2022年福建省监理工程师之合同管理自测预测题库带解析答案.docx

《2022年福建省监理工程师之合同管理自测预测题库带解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年福建省监理工程师之合同管理自测预测题库带解析答案.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 D2、下列情况中，投标保证金予以退还的是（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】 B3、关于标准设计施工总承包招标文件的说法正确的是（ ）。A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用C.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备

2、工程设计类执业资格【答案】 A4、根据标准设计施工总承包招标文件，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】 A5、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】 B6、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程

3、。该50万元工程款的签认应当由()。A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.发包人与发包人代表承担连带责任D.施工企业决定责任承担人【答案】 A7、某工程是采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PA.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【答案】 B8、标准资格预审文件组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】 A9、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.

4、电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】 A10、投标保证金（）。A.不记利息B.如是现金不计利息，如是保函则计息C.按银行同期存款利息计息D.按银行同期贷款利息计息【答案】 C11、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】 D12、根据标准施工合同，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用有条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣

5、清预付款止D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】 C13、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】 C14、根据标准设备采购招标文件，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场

6、地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】 C15、（2020年真题）根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】 A16、根据九部委发布的标准勘察合同，履约担保有效期（）。A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】 C17、监理人征得发包人同意后，应在开工日

7、期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】 B18、（2020年真题）根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】 A19、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关

8、费用的主体是（ ）。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人【答案】 D20、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】 A21、 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】 A22、关于抵押的说法，正确的是（ ）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】 A23、 在调价公式中，各可调因子的现

9、行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【答案】 C24、根据标准施工合同，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表.监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表.监理人在施工现场【答案】 A25、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。A.所有的B.与其年龄、智力相适应的C.与其年龄、智力不相适应的D.纯获利益的【答案】 C26、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时

10、未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（ ）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】 D27、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20 min内完成为宜D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】 B28、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的

11、是（）。A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位B.食物编码的变量长度为6位C.食物的重量的变量长度为6位D.进餐时间的变量长度为1位E.进餐地点的变量长度为2位【答案】 B29、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】 C30、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔【答案】 A31、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。A.附加服务B.额外服务C.伴随

12、服务D.增值服务【答案】 C32、根据NEC工程施工合同，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】 B33、采用FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。A.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】 A34、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。A.承包人应提前 14 天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人应向监理

13、人提交竣工文件、暂行操作和维修手册C.监理人应在 14 天内确定竣工试验的具体时间D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行【答案】 C35、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A.不予退还B.全部退还C.双倍退还D.减半退还【答案】 A36、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时【答案】 C37、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 B38、因被代理人对代理人授权不明

14、确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（ ）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】 A39、根据标准施工合同，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】 B40、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】 B41、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设

15、时，正确的处理程序是( )。A.承包人向监理人提出监理人与发包人协商监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出监理人向发包人报告发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出发包人与监理人协商监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出发包人通知监理人监理人向承包人发出变更指示【答案】 A42、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在( )签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年6月30日【答案】 C43、胶体和葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。A.使之升高B.使之降低C.

16、无变化D.先升高，后降低【答案】 B44、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.100D.300【答案】 C45、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（ ）。A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】 C46、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？( )A.轻钢龙骨纸面石膏板B.轻钢龙骨GRC板C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合

17、板D.轻钢龙骨硅酸钙板【答案】 C47、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。A.确定运动目标B.选择运动方式C.确定运动速度D.确定运动时间与频率【答案】 C48、FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。A.施工合同条件(1999年版)B.土木工程施工分包合同条件(1994年版)C.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件(1999年版)D.简明合同格式(1999年版)【答案】 B49、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】 A50、根据招标投标法实施条例的规定，

18、招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】 C51、美国AIA合同文本中，B系列代表（ ）。A.业主与建筑师之间合同的文本B.建筑师行业的有关文件C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同【答案】 A52、(2016年真题)根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】 B53、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（

19、）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.1B.2C.3D.7【答案】 B54、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】 C55、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】 C56、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。A.

