建设工程合同书建设工程合同书籍(16篇).docx

《建设工程合同书建设工程合同书籍(16篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同书建设工程合同书籍(16篇).docx（70页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程合同书建设工程合同书籍(16篇)建立工程合同书 建立工程合同书籍篇一 依据本保证书，我们(单位名称)注册地址为(具体地址)(以下称承包人)，和(保证人姓名)注册地址为(具体地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。 依据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人担当共同的及各自的对该项支付的义务。 依据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已担当了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程，并在工程消失任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进展修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下：假如承包人正确

2、地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的全部条款、条件及规定，或者假如承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到到达上述保证金总额，届时，本保证书所担当之义务即告终止和失效。 否则仍保持完全有效。 但所签合同条款，或对工程的实施。 完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师依据所签合同赐予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所担当之上述保证书规定的义务。 但只在下述状况下保证人才担当清偿业主蒙受损失之义务： 收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已全都同意应向业主支付这

3、一笔损失赔偿费;或者保证人收到一份与所签合同条款规定相全都的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。 代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名) 以_的资格以_的资格 在(证明人)证明下在(证明人)证明下 签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日 建立工程合同书 建立工程合同书籍篇二 标准版建立工程合同 合伙人（以下简称甲方）：_身份证号码：_ 合伙人（以下简称乙方）：_身份证号码：_ 为建立好房地产投资建立的号楼工程，保证工程质量、建立工期、保障工程实施到达预期的各项规划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着公平、自愿、公

4、正和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 资金来源：_ 二：工程承包范围 承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用） 三：工程承包方式 承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供给及水电施工由甲方供应。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量所购材料市场_%取费进入决算，（材料费检测和马造_年_号文件的_由甲方一次性支付_万元_包干价）。 水电主材（计取_%保管费加税金），门窗、消防系统、人

5、防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该局部进展工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付_%的协作费，协作费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取协作费。分包工程水电费用由分包单位另行挂表。另外，电梯按每台_元人民币付协作费。 四、合同工期 开工日期：甲方通知进厂为准 竣工日期：_层_个月完成，_层_个月完成。（从乙方破土开工开头计算）。（指承包的土建、安装工程）。 五、合同价格 本工程合同金额：暂定价约为_万元，详细数额按以下条款予以确定

6、。 六、结算方式 1.采纳可调价合同，以会审后的”施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据，按工程量据实核算。 2.结算依据：定额执行_年_省综合估价表、及_年_省建立工程补充定额估价表装饰采纳_年_省装饰工程综合估价表，安装执行_年全国统一安装定额_省单位估价表定额。乙方选购材料价格参照从施工至竣工期间_市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮_%（没有信息价的由甲乙双方确定价格）。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按_年33号文件新规定执行，如有政策调整，甲方不担当任何责任。注：（不再调整） 标准：本工程_层楼按三类工程类别收取，优待让利综合费率下浮

7、_个点，_层楼按三类工程类别收取，优待让利综合费率下浮_个点。五层及以下楼按四类工程类别收取，优待让利综合费率下浮_个点。 七、工程款的支付 1.在单位工程施工到春节期间，甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的_%的工程款。 2.在后期施工中，乙方每月_日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量，以甲方审核的工程量为工程款支付依据，如乙方向甲方提交工程量报告后_日内，甲方未向乙表示异议，视同甲方承受该工程量报告。 3.甲方在每月_号前（节假日顺延）依据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的_%支付乙方工程进度款。（如遇特别状况双方协商解决）。 4.工程取得竣工验收报告合格后_天内，甲

8、方向乙方支付至已完成工程量的_%工程款；工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后_个月内完成，另外_%的工程款在工程竣工验收备案并审计完毕后十天内付清。 5.生于的_%工程款作为本工程的保修金，该保修金在竣工验收合格后的_年内支付。此款项_%工程量保修金，甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处，保修期满乙方到建管处领取。 八、违约责任 1.若双方中任何一方违约，违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。 2.甲方应以议标方式（乙方应选二家施工企业参加投标）选定乙方承接_号楼工程。涉及其他二家企业参加投标，费用由乙方自付。 3.乙方应当确保自购的各种施工材料的产

