劳务分包合同.docx

《劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务分包合同劳务分包合同合同编号：甲方：法定代表人： 通讯地址： 联系人：联系方式：乙方：法定代表人： 通讯地址： 劳务负责人：联系方式（电话）：电子邮箱：资质证书号（包含安全许可证）：资质发证机关： 证书有效期：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就劳务分包事宜，协商一致，订立本合同。第一条 工程概况（一）工程名称：*工程（二）工程地点：*（三）承包方式：乙方以包工、包辅材及小型施工机具的方式进行承包，即甲方除提供主要材料、灯具设备及大型机械外，其余小辅助材料、机具等均由劳务分包人自备。（四）承包范围及工作内

2、容：承包范围： 包括但不限于图纸所示的灯具、配电箱柜的安装、调试；线缆敷设及摇测；线槽、管路的安装及预留预埋；控制设备的安装及配合调试；灯具的- 36 -试灯、样板安装等。工作内容：1、按甲方提供的工程施工图纸或工程地点内的工程项目中的灯具安装和部分灯具的组装，包括甲供设备和材料的安装，辅料供应（详见附件辅料清单），开挖、恢复混凝土路面及渣土外运、挖沟、回填，电缆、控制线的敷设和安装，绿化开挖、保护、恢复及养护，与灯具、光源、灯杆安装相关的其他设 备、材料的安装，工程样板段施工、配合调试、工程验收和试运行等，包括原有灯具、管、线槽、设备的拆除，并搬运至甲方指定位置码放整齐；2、以上工作包含但不

3、限于负责工程项目的进度控制、质量管理、安全文明施工管理；负责所属劳务人员日常管理；所需施工机具的配备，临建设施的租赁和搭建，施工水电费（计量电表、水表），系统测试和调试，以及设备和仪器的租赁，乙方现场办公场所的租用及办公设备的配备，工程材料管理，工地现场管理，成品保护（保护自己的成品不被破坏和不破坏他人的成品），配合甲供设备及材料的卸装、搬运至甲方指定位置码放整齐，竣工验收及交付使用，协助甲方核对现场实际工程量，协助办理工程结算，协助绘制竣工图纸及编写竣工资料等，同时包括协助供配电设备检测、系统测试调试、保修和维护工作。（四）合同工期：1、开工日期：*年 *月*日(具体以甲方通知或指令为准)2

4、、竣工日期：*年 *月 *日3、合同总工期：*日历天。（五）工程质量标准：必须同时满足：1、以业主方验收合格为准； 2、按国家现行的建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015、甲方与业主单位合同约定应达到的工程质量标准。（六）合同价款：签约暂定合同价￥：*元（大写： *），第一部分：施工费含税总金额为￥：*元（大写：*），其中：增值税 3%，不含税的金额（￥：* 元）；增值税金额：（￥：*元）。第二部分：暂列金额含税总金额为￥： *元（大写：*），其中：增值税 3%，不含税的金额（￥：* 元）；增值税金额：（￥：* 元）。本工程的价格计算方式以2为准：1、本合同的价格为一次性包干价

5、，针对本工程全部施工内容，一次性包干价不作调整（包括所有机械费、运杂费、人工安装费、安全措施费及高空作业费等费用均不作调整）。如由于业主原因造成的工程变更，甲方与业主方签订的合同有发生增减变化，且业主方有给予增补或减少工程量并相应调整工程价款的前提下，甲方相应调整乙方的工程结算价。如果甲方与业主方签订的合同工程量及工程价款没有发生增减变化，则不能调整乙方的工程结算价。2、本合同的价格为固定综合单价，包含完成本综合单价项目全部内容、合同约 定全部工作及所有不能或缺的附带工作之费用的固定综合包干单价。此单价不因物价、市场变化及乙方少算、漏算等任何原因而调整。结算时以甲方审定的数量增减为准，执行对应

6、的子项综合单价，如无对应的子项综合单价，按原清单组价中的方式组价，由甲方审定价作为结算总价。本合同的安全文明施工、安全防护、现场踏勘和数据测量、材料装卸、二次搬运、辅材费（辅材种类详见清单）、小型脚手架（含移动脚手架）、样板段施工、成品保护、样品灯光效果试验、工程单体及整体效果调试等其他费用全部包含在措施费和综合单价中，不作任何调整。附件：本工程物料及价格构成清单见附件一（附件一需注明所有物料的使用年限 5 年或 10 年)；本项目相关施工、安装等图纸见附件二（项目实施过程中的设计施工图纸的完善和修订及设计深化等，在业主未增加工程量，未对总设计予以变更的情况下，甲乙双方的图纸变更视为原方案的深