20、无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销【答案】 B57、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D58、根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】 D59、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，

21、是由建设工程合同（ ）决定的。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答案】 A60、根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】 C61、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承

22、包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A62、根据标准施工合同，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】 D63、关于代理，下列说法不正确的是（ ）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代

23、理人承担【答案】 D64、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】 B65、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【

24、答案】 D66、依据建设工程设计招标投标管理办法，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】 B67、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】 B68、下列文件中，（ ）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金【答案】 C69、不属于数据库基

25、本结构的是（）。A.原始数据B.概念数据层C.数据共享D.逻辑数据层【答案】 C70、根据标准设备采购合同的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】 D71、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担

26、保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】 B72、根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（ ）。A.不利地质条件B.不利气候条件C.非自然的物质障碍D.不利水文条件【答案】 B73、根据标准设计招标文件，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优【答案】 C74、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验

27、收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A75、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】 A76、（2018年真题）根据设计施工总承包合同，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议

28、书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】 D77、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】 C78、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】

29、A79、根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是()。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】 C80、根据标准设计施工总承包招标文件，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由评标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】 B81、材料和通用型设备采购招标文件中，

30、标包划分是（ ）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】 D82、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】 C83、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A.开标时间至少5日前B.开标至少15日前C.资格评审工作开始前5天D.资格评审工作开始前15天【答案】 B84、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于E

31、CC核心条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】 D85、根据施工合同标准文本的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】 C86、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团

32、队的综合能力【答案】 D87、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】 C88、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A.邀请投标B.公开招标C.公开投标D.邀请招标【答案】 B89、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包

33、人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】 C90、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】 D91、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】 B92、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（ ）

34、。A.由买方进行检验B.由卖方进行检验C.有资质的第三方进行检验D.专用合同约定的其他检验方式【答案】 B93、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为 5000 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 160 万元，某投标人只提交投标保证金 140 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.160B.140C.100D.80【答案】 D94、保证法律关系至少必须有（ ）方参加。A.两B.三C.四D.五【答案】 B95、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主

35、体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】 B96、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】 B97、有关保证的表述中，说法不正确的是（ ）。A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履

36、行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】 C98、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 B99、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（ ）批准后执行。A.监理人B.发包人C.发包人与监理人D.发包人与分包人【答案】 B100、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔

37、偿应()A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失D.包括业主的全部损失加违约金【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、(2018年真题)根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。A.结合行业特点，编制本行业的通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】 BCD1

38、02、建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）A.依法纳税B.完成全部勘察工作C.发出开始勘察通知D.保证勘察作业规范、安全和环保E.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】 ABD103、在建设工程中，建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】 ABCD104、标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的（）”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。A.法人B.自然人C.工程师D.项目经理E.其他组织【答案】 A105、工程设计资质的种类中，（ ）设甲级、乙级。A.

39、工程设计行业资质B.工程设计专业资质C.工程设计综合资质D.工程设计专项资质E.工程设计通用资质【答案】 ABD106、根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定原则D.公平责任原则E.补偿性原则【答案】 AB107、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情形包括（）。A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.发包人未经过竣工验收即提前使用的部分工程的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.盘点时发现的短缺【答案】 ACD108、在项目施工招标中，资格预审须知中的

40、附加合格条件可以包括()。A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系【答案】 AD109、甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则下列说法正确的有（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索要替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务【答案】 ACD110、根据FIDIC施工合同条件，以下有关工程师的说法，正确的是（）。A.工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作B.工程

41、师是合同履行中独立的第三方，应履行合同中赋予的职责C.工程师履行职责过程中应保持公平的态度D.工程师的人员仅指具备资格的工程师E.工程师无权修改合同【答案】 AC111、按照建设工程施工合同（示范文本）对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()A.减少合同中的约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中的约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【答案】 A112、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并

42、签订提前竣工协议D.发包人应提供的条件E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励【答案】 CD113、 投标人须知的内容主要涉及( )。A.对招标人的要求B.投标文件的组成C.招标文件的组成D.开标时间、地点和开标程序E.对评标委员会的要求【答案】 BCD114、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.气侯条件C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】 ACD115、根据FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB 由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没

43、有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB 决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB 决定不满，则该决定对争端双方仍具有约束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端【答案】 ACD116、根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】 AC117、（2020年真题）投保建筑工程一切险， 需要在专用合同条款中约定的内容有（）A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】 BCD118、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】 CD119、根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有（）。A.进行测绘、