9、品质量和本工程工程的施工质量，若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部担当，乙方应根据劳动法、安全法用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责，甲方不担当任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系，文明施工，不扰乱市民正常生活，工作秩序。 4.由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵，并被他人发觉和取证，使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的，乙方应担当由此而产生的全部责任。若由于甲方缘由造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。 5.工期每提前一天按_元嘉奖，每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方缘由造成停工工期顺延并担当相应的损失。 九、履保证金 1.本工程履约保证

10、金_万元人民币 2.该保证金小高层竣工之日起退还全款的_%，高层竣工之日退还剩余的_% 3.本保证金不计利息。甲方超期还款时，超期之日起，每天按银行利息支付。 十、其他事项 1.本协议书未尽事宜，由双方另行协商解决。 2.本协议与格式合同文本具有同等法律效力，在各文本内容不全都时执行本协议书的规定。 3.安装审定的工程量，甲方将工程款转入乙方在_设立的银行账户，确保甲方付给乙方的工程款全部用于该工程的建立，若因工程款的消逝给甲方带来直接或间接的损失，由乙方全部负责。 5.乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任，由乙方自负全责，甲方不担当任何连带责任，甲乙双方选购的材料检验若需检测

11、由乙方担当检测检验费。 6.乙方不得将本工程转包或分包。 7.甲乙双方根据国家有关规定办理相关手续。 8.甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整（包干价）。 9.凡因本协议发生争议，双方友好协商解决；协商不成时，由_委员会裁决。 10.双方当事人对本协议全部条款的理解完全全都，本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份，双方各执贰份。 甲方：_联系方式：_ 乙方：_联系方式：_ 签订日期：_年_月_日_年_月_日 建立工程合同书 建立工程合同书籍篇三 工程工程名称：_ 承包单位：_ 承包单位所在地址：_ 为了标准建立市场，确保建立工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建立部，监察部关于

12、在工程建立中深入开展反对腐败和反对不正值竞争的通知精神，依据_有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建立工程保持廉洁的协议书。 1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建立的各项制度和规定。 2.甲方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育;催促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程工程建立中保持廉洁的若干规定，如发觉有违反规定的，除赐予当事人批判教育外，应视情节轻重，后果大小赐予相应的经济惩罚或纪律处分。 3.甲方有权对乙方在工程工程建立中保持廉洁的状况实行监视，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议状况。 4.甲方人员参与乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得承受乙方赠送的礼品

13、，礼金和有价证券，难以拒收的，必需按有关规定登记上交。 5.甲方人员在工程建立工程中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并报告主管领导。 6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建立的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。 7.乙方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育，按时出席甲方召集的有关会议。 8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，依据详细状况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法惩罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当。 9.乙方在工程工程建立中贿赂甲方人员，被检察机关

14、立案查处的，甲方有权取消或终止工程工程施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当，并向甲方单位担当经济赔偿责任。 10.乙方在工程工程建立中发觉甲方人员有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并准时告知甲方单位主管领导;情节严峻的可向区有关部门投诉或举报。 11.本协议使用时间：本工程发包，建立，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。 12.本协议的甲方指工程建立单位，分包工程的总包方和建立工程受托监理单位。 13.甲乙双方情愿承受建立主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行状况的监视检查直处处罚。 14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲

15、乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑治理所一份，送甲方纪检，检察室备案一份。 甲方：_乙方：_ 法人代表：_法人代表：_ _年_月_日_年_月_日 建立工程合同书 建立工程合同书籍篇四 根本建立工程设备贷款合同范本 借款方：_?贷款方：_ 借款方为下年度根本建立工程储藏设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，遵守信用，依据有关规定，特签订本合同。 第一条?本年度贷款方向借款方规划发放根本建立储藏贷款人民币(大写)_元，用于_.本贷款期从开头支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_年。 其次条?本贷款是为建立工程下年度储藏国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用