7、化设计，工程价款不作调整。）第二条双方权利义务（一）甲方的权利及义务1、甲方应按约定的时间和要求完成以下工作，若为特殊、紧急的工程，以实际可交付的条件（资料）为准。（1） 施工场地的要求：甲方不提供施工临时用地、堆场（包括取土场和弃土场等）,施工场地由乙方自行解决。（2） 施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：甲方不提供临时施工用水、用电，施工合同中已包含有关费用。业主方（或总包方）要求收取的施工水电费由乙方负责支付。（3） 图纸会审和设计交底时间：乙方进场时间由甲方根据项目情况确定并通知乙方；甲方如果发现乙方在施工过程中未执行甲方的安全技术交底或不认真执行甲方的安全技术交底，甲

8、方有权停发当期的工程进度款，直至乙方完成甲方的要求为止。2、随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。监督乙方确保项目工期、质量，搞好安全生产及文明施工。3、按照国家现行质量验收标准和现行的有关施工技术规范、施工图组织工程项目验收。4、甲方根据乙方施工中的实际情况，有权对不符合工程施工管理要求的乙方进行随时停工和更换施工班组，工程的所有损失由乙方双倍赔偿。5、甲方项目经理有权监督乙方每月按时向其自行雇佣的施工现场人员（含民工）发放工资，审核乙方现场人员工资领取签名表（乙方每月提供工人工资发放现场影像资料，证明每个人均收到相应工资）。6、负责统一安排技

9、术档案资料的收集整理及归档、移交。7、负责与发包人、监理、设计单位及有关部门联系,协调好现场工作关系。（二）乙方的权利及义务1、乙方在承揽工程时必须具备相应专业/等级的资质，并在本协议签订之时向甲方提供以下资料复印件：（1） 营业执照副本（2） 资质证书（3） 安全生产许可证（4） 进京施工管理备案手册（只限于非京藉的乙方进京承接工程项目）（5） 其他相关证照的复印件（原件备查）2、乙方正式施工前，须在甲方规定的时间内对施工现场进行踏勘，测量所有作业面相关数据（包括现场复核楼宇尺寸、底图准确性等），并按甲方要求进行提交。乙方对提交数据的准确性及完整性负责。3、应提供计划、报表的名称及完成时间：

10、根据甲方的要求时间上报工程计划及相应进度统计报表；乙方应全过程填写施工日志并存档备查。4、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并自行解决办公和生活房屋。5、按承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。6、乙方领取材料后，负责接收及看护，并承担因丢失、损坏所造成损失的赔偿责任，灯具及设备的纸箱包装要保证完好，按照库房要求及时送回库房； 已完工程成品在未移交业主使用前，发生的损坏和丢失由乙方自费修复，交付业主使用后按本合同约定

11、的质量保修有关规定执行。7、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物乙方应采取保护措施，不得随意损坏，如属乙方责任造成的损坏，责任及发生的相关费用由乙方自负。8、施工场地清洁卫生的要求：做好施工场地的保洁工作，施工垃圾日产日清，并符合当地政府部门环境卫生管理规定和文明工地要求。9、施工完成后验收前，乙方应根据现场实际施工情况向甲方提交准确无误的完成工程量及竣工白图。乙方对提交的完成工程量及竣工白图的准确性及完整性负责。如因乙方提供的完成工程量及竣工白图不准确、不完整造成的一切后果均由乙方自行承担，同时给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方。10、各种原因造成乙方中途退场的，乙方须无条件向甲方提交已完

12、成的工程量清单及已完成部分的白图。如乙方拒绝提交，由此造成一切后果均由乙方自行承担。11、本合同签订前与甲方签订施工安全责任书，按国家、省、市建设工程安全、质量、施工管理的法规、规范、规章和标准做好施工安全措施，遵守业主方、总承包方和甲方有关施工现场各项管理制度，加强施工质量管理，指定安全、防火责任人；乙方负责的施工机具、工具，必须经检验符合安全技术要求才准许进场使用；现场安全措施必须齐全，并配置专职安全员（由乙方派出），锥形筒、警戒线必须摆（拉）于全部未完成的施工作业面，警示标识清晰，施工方不得以各种理由拒绝采取安全保护措施。对未采取安全保护措施及安全保护措施不到位的，甲方有权扣罚工程款；凡

