二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全附答案（A卷）.docx

《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全附答案（A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全附答案（A卷）.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全附答案（A卷）第一部分 单选题(50题)1、投标报价的主要工作包括： 确定基础标价组建投标报价班子研究招标文件复核工程量选择报价策略调整报价， 则正确的流程是（ ） 。A.B.C.D.【答案】： C 2、施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，施工机械台班单价不包括的费用是（ ）。A.折旧费B.检修费C.安拆费及场外运费D.二次搬运费【答案】： D 3、下列有关骨盆摄影的描述，正确的是A.骨盆测量时取正位摄片B.骨盆侧位可做常规体位C.髋部有畸形者，应调整至两侧髋部等高D.应用高千伏摄影E.必须都做清洁灌肠【答案

2、】： C 4、将连续变化的灰度或密度信息转化成离散的数字信息的过程称为A.采样B.D/A转换C.量化D.A/D转换E.过滤【答案】： C 5、形成潜影的首要条件是A.卤化银晶体B.卤化银晶体吸收了光子C.晶体结构的物理完整性D.自发氧化还原E.乳剂中无杂质质点的干扰【答案】： B 6、合同订立过程中， 属于要约失效的是（ ） 。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未做出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性变更【答案】： D 7、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究

3、试验费D.重要科学研究补助费【答案】： A 8、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： A 9、X线高压装置输出单相全波整流系数为A.0.74B.0.9C.0.95D.1.0E.1.2【答案】： A 10、在可行性研究阶段，投资估算原则上应采用（ ）进行投资估算的编制。A.指标估算法B.系数估算法C.生产能力指数法D.混合法【答案】： A 11、有关摄影距离的叙述，错误的是A.焦一片距又称FFDB.物一片距减小，模糊度增大C.焦一物距：焦点到被照体的距离D.物一片距：被照

4、体到胶片的距离E.焦一片距：焦点到成像介质的距离【答案】： B 12、根据合同法，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同【答案】： C 13、发生合同争议时，当事人应首先考虑通过( )解决争议。A.调解B.诉讼C.仲裁D.和解【答案】： D 14、某工地从某处采购同一种商业混凝土。 已知供应价格450元，运杂费50元。运输损耗宰为2% ，采购及保管费率为6%，则该商品混凝土的材料单价为()元。A.510B.530C.540D.540.6【答案】： D 15、项目后评价

5、是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（）A.统计法B.比例法C.理论计算法D.对比法【答案】： D 16、将探测器接收的信息转换为数字信号的是A.信号放大器B.探测器C.A/D转换器D.信号比较器E.后组探测器【答案】： C 17、外贸手续费指委托具有外贸经营权的经贸公司采购而发生的按外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取（ ）。A.2.5%B.3%C.1.5%D.2.8%【答案】： C 18、工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C.承包人是

6、初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿【答案】： D 19、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013 的有关规定，下列说法错误的是( )。A.招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，招标人对编制的招标工程量清单的准确性和完整性负责，投标人依据招标工程呈清单进行投标报价B.010101003001 ，其中003为分项工程项目名称顺序码C.以t为单位，应保留2位小数，第3位四舍五入D.以kg为单位，应保留2位小数，第3位四舍五入【答案】： C 20、某地已建设一栋面积为3000m2的教学楼,该教学楼建筑

7、工程部分概算指标为1000元/m2,其中墙涂料费为80元/m2,今拟建一栋建筑面积为5000m2的教学楼,外墙采用刷仿石漆,其费用为120元/m2,其他结构相同,则拟建教学楼的建筑工程分部分项工程费为()万元。A.360B.400C.520D.560【答案】： C 21、腕关节舟骨的骨折或病变的最佳摄影体位是A.腕部正位B.腕部外展位C.腕部侧位D.腕关节斜位E.腕关节轴位【答案】： B 22、下列叙述正确的是A.乳剂灰雾可直接测量B.感光材料未经曝光直接显影后产生的密度为片基灰雾C.乳剂灰雾和片基灰雾合成本底灰雾D.片基灰雾不能直接测量E.感光材料未经显影直接定影后产生的密度为最小密度【答案