16、于扩大根本建立工程量、弥补投资缺口、规划外工程储藏、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧急地区耗能高的产品工程、地方级建立工程的储藏、不符合贷款对象的其他根本建立所需的储藏贷款、其他开支等。 第三条?自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_。借款方不按期归还贷款，逾期局部加收利息_%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_%. 第四条?借款方保证在_年_月_日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。 第五条?贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，

17、如未按期供应贷款，应担当由此造成的经济损失。 第六条?贷款方有权检查、监视贷款的使用状况，了解借款方的经营治理、规划执行、设备选购、财务活动、物资库存等状况。借款方应向借款方供应有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用局部加收罚息_%. 第七条?本合同条款以外的其他事项，双方遵照_的有关规定办理。 第八条?本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_份，借贷双方签章后各执一份，报送_各一份。 借款方(公章)_?贷款方(公章)_ 负责人(签字)_?负责人(签字)_ 地址：_?地址：_ _年_月_日?_年_月_日 建立工程

18、合同书 建立工程合同书籍篇五 甲方： 乙方： 甲、乙双方在公平、自愿、互惠的原则下，依据国家有关法律、法规及柳河县鼓舞投资若干规定(柳政发20_1号文，以下简称“规定”)，达成如下协议： 一、建立工程 二、建立地点 三、投资规模 乙方在甲方区域内投资x万元，其中固定资产投资万元(待投产后由县招商引资考评工作办公室核定)。 四、建立起止时间 自x年x月x日至x年x月x日，完成固定资产投入x万元，x年x月x日投入生产。 五、乙方享有的优待政策 (一)土地政策 乙方工程建立用地亩。详细享受政策按规定有关政策执行。 (二)财政税收政策 1、乙方享受目前国家振兴东北老工业基地税收优待政策。对购进机器设备

19、所含增值税进展抵扣;提高固定资产折旧率和缩短无形资产摊销年限;提高计税工资税前扣除标准。 2、从企业纳税年度起5年内，企业前3年上缴所得税的40%和增值税的20%全部嘉奖给投资企业，后2年所得税的20%和增值税的10%全部嘉奖给投资企业，用于企业扩大再生产和技术改造。 (三)规费政策 1、新办企业建立期间，行政事业性收费按规定有关政策执行。 2、新办企业生产经营期间，对各项行政事业性收费参照重点企业扶持政策，实行“一个漏斗收费”政策。 (四)效劳措施 1、甲方为乙方供应“一条龙”效劳和“一站式”审批,全程跟踪效劳,帮助乙方办理各种证照手续。乙方负责出具相关要件，并担当办证费用。 2、对域外投资

20、工程，由县招商引资工作委员会办公室出具确认文件，相关部门兑现优待政策。 六、乙方责任 (一)乙方须在本协议确定期限内实施工程建立，并按期投入生产。 (二)乙方经营期限需在10年以上，经营期限内不得擅自转让、抵押或转变土地用途，如有需要，须经甲方同意。 (三)本协议签字后，乙方需向甲方交纳万元工程建立保证金。如工程消失停建、撤建或转变土地用途，甲方除收回土地使用权外，乙方的地上投入局部和工程建立保证金无偿划归甲方全部。工程根底建立完毕后，保证金全部返还。 (四)乙方需按甲方要求的统一规划进展土建施工和建立。 七、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 甲方:(印章)法人代表(签字) 乙方:(印章)