13、在施工期间发生施工质量、安全事故的全部由乙方负责，并应及时报告甲方和有关部门，事故造成的一切经济责任均由乙方自行承担，包括甲方由此遭受的一切经济损失。如因乙方处理不及时导致甲方承担了垫付责任的，乙方应按甲方垫付金额的 2 倍向甲方承担返还责任。12、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。13、乙方应确保施工劳务人员入场施工前均已签署劳动合同且按工程所在地建设行政主管部门要求完成实名制登记，否则由乙方承担全部责任，包括行政处罚、安全事故责任及违约责任等，且乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。 14、劳务人员的劳动合同、工资清单及支付台账、用

14、工名册及管理台账等资料由乙方负责编制，并自竣工验收合格之日起至少保存 3 年，保存期内乙方应随时配合向甲方提供，未能提供的由乙方承担全部不利后果。15、乙方对劳务人员的工资支付负直接责任，乙方应按月考核劳务人员工作量并编制工资支付表，经劳务人员本人签字确认，与当月工程进度资料一并报送甲方。未按时提供的，甲方有权停止付款，且不承担延误付款违约责任。 16、乙方不得以任何理由扣押或者变相扣押劳务人员收取工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。第三条双方派驻工地代表1、本条所述工地代表是指甲乙双方负责本合同具体事务履行的双方业务对接人。任何仅由甲方派驻工地代表签字但未经甲方加盖公章确认

15、的合同（协议书）一律无效，对甲方不发生效力。2、甲方派驻工地代表： *，手机号码：* ，邮箱： *。3、乙方派驻工地代表： *，手机号码： * ，邮箱： *。4、乙方在施工过程中派驻工地代表应持有该单位的正式授权证明文件；上述证照和资料必须真实有效，如有弄虚作假者，由此引起的费用、处罚等责任均由乙方承担，甲方将保留追究乙方法律责任的权利。乙方经授权的派驻工地代表签署的有关文件资料即代表乙方，具有法律效力。第四条 劳务管理要求（一）乙方需组织固定的项目管理班子，在工程全过程项目管理人员不得随意调整，如人员变更应事先征得甲方同意认可，并履行必要的手续；乙方必须保证足够的施工工人人数，且要满足业主方

16、和甲方的抢工要求；乙方人员应完全服从现场项目经理指挥管理，若因工程需要，所储备工程技术、施工人员必须于 3 日内到达现场，不得以各种理由推迟工人进场时间；对拒不服从甲方管理、指挥的施工单位，甲方有权解除本合同并拒（延）付工程款。序号人员类型占总人数比例备注1管理人员比例8%以上2持有特种作业操达到 100%必备岗位有：施工员、安全员、预算员、资料员、劳务管理员等人员相应证书在有效期内，且在官5现场工人上岗前六个月内体检率达到 100%作的工人。从事特种作业的人员年龄不得超过 48 周岁；从事一般岗位的人员年龄不得超过 50 周岁；从事辅助性岗位的人员年龄不得超过 55 岁。6现场人员办理保险率

17、（工伤保险或意外险）达到 100%有被保险人员名单更替的，需即时更换。7现场工人劳动合同签订率达到 100%未签劳动合同人员不得进场（二）乙方派驻到项目人员配置应满足以下要求：作证网可查3用工实名制管理达到 100%不得雇佣曾因故意犯罪人员，也不得雇佣有吸毒、酗酒、赌博爱好的人员。4核心技术人员6%以上不得雇佣未成年、达到退休年龄、或身体状况不适合从事相应岗位工8现场工人入场承诺书承诺的内容主要包括：身体良好且满足岗位需求、不得“工闹”、上访， 即便有意见也通过合法途径解决。（三）乙方效益指标1、工程质量合格率须达到 100%；2、材料利用率：主材须达到 100%，辅材须达到 95%以上。3、

18、劳务作业的现场不得被行政处罚，涉及住建、应急安检、城管、市场、环保、卫生、治安、消防、税务、人社保障等部门的行政处罚。4、配合现场核量、完工后竣工图白图绘制，其中：灯具、配电箱等设备准确率 100%，管线等工程量准确率不低于 95%；未完成或完成准确率不满足上述要求，合同暂列金额的复测费不予结算。5、乙方根据项目进度计划提交材料需求表给甲方标段工程经理审批，乙方按实际进度作业面开展计划领料，如因乙方计划失误造成批量退库，灯具退库率超过 1%，管线等材料退库率超过 3%时，在乙方结算价中扣除超出部分退库材料成本的 10%。6、如现场发现超比例未退库现象，首次发现按未退库材料成本的 10 倍在乙方