8、】： C 23、巨幼细胞性贫血造成胎儿畸形最常见的是A.脑积水B.短肢畸形C.神经管缺损D.唐氏综合征E.先天性心脏病【答案】： C 24、OCT阳性是指在测试的30分钟内A.10分钟有3次中等宫缩情况下，晚期减速连续出现3次以上B.无宫缩时10分钟内出现3次晚期减速C.早期减速出现频率达50D.胎心率基线变异在6次以下E.早期减速在10分钟内连续出现3次以上【答案】： A 25、工业用地使用权出让最高年限为（ ）年。A.30B.50C.40D.70【答案】： B 26、初孕妇，骨盆各径线测量值为临界值，估计胎儿体重3200g。试产过程中，以下哪种情况应行剖宫产术A.临产4小时，宫口扩张2cm

9、，胎膜未破，胎头浮B.临产6小时，宫口扩张5cm，胎膜未破，胎先露S+1C.胎膜已破4小时，宫缩持续4550秒，间隔23分钟，胎先露S-1，产程无进展D.临产4小时，宫缩持续20秒，间隔78分钟，产程无进展E.胎心监护出现早减，宫口已开全，S+2【答案】： C 27、密度分辨力又称为A.高对比度分辨力B.密度函数C.低对比度分辨力D.密度响应曲线E.密度可见度【答案】： C 28、 由支终末细支气管组成的肺结构称为：( )A.肺小叶B.初级小叶C.次级小叶D.肺段E.肺腺泡【答案】： A 29、下列摄影位置的要求，错误的是A.腕关节正位-后前位B.1、2颈椎摄影-开口位C.髋关节正位-足尖外旋

10、D.消化道急腹症-立位E.腰椎正位-双膝屈曲【答案】： C 30、对于结构上相似、工艺上的同类、条件上具有可比性及变化规律性的产品，施A.比较类推法B.技术测定法C.统计分析法D.经验估计法【答案】： A 31、根据中华人民共和国民法典,合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价格变化处理的原则是（）。A.无论价格上涨还是下降,都按原价执行B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行C.遇价格上涨，按新价执行;遇价格下降,按原价执行D.遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降,按新价执行【答案】： D 32、根据建设工程施工合同示范文本）预付款的支付按照专用合同条款约定执行但最迟应在开工通知载明的开工日期（）

11、前支付。A.3B.7 天C.14天D.28天【答案】： B 33、增感屏受激发，产生荧光的物质是A.荧光体B.塑胶体C.硫酸钡D.无机颜料E.纤维化合物【答案】： A 34、某采用工程量清单计价的招标工程， 工程量清单中挖土方的工程量为 1300 立方米， 投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为 1500 立方米， 人、 料、 机费为 48000 元， 管理费为 34000 元， 利润为 4000 元， 投标人应承担的风险费用 4000 元， 则投标人甲填报的综合单价应为（ ） 元/立方米。A.72.30B.66.15C.78.46D.69.23【答案】： D 35、对静脉尿路造影出现的较

12、轻变态反应，处理方法不当的是A.可以让病人大口呼吸B.给病人吸氧C.注射一定量的地塞米松D.加大压迫力度E.密切注意病人的呼吸、心跳等状况，出现加重情况立即结束造影【答案】： D 36、根据陕西省建设工程工程量清单计价规则招标人要求对分包专业工程进行专业承包管理和协调的，并同时要求提供配合服务,总承包服务费可按分包专业工程估算造价的()计算。A.0. 8%1.2%B.2%4%C.5%8%D.10%12%【答案】： B 37、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支

13、付的工资【答案】： D 38、工程项目建设过程中发生的下列与材料有关的费用， 不可以计入建筑安装工程费中材料单价的是（ ） 。A.施工过程中发生的损耗B.材料原件C.运杂费D.采购及保管费【答案】： A 39、按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括（ ）。A.材料费B.专用工具费C.外购配套件费D.临时设施费【答案】： D 40、在建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，（）不仅影响项目的建设成本，也影响项目建成后的运营成本。A.设备方案B.项目建设规模C.工程方案D.技术方案【答案】： D 41、关于肘关节正位摄影的说法，错误的是A.检查肘关节及周围软组织B.使肘关节屈曲约呈120

14、C.背侧置于暗盒上D.尺骨鹰嘴置胶片中心E.照片显示肘关节间隙清晰【答案】： B 42、 根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定， 下列费用项目中， 属于施工机具使用费的是（ ） 。A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费【答案】： A 43、某施工企业购入一台自卸汽车,原价为 150000 元预计净残值 0000 元,预计使用年限 8 年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.60000B.45000C.36000D.21600【答案】： A 44、有关费用项目计取的审查要注意的方面不包括（ ）。A.措施费的计算是否符合有关的规定标准B.直接

