5、保证施工质量，严格根据国家施工验收标准进展。 第十条 其它商定： 1、本合同为连续性合同，适用于承包方根据发包方的要求完成安装任务; 不适用于承包方根据发包方客户的要求完成安装任务。 2、承包方在完成安装工作过程中对第三人造成损害或者自身损害的，发包方不担当赔偿责任。 双方确认：发包方对承包方的定作、指示或者选任均无过失。 3、承包方应当以自己的设备、技术和劳力，完成安

10、装任务，未经发包方同意，不得将安装安装任务交由第三人完成。 4、承包方得以发包方未支付酬劳为由，对发包方的器械进展留置。 5、合同在履行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向成都市成华区人民法院诉讼解决。 6、本合同一式两份，发包方、承包方各一份，自双方签字后生效。 第十一条 附表及其他具有合同效力的文件。 发包方： 签约日期：_年_月_日 承包方： 签约日期：_年_月_日 消防安装工程合同书篇三 建立单位(甲方) 施工单位(乙方) 依据消防法有关规定，甲方将关岭县款待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭

11、县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方供应施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。 五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，假如消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月 ，20xx年 月 日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责供应安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未

12、尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字： 乙方代表人签字： 年 月 日 消防安装工程合同书篇四 发包单位(以下简称甲方)： 承包单位(以下简称乙方)： 经依法招标确定乙方为中标单位，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国招投标法及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的详细状况，经甲、乙双方协商，本着自愿、公平的原则，签订本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 其次条：承包方式 本 消防安装工程工程按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、

13、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包治理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进展，按4.1.2合同承包价格明确的相应工程承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。 第三条：承包范围 3.1、本工程承包范围为 设计讨论院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。 3.2本工程承包主要内容还包括： a、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续; b、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管); c、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试); d、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送

14、风机组、机座及其土建预埋预留后的修补); e、灭火器配置(包配电房的液体灭火器); f、播送系统; g、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装); h、主机、水泵房及水泵掌握系统(包括掌握柜及机座); i、屋顶消防水箱的选购安装，自动进水装置的选购安装; j、地下室消防水池进、出水口都由消防选购安装; k、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防选购安装; l、清场防火门及防火卷帘门，消防掌握水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装; m、全部应急照明灯具及安全指示牌(灯); n、消防强、弱电划

15、分： 甲方供应全部动力电源到掌握箱，全部掌握箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线); 公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线点; 地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线搭火点，其材料按图要求选购; 消防弱电由消防依据设计与消防标准负责安装; 公共区域全部配电箱柜的强电检测均由消防负责。 o、上述工程中未明确的消防设计施工图中的全部消防工程皆由消防负责。 3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工

16、期担当本工程的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并担当任何质量缺陷的保修责任，担当相应的经济与法律责任。 3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行担当消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和惩罚。 第四条：工程造价 4.1、合同价款 4.1.1本工程合同总造价为 人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包工程的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价) 4.1.2 合同承包价格 本工程室内消防工程分高层(主楼局部)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积

17、按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表： 序号承包工程名称 承包面积/承包单价(人民币/元) 合价/元 程高层(主楼局部)每建筑面积承包固定综合单价 元/ 商铺每建筑面积承包固定综合单价 元/ 1地下室(本身专用消防设施)每建筑面积承包固定综合单价 元/ 2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元 3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元 4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含其次条工程承包方式和第三条承包范围内的全部工作内容和费用。已包含按设计施

18、工图、技术标准要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的全部费用，包括分局部项工程费、措施工程费、治理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的全部费用在内。以及招标文件与合同明示或示意的全部责任和义务所需的费用，不管国家政策和市场行情如何变动都不另进展价风格整。 4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在仔细阅读图纸，全面熟识和理解设计施工图的全部工程内容，熟识了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整精确的工程量报价清单，精确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位

19、投标时没有仔细讨论图纸，踏勘现场，漏报少报工程工程与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。 4.1.5按政策须向建立行政治理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农夫工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。 4.1.6建立行政治理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建立主管部门要求各自担当其费用。 4.1.7施工用水用电由发包人供应现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行担当。 第五条：施

20、工工期 5.1本工程原则上定于 年 月 日进场(详细进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期依据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。 5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建立方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方缘由造成工期延误，影响土建或工程整体进度，赐予5000元/天违约罚款，并担当由此给甲方造成的相应的损失费用。 5.3工程全部完工，乙方必需准时退场，乙方接到拆场通知后，必需在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并担当相关责任及由此给甲方带来的经济损失。