19、结算价中扣除，发现两次将列为不合格合作方，甲方有权解除合同并不承担违约责任，以及重新考虑合作事宜。（四）劳资管理和纪律管理1、乙方应当依法与施工管理、作业人员签订劳动合同，按照规定为劳动者工伤保险，不拖欠或克扣劳动者工资；2、乙方使用的施工管理、作业人员必须具有省级建设行政主管部门核发的职业资格证书和其他相关证照，并且已按有关规定办理了合法务工手续和工程商业保险缴纳手续；3、乙方必须建立施工管理、作业人员劳务档案，记录人员身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况，不允许使用外地零散民 工；4、乙方应及时发放工资，不得违法克扣或拖延工资，并按工程所在地有关规定设立工程劳务人员工

20、资保证账户。乙方必须遵照我国劳动法律法规、或工程所在地相关行政法规和政策实行劳务管理；（五）安全及形象管理1、按要求着有良业科技集团股份有限公司名称标志的服装进入施工工地和开展工程施工，服装费用已经包含在合同总价中。2、乙方不得将本合同项下的义务违法转包或分包给任何第三方，否则甲方有权解除本合同并要求乙方无条件退场，因乙方违法转包、分包造成拖欠农民工工资的，由乙方承担清偿责任，因此给甲方造成损失的（包括但不限于行政处罚、垫付农民工工资、其他损失等），甲方有权停止付款，且自未付工程款中扣除相应金额。3、乙方应积极维护甲方形象，不应与业主方和项目的其他分包商发生实质经济往来。第五条施工组织设计和工

21、期（一）进度计划1、乙方提供施工组织方案和进度计划的时间：合同签订后三天内。2、部分施工场地由于有其他施工单位施工进行中，乙方在进场施工后可能受一定干扰，乙方应已在报价中考虑这一因素，施工采取见缝插针的方法并做好配合工作，甲方不再因此增加额外费用。（二）开工时间按合同要求提交详细的施工组织方案并通过审查后，由甲方确定开工时间。开工时间以甲方签发的开工时间为准。（三）工期延误1、因业主提出更改计划或重大变更施工设计图而不能继续施工；2、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；3、上述工期延误情况发生后7天内乙方提出书面申请，经甲方书面确认工期可顺延；其他工期延误情况发生，工期不得顺延，乙方并应承担工

22、期延误的违约责任。（四）工程竣工1、乙方应加强计划性管理，确保按业主要求的工期内完工。如甲方认为本工程或其任何部分在任何时候工程进度滞后而不能按预定工期完工时，甲方应将此情况通知乙方，乙方应据此采取甲方同意的必要措施，以加快工程进度，使工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求对采取这种措施支付任何附加费用。2、如乙方未能在甲方发布指令后的3天内采取有效措施，工程进度仍然滞后，则在不免除合同规定的乙方的义务和责任或不影响合同授予甲方权利的前提下，甲方有权进终止雇用乙方并自己或雇用他人完成工程施工。甲方或其他承包商可以利用一切认为合适的乙方设备、临时工程和材料完成本工程。第六条工程款支付（一）支付方

23、式1、合同签订后10个工作日内, 乙方满足现场施工要求的施工人员抵达现场并安置入住,开始施工一周后,甲方向乙方支付施工费的10%作为预付款。2、乙方按实际工程进度于每月20日前进行报量，甲方经审核后次月10日前按本次审核确认的工程量80%支付工程进度款。预付款在支付第一笔进度款时扣回，不足以扣除的在后期进度款中补扣。申请工程进度款,需附分部分项清单计价表和劳务人员签字并捺手印加盖公章的工资发放表。3、工程竣工经甲方验收合格并移交，且乙方按时上报完整结算资料并经甲方结算完成后30个工作日内，甲方付至结算款的97%。4、保修期结束双方无异议后15个工作日内无息支付3%质保金。5、甲方在支付预付款时

24、（如有）或第一笔工程进度款时扣留本合同金额的5%的履约保证金，工程经业主或甲方验收合格移交完毕后七个工作日内无息退还乙方。如乙方已足额缴纳战略合作保证金（及虽被扣款但已全额补足的）， 则不再扣留本合同的履约保证金及质保金。（二）乙方在收取上述每一笔款项前均应按照甲方要求提前开具合法增值税专用发票（税率为：3%），否则甲方有权拒绝付款且不承担延迟付款责任。（三）工程量确认1、乙方在完成具有形象进度的分部分项工程且质量合格，各种规定的证明材料齐全时，可向甲方申请计量。当月计量部分必须当月汇总，甲方向乙方支付工程款以甲方派驻工地代表对乙方申报进度的签认为依据。2、乙方必须配合提供业主监理工程师对工程