21、法人代表(签字) 年月日 建立工程合同书 建立工程合同书籍篇六 甲方：_ 乙方：_ 依据民法典相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下： 一、工程概况：工程名称：中心空调系统的安装调试工程地点：工程工地(号) 二、合同范围：本合同范围：工程中心空调系统工程的安装、调试、验收及维保。乙方应供应崭新的未经使用的安装设备及材料、技术效劳和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有供应或没有到达设计图纸中的技术性能指标，乙方应实行挽救措施，并担当全部责任。甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优待的价格满意甲方变更的.要求。招标文

22、件及投标文件作为合同附件，组本钱合同不行分割的一局部，甲乙双方共同承诺、遵守。 三、合同造价：本合同总造价为：_元人民币大写：_元整 3.1“合同价格”是指工程中心空调系统工程，除甲方供给中心空调系统设备以外(甲方供给设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供给至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供给费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。 3.2合同价格为固定价，包括全部由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价风格整除外。 3.3合同价格包括合同涉

23、及到的，由乙方供应的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。 3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方帮助乙方人员在现场居住的便利，但有关费用由乙方自理。 3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不行或缺的全部附带工作及费用，不管它们是否在合同文件中有所说明，也不管它们是否在签订合同时可以预料到。 四、付款方式 4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价30为设备预付款; 4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价30% 4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同

24、总价20。 4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价15。 4.5质量保证期完毕，无质量问题，甲方付清全部余款 五、工程工期：依据发包人使用要求，双方商定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完本钱合同全部工程的安装调试工作。 5.1乙方进场前向甲方供应施工组织设计和施工总进度规划。 5.2在合同生效以后，_日内，乙方完成进场前的预备工作，并组织施工人员进场开头施工。 5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺当进展，确保按期完成。 5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，

25、工期顺延。 5.5遇不行抗力(由于严峻的自然灾难如洪水、地震等不行避开的或不行预见的及非人为所能掌握的大事)，工期顺延。 六、工程验收： 6.1乙方应按国家或国际有关的标准与标准施工。 6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应到达图纸设计的功能及使用要求。 6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。 七、变更通知 7.1乙方如由于甲方缘由影响了合同本钱或交工期限，须马上以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以

26、下状况中，不得发变更通知。 7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必需的义务。 7.1.2乙方合同执行状况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。 7.2假如乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须准时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，根据国家_年工程定额三类取费进展合同金额修订。 八、质保期 8.1质保期从竣工验收合格之日起计算_年，主机设备保修_年。 8.2乙方所供应的安装材料为全新的、且中心空调系统安装质量符合合同要求。主机为xx公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。 8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标

27、的或其部件、安装材料等损坏应由乙方修理、供给和安装。 8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反响并指导，24小时之内应派有阅历的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急修理工作。超过24小时甲方可请其他人员进展修理，其费用从质保金中扣除。 8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满足的，其质量保证责任已完成，但隐藏性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷除外。 九、违约责任 9.1由于乙方的缘由不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方担当一切责任。 9.2若由于甲方缘由消失如未按有关要求验收工程或其他缘由致使乙方延期交

28、工等，乙方不负责任。 9.3乙方缘由延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款1的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。 十、不行抗力 10.1假如双方的任何一方因人力不行抗拒因素(诸如台风、地震、战斗或双方认同的其他状况)而引起合同进度延误，在此状况下，一方应准时书面通知另一方，并供应当地政府签发的不行抗力的证明。受不行抗力大事影响一方，就尽力削减大事的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。 10.2不行抗力大事给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不行抗力的影响而作任何调整。 十一、责任乙方负责在工程峻工

29、前，对已完工程的成品爱护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。乙方担当在安装、修理等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。乙方担当由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。 十二、合同终止 12.1双方应根据合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。 12.2凡消失以下情形，甲方有权通知乙方终止合同： 12.2.1不行抗力的缘由而不能履行合同。 12.2.2当甲方确信乙方已无履约力量时。 12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应马上终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。 十三、仲裁 13.1本合同适用的法律是民法典。 13.2双方