21、 第六条：工程质量 6.1本工程工程质量要求到达国家消防安装工程质量验收标准的合格标准以上，乙方必需严格根据设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术标准标准和上级单位有关规定进展标准施工以保证工程质量，并承受建立行政主管部门、监理方和甲方的质量监视治理，听从甲方与监理方代表的指挥及安排。 6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监视部门检测达不到标准和设计要求的质量标准，乙方必需无条件返工直至到达合同规定的质量标准，并担当相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。 6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的全部材料、设备和工程施工的质

22、量均应符合招标时已公布的国家和邵阳市现行标准和标准的相应规定和要求。标准和标准文件不全都时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需供应相应的出厂合格证书和符合标准要求的检测报告，需要现场抽样检测的必需进展现场抽样检测，凡不符合质量标准与合同要求的产品一律制止使用。 6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必需是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采纳天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采纳海湾公司生产的海湾牌，水泵采纳上海连城牌。在材料、设备订购或进展施工之前，中标承包单位须向监理和建立方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据

23、说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备选购进货前应呈报建立方代表到供货方现场观察，符合设计和合同要求方可选购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及标准要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。 6.5 全部材料、设备进场乙方必需填写材料进场验收报告单，准时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建立方供应产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证前方可用于施工，未阅历收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和标准要求不符合的材料及设备，监理和建立方有权责令其调换，中标承包单位须根据建

24、立方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新选购符合要求的材料及设备，并担当由此发生的全部费用，工期不予顺延。由此给建立方造成的损失由承包单位负责赔偿。 6.6 全部隐藏工程隐藏前必需报甲方和监理方进展隐藏工程验收签证，验收合格方可进展隐藏，未阅历收或验收不合格不得隐藏，否则甲方和监理方有权要求乙方翻开重新检查验收，由此产生的费用由乙方担当;分局部项工程完工必需填写分局部项工程验收报告，准时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证前方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方担当。 6.7 分局部项工程验收不合格乙方应自觉组织准时返工直到符合要求为止

25、，若乙方拒不听从建立监理方和甲方现场施工代表的治理，不按标准要求进展返工，建立监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以30005000元/次的质量罚款。情节严峻的，视乙方违约，甲方可解除合同; 6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监视机构是否对承包工程进展并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所选购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计缘由引起的。对后者承包人应准时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。 6.9 承包人应根据有关技术标准的要求，设置特地的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。 6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣

26、工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进展保修，需要更换的设备必需准时更换。承包人必需在收到监理公司、发包人的通知后准时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人担当，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，缺乏局部由承包人另行支付。 第七条：设计变更 7.1 乙方应严格按甲方供应的设计施工图与合同商定进展施工，不得擅自转变设计进展施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可前方可进展变更。 7.2

27、因甲方缘由需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进展施工。 第八条：安全生产与文明施工 8.1 安全生产 8.1.1乙方必需严格根据安全生产标准进展施工，配备专职安全生产治理员，随时对现场的安全隐患进展检查整改，施工现场应严格按安全标准做好安全生产防护措施，施工区域应进展安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全; 8.1.2乙方必需对施工人员进展全面的安全教育，施工人员进入现场必需按标准戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发觉有不载安全防护工具或违章操作的状况，甲方有权对乙方进展500-1000元/人次的安全惩罚; 8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必需安排专人

28、按安全标准进展保管，施工用电用火必需严格按安全标准进展治理，全部施工机械设备均应专人专职使用治理，实行相应的安全措施确保施工安全; 8.1.4 现场全部设备、材料乙方应安排专人进展看护保管，因守护治理不善造成丧失或损坏均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任; 8.1.5 乙方对施工安全和设备材料治理负全部责任，施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。 8.2、文明施工 8.2.1 乙方应根据文明施工的标准要求组织施工，对全体施工人员进展全面的安全文明施工根底教育，制订安全文明施工治理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地; 8.2.2 乙方

29、应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的治理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款; 8.2.3 工地现场全部施工材料必需分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必需清理运出施工现场，工地现场必需清扫洁净，若检查发觉材料乱堆乱放或垃圾未准时清理，每次处以500-1000元罚款; 8.2.4 乙方应实行一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避开设备、材料进出场对现场四周或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款

30、均由乙方自行担当责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并担当全部费用。 第九条：工程验收 9.1、隐藏工程和分局部项工程中间验收 9.1.1 隐藏工程(如暗敷预埋的管道等)隐藏前、分局部项工程完成后乙方应准时报请甲方和监理方进展验收，阅历收符合设计和标准要求前方可进入下道施工工序，未阅历收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进展隐藏，否则甲方和监理方有权要求乙方翻开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责; 9.1.2分局部项工程验收不合格时乙方应准时整改返工到合格为此，不准时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。 9.