25、所需的如图纸、工程量及记录等相应文件给甲方。3、乙方必须配合项目部核对出入库数据，且经项目部库管人员签字确认。4、洽商、变更的增项价款的支付按本合同第八条的程序和方法执行。（四）结算流程1、工程竣工经甲方验收合格后30日内，由乙方按甲方要求上报完整的工程结算资料，包括但不限于（结算书封面、编制说明、结算汇总表、结算清单明细、合同文本及附件、竣工图纸终版、工程量计算稿、经审批通过的签证单、合同外认价单、代购材料确单、图纸无法体现的工程量确认单、竣工验收移交单等）；2、甲方收到乙方提交的完整结算资料后，开始结算审核，待审核完成后将审核结果通知乙方，乙方应于5个工作日内书面确认或提出书面异议，否则视

26、为认可甲方审定结论；3、甲乙双方一致认可结算审核结果的，甲方按本条支付方式中第3条约定付款，乙方对审核结果提出异议的视为结算未完成，甲方有权待双方对结算金额确认一致后进行付款；4、结算审减金额每达到乙方上报金额的10%，甲方对乙方进行处罚，处罚标准为结算额的1%（如：结算审减10%，罚1%；审减20%，罚2%），处罚金额在结算定案表中一次性扣除；5、乙方未按时上报结算或上报结算资料不完整、不准确的，甲方有权不予开展结算审核工作，且不承担因此造成的延期付款责任，乙方对此知悉且无异议；6、乙方延期提交竣工结算资料达3个月的，甲方有权根据已实际完工产值的80%作为最终结算定案金额；如已付款金额超出结

27、算定案金额，乙方应5个工作日内退回超出部分。乙方确认已知悉并对本条的法律后果表示认可及理解。第七条 材料设备供应（一）坚持数量多、价格高、影响工程质量安全的由甲方采购；其他施工耗材由乙方采购的原则，具体详见附件合同清单及常用劳务采购辅材明细。（二）甲方供应1、本工程甲方向乙方供应灯具、灯具的控制系统、配电箱和其他双方约定由甲方供应的材料设备。2、甲方提供的施工材料和设备到场后，乙方负责配合现场接货。由于甲方供应材料或设备延迟的，乙方工期相应延长。但甲方不承担乙方由此发生的窝工、误工、停工等损失。3、因施工作业面特殊，必须自行加工制作的施工作业平台的，其施工方案需报请甲方同意，可由甲方提供材料，

28、乙方加工制作，甲方不再为此支付任何费用。（三）乙方供应1、在本工程中除灯具、灯具的控制系统、配电箱、高空吊篮、脚手架、吊车等大中型施工机械设备和其他双方约定由甲方供应的材料设备外，施工中耗材及小型机具和辅料由乙方自行采购，并负责装卸、运输、存储；2、本工程所需的全部施工设备（包括安全设备和安全防护措施等），均由乙方自行解决；乙方无论任何原因，均不能要求结算机械台班差价。3、甲方书面指令由乙方代购材料，购买前甲方应及时给予签证认价，双方对此部分费用确认无误后，甲方在下一期进度款中支付100%。如未经甲方认价确认，乙方擅自购买，甲方不予结算。（四）禁止乙方擅自采购或租赁吊篮、脚手架、吊车等大中型施

29、工机械设备租赁的，必须由甲方与机械设备出租方（在近三年内无安全事故，且在近一年内未因各种原因受过行政处 罚）直接签订设备租赁合同。乙方将上述租赁费用计取入劳务分包结算价范围的，属于违法分包，甲方不予结算。第八条工程变更（一）如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，乙方应以书面形式通知甲方，经甲方审查并与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。（二）变更应由甲方发出变更指令，没有甲方的指令，乙方不得进行变更。如果变更指令是由于乙方违约或毁约引起的，则变更的费用由乙方自 负，由此造成的全部损失由乙方承担，甲方不予认可和不支付相关的变更费用，工期不得顺延。（三）所有变更、签证均须经甲方该项目的项目

