建设工程施工方案建设工程施工方案报审规范(8篇).docx

《建设工程施工方案建设工程施工方案报审规范(8篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工方案建设工程施工方案报审规范(8篇).docx（64页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 建设工程施工方案建设工程施工方案报审规范(8篇)建立工程施工方案(推举)一 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由勘察人编填） 勘 察证书等级： 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建立部 监制 国家工商行政治理局 二年三月 发包人 勘察人 发包人托付勘察人担当 任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建立地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务托付文号、日期： 1.5工

2、程勘察任务（内容）与技术要求： 1.6承接方式 1.7估计勘察工作量： 其次条 发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘

3、察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以“预算

4、包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为元（大写），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金，计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度时，向勘察人支付预算勘察费的的工程进度款，计元；勘察工作外业完毕后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的，计元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察

5、人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现

6、场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，关担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 建立工程施工方案(推举)二 工程工程名称：_ 承包单位：_ 承包单位所在地址：_ 为了标准建立市场，确保建立工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建立部，监察部关于在工程建立中深入开展反对腐败和反对不正值竞争的通知精神，依据_有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建立工程保持廉洁的协议书。 1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的

7、有关廉政建立的各项制度和规定。 2.甲方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育;催促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程工程建立中保持廉洁的若干规定，如发觉有违反规定的，除赐予当事人批判教育外，应视情节轻重，后果大小赐予相应的经济惩罚或纪律处分。 3.甲方有权对乙方在工程工程建立中保持廉洁的状况实行监视，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议状况。 4.甲方人员参与乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得承受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必需按有关规定登记上交。 5.甲方人员在工程建立工程中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并报告主

8、管领导。 6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建立的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。 7.乙方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育，按时出席甲方召集的有关会议。 8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，依据详细状况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法惩罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当。 9.乙方在工程工程建立中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程工程施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当，并向甲方单位担当经济赔偿责任。 10.乙方在工程工程建立中发觉甲方人员有不

9、廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并准时告知甲方单位主管领导;情节严峻的可向区有关部门投诉或举报。 11.本协议使用时间：本工程发包，建立，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。 12.本协议的甲方指工程建立单位，分包工程的总包方和建立工程受托监理单位。 13.甲乙双方情愿承受建立主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行状况的监视检查直处处罚。 14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑治理所一份，送甲方纪检，检察室备案一份。 甲方：_乙方：_ 法人代表：_法人代表：_ _年_月_日_年_月_日 建立工程施工方案(

10、推举)三 岩土工程设计、治理、监测 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_（由承包人编填） 勘察证书等级：_ 发包人：_ 承包人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建立部 监制国家工商行政治理局 - 发包人：_ 承包人：_ 发包人托付承包人担当_工程工程的岩土工程任务，依据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发包人、承包人协商全都签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3工程立项批准文件号、日期：_ 1.4岩土工程任务托付文号、日期：_ 1.5工程规模、特征：_ _ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_ _ 1.7承接方式：_ 1.8预订的岩土工程工作

11、量：_ _ 其次条：发包人向承包人供应的有关资料文件 序号资料文件名称份数内容要求提交时间 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的缘由，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号资料文件名称份数内容要求提交时间 第四条：工期 第五条：收费标准及支付方式 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元（大写_）

12、，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 5.3本合同生效后，发包人按下表商定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起担当应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间 （工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元） 第六条：变更及工程费的调整 6.1本岩土工程进展中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更

13、文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人担当。 6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进展调整：_ _ 第七条：发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同其次条规定的内容，在规定的时问内向承包人供应资料文件，并对其完整性、正确性准时限性负责；发包人供应上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计

14、算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员供应必要的生产、生活条件；如不能供应时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作，及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题，并担当费用； 建立工程施工方案(推举)四 网签版建立工程合同范本 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商， 由乙方担当 探矿工程， 为保障工程顺当进展明确双方责任和义务达成如下协议： 一、工程工程： 单孔孔深200（假如超过200应由甲乙双方协议再定） 二、钻孔直径： 钻孔75，假如遇到特别状况不得60 三、单价： （不含

15、税）。 四、总工程量 五、甲方责任和义务： 1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。 2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平坦及外部协调。 3、甲方负责乙方解决施工过程中消失的问题，如搬家人力不够由甲方赐予协调。 4、甲方供应乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。 5、甲方需担当乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻止施工等，不行抗拒力除外。 六、乙方责任和义务 1、乙方负责按设计要求施工并供应合格的钻孔。 2、乙方负责钻孔质量，严格根据六大指标执行。 七、工程验收及付款方式： 1、工程验收：单孔完工后，由甲方进展验收， 验收合格

16、后，以实际进尺计算工程费。 2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的 费用元 , 乙方来回来回车费由甲方担当( 元 )。 全部工程完毕后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。 3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。 八、钻孔在实际进尺中如孔内消失坍塌、粉化、溶洞、出水等突_况下， 甲方应向乙方供应所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的状况下按实际进尺计算工程费用。九、其它： 本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。 十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：_年_月_日_年_月_日 建立工程施工

17、方案(推举)五 编号：_ 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区（县） 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：_ 1.2工程概况：_ 1.3分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4工程监理单位（全称）：_ 其次条作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_元（

18、人民币）大写：_元 4.2合同价款确实定原则（在确认的方式前划“）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： 4.2.1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日；构造木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢筋工_元/工日；砼工_元/工日；油工_元/工日；抹灰工_元/工日；架子工_元/工日；水暖工_元/工日；电工_元/工日；壮工_元/工日；_；_；_；按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中，地上构造：_元/；地下构造：_元/；初装修：_元/；水电：_元/；_；_； 分项工程

19、承包： 外墙面砖：_元/；屋面防水：_元/； 水磨石地面：_元/；水泥砂浆：_元/； 内墙一般抹灰：_元/；_；_；_。 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确：_ 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料： 5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成

20、作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算： 5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后_日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后_日内付清。 5.

21、3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救

22、伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_。 第七条工程质量、验收与保修 7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文

23、字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后_日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方商定如下：_。 第八条工期延误 8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力； 设计变更和工程量增加； 发包人未能按

24、合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展； 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展； 一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时； 发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2承包人应在上述状况发生后_日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于_日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 8.3非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同商定可顺延的工期）交工的，双方商

25、定： 第九条文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_。 第十条材料机具供给 10.1本工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场（400米内）。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领

26、用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条发包人的权利及义务 12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交

27、底。 12.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。 12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理

28、、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前_日通知承包人。 第十三条承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 133在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提

29、下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十四条违约责任 14.1发包人违约责任 14.1.1由于发包人缘由造

30、成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4

31、发包人违反财务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），

32、并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十五条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向_人民法院起诉。 第十六条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 第