31、2工程竣工验收 9.2.1全部工程按设计施工图、合同商定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关标准及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门准时对工程进展整体竣工验收;施工承包方必需保证工程一次性通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。 9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按标准要求供应且必需具备以下条件： 工程已全部按合同商定和设计与标准要求完成，经有权部门检测质量符合标准与设计要求; 各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成; 供应资料清单和竣工技术资料一式陆份。 9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消

32、防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。 第十条：工程结算 10.1结算条件： 10.1.1全部工程按设计施工图、合同商定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术标准、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格; 10.1.2全部竣工资料按标准和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成; 10.1.3承包范围外增加工程和合同内削减工程已全部按合同商定完成签证，且签证手续准时标准齐全; 10.1.4符合上述条件后由施工方按合同商定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核; 10.2 结算方式 10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条工程造价商定的计价方式、合同“承包固定综合单价

33、”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程工程进展按实结算; 10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包工程的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价; 第十一条：工程款支付方式 11.1工程预付款：本工程无工程预付款; 11.2 工程进度款： 11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%; 11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质

34、量问题一个月内支付完毕。 11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。 第十二条：履约保证金 12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元; 12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。 第十三条：双方的权利与义务 13.1甲方的一般权利与义务： 13.1.1负责组织相关方面进展施工技术交底，工程施工中如有

35、设计变更，准时向乙方传达变更意图及供应变更图纸。 13.1.2负责组织工程量的现场准时核定与签证，负责组织分局部项工程的验收与签证; 13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排工作，准时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。 13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进展监视检查，对不符合要求的局部，有权要求乙方准时进展返工处理。 13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不听从甲方和监理方的监视治理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。 13.1.6有权对乙方施工过程中担心全因素提出整改要求和

36、惩罚打算，乙方不听从治理时有权进展强制性惩罚。 13.1.7按合同商定准时审核和支付工程进度款，准时组织工程验收办理工程结算。 13.1.8负责向乙方供应临时设施的搭建场地，供应施工用水源电源接驳点至工程红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。 13.1.9帮助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。 13.2乙方的一般权利和义务 13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、工程施工的组织与治理，负责治理好施工人员的安全，自行办理意外损害险及第三责任险，施工设备保险，并担当其费用。 13.2.2 负责准时向

37、有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同商定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、准时办理相关报建报备手续，并担当其费用。 13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边冲突，施工过程中妥当处理与当地居民的关系，避开纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身缘由造成的冲突导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。 13.2.4 乙方确定 为工程负责人， 为技术负责人，全面负责现场施工治理，负责按规定配备相应的岗位治理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。 13.2.5 按国家有

38、关规定处理好施工人员的酬劳、农夫工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，准时支付劳动酬劳，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访大事发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部治理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物; 13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，准时按标准整理完成竣工资料的备案工作; 13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供给商或其他第三者在业务过程中全部现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或

39、经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任; 13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同商定的全部工作; 13.2.9负责安排好施工人员工作、生活，保障施工人员的根本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进展工作; 13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同商定向甲方交纳水电费用。 第十四条：违约责任 14.1因甲方缘由不能按合同商定准时办理工程签证、分局部项和隐藏工程验收，因此造成停工，由甲方担当相关责任并顺延工期，因乙方缘由不能按合同商定准时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方担当相应责任工期不予顺延; 14.2甲方如不按合同商定支

40、付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能准时供应合格的付款资料而影响付款由乙方负责; 14.3因乙方缘由延误工期，不能按合同商定的时间完工，每推迟一天，赐予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，赐予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按商定完工的甲方有权解除合同; 14.4任何一方非对方缘由而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方赐予补偿; 14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严峻影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约

41、金并实行补救措施。情节严峻的，甲方有权解除合同; 14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同; 14.7如乙方违反本合同其他商定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同; 14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进展结算，且由乙方缘由解除合同，乙方必需在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。 第十五条：其它 15.1承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同商定执行。 15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议; 15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设

42、计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成局部，与本合同具有同等法律效力; 15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向工程所在地人民法院起诉，按法律途径解决。 第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效， 合同附件：(合同组成文件) 1、本消防安装工程招标文件 招标编号： 2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件; 3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料; 4、履约保证金收据; 5、标准标准及有关技术文件，技术要求

43、; 6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。 甲 方： 乙 方： 签约代表人： 签约代表人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 单位地址： 单位地址： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 消防安装工程合同书篇五 发包方(甲方)：_ 合同编号：_ 承包方(乙方)：_ 签订地点：_ 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：_。 1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 1.4承包方式：_。 1.5工期：本工程自20_年_月_日开工，于20_年_月_日竣工。 1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。 1.7合同价