30、经理签字确认事实，并由甲方项目工程经理、成本人员等相关人员确认，手续不全者视为无效。（四）变更、签证款项的支付需经过如下程序确定及支付：1、原合同或企业定额中已有相同或类似子目单价的，按原价格或企业定额执行，结算时直接计入结算价；2、原合同或企业定额中没有相同或类似子目单价的，材料参考项目所在地当期市场价执行，人工费按当期的造价信息并取下线执行，同时办理认质认价相关流 程；3、施工过程中，同一种产品故障率累计在 5%（含）以内的，由乙方进行维修更换并自行承担由此产生的施工费、机械费和辅材费等费用；超过 5%的， 则由甲方鉴定原因，如鉴定为乙方施工质量问题导致产品故障的，则由乙方进行维修更换并自

31、行承担由此产生的施工费、机械费和辅材费等费用。4、项目经业主方验收合格且移交后半年内，因施工质量原因导致故障，则乙方应进行全面维修更换并自行承担由此产生的施工费、机械费和辅材费等费用；如工程完工并经甲方内部验收合格后 1 个月内，业主无正当理由未进行验收的，则本款约定的乙方半年免费维修义务起算日为甲方内部验收合格 1 个月后次日。6、乙方须在发生之日起一周内及时提交办理签证相关手续；乙方逾期未书面申报办理签证的，视为弃权。对于没有申请签证材料，但乙方已施工的部分，视为乙方弃权、价格不作调整，该部分报价已分摊在其他相同或相近或其他项目报价中。7、经双方确认的合同清单范围外的签证，甲方应按本合同约

32、定方式一周内完 成。双方对签证金额确认无误后，甲方在下一期进度款中支付本次签证金额的 50%，余款经结算后支付。甲方应在签证手续完成一周内，将审核结果反馈给乙方， 结算签证以甲方 OA 审批为准。8、工程实施过程中，因变更原因，导致合同价格增减超过 30%（或变更金额超过 30 万），甲乙双方签订补充协议。第九条质量、验收和保修期（一）工程质量应当达到业主方规定的质量标准，质量标准的评定以技术规范载明的国家或行业的质量检验评定标准为依据，最终以业主方验收合格为准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任，该违约责任包含了业主向甲方的索赔责任。（二）隐蔽工程和中间验收1、双方约定

33、中间验收部位：根据业主要求办理。2、为保证工程质量，乙方被要求依据国家、当地政府相关行政法规、标准和文件开展工程的中间验收，乙方应承担与此相关的所有试验、检测（除明确为第三方检测内容以外）费用，甲方视为上述费用已包含在相关工程的综合单价中，不再为此支付任何费用。（三）工程竣工经业主验收合格起保修期年（保修期期限应符合业主方要求）。在保修期内，若施工质量出现问题（包括所有施工材料和设备），乙方负有免费维修义务，在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修。（四）无论何种情况下（包括在施工阶段或保修期内，由于乙方施工质量或甲供产品质量引起的工程质量问题），乙方均不得以未收到工程款或维修费用为由拖延或

34、拒绝施工和维修工作，否则应承担由此引起工程验收延误或其他损失的赔偿责任。第十条竣工验收与结算（一）竣工验收1、中间交工工程的范围和竣工时间：根据业主方和甲方的要求。2、本工程按技术规范以及现行有关规范施工和验收；业主进行工程验收时，乙方应配合甲方把全套竣工资料按有关档案管理要求收集整理并一式四份移交业主。（二）竣工结算乙方应配合甲方做好以下竣工结算资料：1、工程竣工图纸（全套：土建、安装，图纸应经监理单位校验、签章）及图纸电子文件；2、工程变更申请报告（原件）、设计变更图纸、设计变更通知单及相关洽商记录(含业主文件);3、经甲方批准的施工组织方案。4、隐蔽工程验收记录及必要的施工原始记录；5、

35、施工过程中现场签证资料（含简图）；6、工程量计算书；7、其他各项竣工支持材料。（三）在乙方承揽的工程内容（见第一条承包范围）全部结束，整体工程经过有关部门的正式验收，与甲方方办理工程交接手续后，乙方可向甲方申请办理工程总结算。乙方应在工程验收合格后 30 日内向甲方提交竣工结算书及完整的结算报告。（四）尾工（甩项）工程甲乙双方一致同意，对于乙方的尾工（甩项）工程部分，甲方有权委托第三方进行施工，该施工工程款项按实际发生的结算给第三方，该笔款项甲方有权在乙方的未结款项中直接作1.5倍至2倍扣除。第十一条不可抗力（一）不可抗力的确认1. 不可抗力是指发包人和承包人在签订合同时不可预见，在合同履行过