30、由合同或合同之外引起的全部纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开头后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进展解决。13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，根据国家相关法律规定执行。 13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必需连续执行他们各自的合同义务。 十四、合同生效及其他 14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。 14.2在合同执行期间，双方均不得单方随便作出合同范围以外的变更或解除合同。 14.3

31、合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不全都时，以签订日期在后者为准。 14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。 14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。 十五、其他未尽事项： 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付人：托付人：开户行及帐号：开户行及帐号：联系方式：联系方式：_年_月_日_年_月_日 建立工程合同书 建立工程合同书籍篇七 甲方：郴州xx公司乙方：甲、乙双方经协商就小区工程配电工程达成如下协议：甲方将该小区工程配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共

32、同信守执行。 第一条 工程名称及地点 1、工程名称：配电工程 2、地点： 其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。 第三条 乙方的施工范围和主要工程量 1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过

33、管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。 3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。 第四条 工程价款结算及付款方式 1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满_年时一次性

34、支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条 双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极协作乙方办理用电相关手续，准时供应相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进展监视，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工标准和质量要求组织施工，承受甲方施工人员的监视，做到安全、文明施工。 4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极协作。 第六条 工程期限验收方式 1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在_年_月_日前完成施工调式合格并到达交付使用条件，

35、在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局标准发生变动、调整以及遇到不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。 2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进展验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进展验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。 第七条 乙方质量承诺 1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电认证等)，并保证质量牢靠、使用率广、售后效劳体系

36、完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方供应的掌握设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。 2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的，并能够满意国家标准要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。 3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进展质量三包。质量保修期为_年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如消失质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中直接扣除。 第八条 违约责任 1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，准时保质保量的

37、完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元天担当违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。 2、乙方必需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同商定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款 10 %的违约责任。 3、甲方应按合同商定时间和金额准时向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。 第九条 其他事项 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方全

38、都同意由甲方所在地人民法院裁决。 2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。 3、施工图纸由乙方依据祥现状根据国家标准进展设计，设计图纸经电力局审查合格甲方(签章)： 乙方签字：_年_月_日 建立工程合同书 建立工程合同书籍篇八 甲方：_ 乙方：_ 为使_工程在济南高新技术产业开发区实现产业化，依据国家及地方有关法律、法规，双方本着公平、自愿、有偿的原则，订立本协议。 一、土地问题 1、土地位置及出让方式 甲方同意本工程进入济南出口加工区实现产业化。初步确定工程建立地点位于占地约亩。其中单独使用面积亩，代征道路面积亩，准确位置坐标四至和土地面积

39、待甲方规划土地建立治理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式供应给乙方。 2、土地价格 为表达对本工程的支持，甲方初步确定以万元人民币/亩的优待价格，将工程所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用本钱与出让值差额计万元，由高新区参照工程单位纳税中高新区财政收益局部赐予一样额度的扶持。 3、付款方式 高新技术产业开发区规划土地建立治理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。 二、工程建立 1、开工条件 根据乙方建立规

40、划要求，甲方承诺于_年_月_日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平“的根本建立条件，确保乙方顺当进畅否则担当由此给乙方造成的经济损失。 甲方积极帮助乙方办理有关建立手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。 2、工程进度 乙方必需在_年_月_日前进场开公建立，并严格根据施工进度规划投入资金进展建立，保证建立进度。 3竣工时间 乙方必需在_年_月_日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。 三、违约责任 1、假如乙方未按土地使用权出让合同商定准时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日

41、起，每日按应缴纳费用的0.5缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可恳求违约赔偿。 2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建立的，应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建立的，甲方有权根据国家有关规定收回土地使用权。 3、假如由于甲方缘由使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。 4、为避开国有资产流失，保证甲方对本工程的补贴在肯定时间内得到补偿。自本工程正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金，低于乙方已报送给甲方的工程报告书中所承诺的相应税种金额的50%时，乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在工程报告书中承诺的某一税种详细金额_50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。 四、其他 1、在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 2、任何一方对于因发生不行抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义