36、程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括暴雨（24 小时降雨超过 250 毫米）、台风（八级以上）、地震（六级以上）、海啸、瘟疫、骚乱、暴动、战争等情形，且足以影响到合同履行超过 48 小时的。2. 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的存在异议， 由监理人按照商定或确定，发生争议的，按第十一条的规定办理。（二）不可抗力的通知1. 如果一方遭受不可抗力，应立即通知另一方，并采取一切合理、必要的措施减少损失及不可抗力的影响，恢复合同的履行。不可抗力结束后，遭受不可抗力的一方应立即向另一方通报不可抗力

37、的情况，包括不可抗力造成的损害、延续时间、受影响的范围、补救措施等，如不可抗力持续发生，遭受不可抗力的一方应及时更新该等信息。2. 承包人应在提交通知后的同时或此后十四（14）日内提交相关政府部门出具的有关不可抗力的证明。承包人未能提交符合合同的通知和证据，则不得以不可抗力为由免除或减轻责任。（三）不可抗力后果的承担1. 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按照以下原则承担：(a) 永久工程，包括已运至现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(b) 承包人提供的施工设备的损坏由承包人

38、承担；(c) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用； (d)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的费用由发包人承担；(e)一方当事人迟延履行合同义务，因迟延履行遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。2. 不可抗力停止或者影响消除，双方应立即履行其义务，工期应该相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应当采取赶工措施，由此增加的费用由发包人承担，但因承包人迟延履行合同义务遭遇不可抗力的，由承包人承担由此增加的费用。（四）避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，双方均应采取措施减少损失或避免损失扩大。任何一方未采取有效措施导致损失扩大的，应当对扩大

39、的损失承担责任。在不可抗力事件影响期间，未经发包人同意，承包人不得擅自撤离现场且应继续负责工程的照管和看护，否则因此造成的损失由承包人承担。（五）因不可抗力解除合同1. 除合同另有约定外，如果不可抗力事件导致合同无法履行持续八十四（84） 日或者累计超过一百四十（140）日以上，且发包人和承包人未就工期延长达成 一致，任何一方均可向对方发出解除合同的通知，自通知送达对方当事人时合同 解除。2. 合同解除后，承包人应当立即撤离现场。第十二条违约责任(一)甲方违约责任甲方延期支付工程款的，应向乙方支付同期银行活期存款利息；但如因甲方未能按时收到业主方划拨款而导致延期支付以及甲方根据本协议和施工承包

40、合同约定延付的，甲方不承担任何违约或赔偿责任。（二）乙方违约责任1、乙方应按时发放工人工资，不得以任何理由拖欠或克扣工人工资。如因乙方拖欠或克扣工人工资导致相关工人向甲方或业主方投诉或追讨的，甲方有权按以下情况对乙方进行罚款（本合同约定的罚款均视为惩罚性违约金，不以实际损失为计算依据），并要求乙方承担甲方由此遭受损失的赔偿责任：（1） 工人向甲方投诉或直接到甲方营业场所申诉追讨的，乙方将被处以100000 元（壹拾万元）罚款，如工人在甲方营业场所处滞留时间每超过一个小时的，则罚款追加 10000 元（壹万元），以此类推。（2） 工人向业主方投诉或直接到业主方营业场所申诉追讨或工程项目现场抗议的

41、，乙方将被处以 200000 元（贰拾万元）罚款，如工人在业主方营业场所处或工程项目现场处滞留时间每超过一个小时的，则罚款追加 10000 元（壹万元），以此类推；如由此导致甲方遭受损失的，乙方还须赔偿甲方全部损失。（3） 罚款和赔偿金均从乙方工程款（包括进度款和结算款）中扣除，如工程款不足抵扣的，则在上述情况发生后5天内乙方另行向甲方支付超出部分款 项。（4） 乙方存在多次违约行为的，罚金累加。甲方未立即主张罚金的，不视为弃权及认可乙方的违约行为。情节严重的，甲方有权单方解除合同，乙方应自接到甲方解除通知后三日内无条件退场。2、如乙方存在如下情形，除应承担的违约责任（以下罚款为惩罚性违约金，

42、不以实际损失为计算依据）外，甲方并有权选择解除合同，乙方应无条件退场且不得阻碍甲方正常作业：（1） 乙方不按合同规定或甲方通知时间开工，每延误一天，罚款人民币贰仟元至伍万元，直至乙方进入工地开工；乙方不能按期完工每延误一天罚款人民币贰仟元至伍万元。（2） 乙方向甲方提供的踏勘及测量数据经甲方核对为不准确的，乙方应无条件进行二次踏勘及测量，再次提交的数据仍不准确的，罚款人民币贰仟元至贰万元。（3） 如工程质量不合格，甲方有权拒付工程款，由乙方赔偿相应质量不合格工程的工程造价的两倍，或由乙方在约定的时间内自费修复并按延期赔偿标准赔偿甲方损失。（4） 抢工期间，乙方未达到约定的出工工人人数，甲方将对

43、乙方进行罚款，每缺一人工罚款人民币叁仟元，罚款人工数量为所有抢工期间所缺人工数的累计人工数量。（5） 乙方将工程违法转包、分包的，一经发现罚款伍万元。（6） 为加强工期过程控制，如乙方施工中间某节点工期延误，乙方应在下一工期节点赶上该工期，否则视为乙方工期违约，按工期超期处理，即使总工期未超期的，乙方仍应承担责任。（7） 乙方在工程实施过程中，应根据现场测量数据，据实提领甲方物资， 不得超领、冒领。如甲方发现乙方出现超领、冒领行为，即处以壹仟元至伍仟元罚款。（8） 乙方完成工程量应随每日施工进度及时上报。每完成一个单体工程后2日内，乙方向甲方提交该单体的完成工程量及竣工白图。乙方提交的完成工程

44、量及竣工白图经甲方核实为不准确的，甲方有权对乙方下达停工通知单，并处以壹仟元至伍仟元罚款。如乙方拒不执行甲方指令，甲方有权责令乙方无条件退场，由此造成的一切后果均由乙方自行承担。（9） 未在劳务人员进场施工前与之签署劳动合同，经甲方通知仍不办理的，视情况罚款贰仟元至伍万元；（10） 未在劳务人员进场施工前按工程所在地建设行政主管部门要求进行用工实名制登记的，视情况罚款贰仟元至伍万元；（11） 未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的，视情况罚款贰仟元至贰万元；（12） 未编制用工管理台账、工资支付台账并依法保存3年，或者未向农民工提供工资清单的；（本条不因工程竣工或合同解

45、除/终止而失效）（13） 乙方或乙方劳务负责人扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，且拒不整改的。3、乙方存在多次违约行为的，罚款累加。甲方未立即主张罚款的，不视为弃权及认可乙方的违约行为。如因乙方存在工期及质量违约，导致甲方向业主方承担了违约赔偿的，由此引起的甲方所有费用承担，及包括甲方可得利益、律师费、诉讼费等在内的所有损失均由乙方承担。4、甲方如果发现乙方在施工过程中未执行甲方的安全技术交底或不认真执行甲方的安全技术交底，甲方有权停发当期的工程进度款，直至乙方完成甲方的要求为止。5、如发生因违反建设方工程分包的规定而造成的一切纠纷，由乙方负责

46、协调处理。如协调不成所产生的一切费用承担及经济损失（包括由此而造成甲方的一切经济损失和责任）由乙方负责承担。6、在施工过程中，若乙方承包范围内出现实际施工人因拖欠工资导致出现罢工、干扰施工、聚众停留或围堵甲方、业主、监理及政府部门办公场所或恐吓、扣押、围攻、殴打其工作人员，等其它影响甲方、业主社会声誉的行为 的，甲方有权根据实际施工人的要求，代乙方支付工资给实际施工人，该笔垫付款在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除，乙方对此予以同意并放弃异议 权；情节严重的，甲方有权单方解除合同，乙方须自接到通知之日立即退出该施工现场。甲方未支付的工程款不再支付，以此作为给甲方造成损失的违约赔偿金。7、乙方负责

47、施工过程自有人员的安全责任，若发生人员安全事故乙方应第一时间妥善处理且不得影响工程建设的质量和进度；若因乙方处理不善导致影响工程进度和质量的，甲方有权选择直接扣划乙方的应收工程款以用于解决该安全事故，乙方对此予以理解和同意并放弃异议权。第十三条争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，可以先请业主监理工程师或工程咨询公司进行调解，如果经调解无法达成一致意见的，由工程所在地人民法院诉讼解决。第十四条附则本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。乙方进驻现场前须签订廉洁协议书、安全生产协议、消防保卫协书、环保协议书、施工现场临时用电安全协议书、成品保护协议书、劳务工资