15、费和利润的计取基础是否符合现行规定C.有无巧立名目，乱计费、乱摊费用现象D.预算外调增的材料差价是否计取了企业管理费【答案】： B 45、26岁，女性，GA.盆腔B超B.妇科检查C.阴道分泌物培养D.宫颈涂片检查E.血培养【答案】： B 46、在招标准备阶段， 投标人的主要工作包括（ ） 。A.购买招标文件B.编制投标文件C.签订施工合同D.进行市场调查【答案】： D 47、下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（ ）。A.设备购置费B.基本预备费C.涨价预备费D.铺底流动资金【答案】： A 48、下列关于胎心率早期减速的描述哪项不正确A.它的发生与子宫收缩同时进行B.下

16、降幅度60次/minC.子宫收缩后迅即恢复正常D.时间短E.是胎头受压的表现【答案】： B 49、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章【答案】： D 50、瓦氏(Water)位摄影，听眦线与台面的角度是A.12B.18C.23D.37E.40【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、(2009年)根据合同法，效力待定合同包括()的合同。A.损害集体利益B.无代理权人以他人名义订立C.一方以胁迫手段订立D.无处分权的人处分他人财产E.损害社会公共

17、利益【答案】： BD 2、安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费【答案】： ABCD 3、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（）。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E.产业政策【答案】： AD 4、下列选项中， 属于公开招标的优点的是（ ） 。A.缩短了招标时间B.投标竞争激烈程度较差C.工作量大， 费用高D.择优率更高， 易于获得有竞争性的报价E.可以较大程度的避免招标过程中的贿标行为【答案】： D 5、投资估算编制说明的主要内容有（ ）。A.有关参数、率值选定的说明B.编制范围C.

18、编制方法、依据D.主要技术经济指标E.工程设计方案【答案】： ABCD 6、根据中华人民共和国价格法，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有（ ）。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.非自然垄断经营的商品价格C.资源稀缺的少数商品价格D.重要的公益性服务价格E.重要的公用事业价格【答案】： ACD 7、根据注册造价工程师管理办法的规定，下列关于法律责任的表述中，正确的是（）。A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，申请人在1 年内不得再次申请造价工程师注册B.聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，给予警告，并可处以1 万元以上3 万元以下的罚款C.以欺骗、

19、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的，撤销其注册，1 年内不得再次申请注册D.未办理变更注册而继续执业的，给予警告，并可处以1 万元以上3 万元以下的罚款E.注册造价工程师的聘用单位未按照要求提供造价工程师信用档案信息的，逾期未改正的，可处以1000 元以上1 万元以下的罚款【答案】： AB 8、美国工程造价管理特点是指（）。A.完全市场化的工程造价管理模式B.具有较完备的法律及信誉保障体系C.政府直接管理造价工程师执业资格D.具有较成熟的社会化管理体系E.具有现代化的管理手段【答案】： ABD 9、关于预算定额编制的说法，正确的有（）。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合

20、施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E.以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 10、根据建设工程施工合同（示范文本），下列选项正确的有（）。A.不利物质条件包括气候条件B.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由发包方承担C.任何情况下，发包人不得压缩合理工期D.发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担E.发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担【答案】：

21、C 11、按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为（）。A.目标合同B.单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同E.工程总承包合同【答案】： BCD 12、材料储备定额天数由当地材料供应的（ ）等因素决定。A.在途天数B.加工天数C.整理天数D.保险天数E.市场行情【答案】： ABCD 13、在下列情形中，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000 元以上2 万元以下的罚款的是（）。A.未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的B.违反规定，新设立的分支机构不备案的C.以给予回扣、恶意压低收费等

22、方式进行不正当竞争的D.违反规定跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的【答案】： BD 14、按照编制程序和用途，建设工程定额包括施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标，下列关于这些定额的表述中正确的有（ ）。A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的【答案】： AD 15、 关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法正确的有（ ）。A.建设工程施工合

23、同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，应予支持C.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.工程欠款的利息从应付工程价款之日计付E.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持【答案】： CD 16、工程施工本钱治理中， 本钱分析的根本方法包括() 。A.因素分析法B.差额计算法C.比率法D.比拟法E.价值工程法【答案】： ABCD 17、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具

24、体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： ACD 18、投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（）。A.投标截止时间前送达投标文件B.最好是在截止日期前一天C.要求招标人签收投标文件D.送达文件必须两人以上E.在

25、规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回【答案】： AC 19、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资及其各项费用的经济指标C.投资估算指标是一种计价定额D.投资估算指标主要用于编制投资估算E.投资估算指标只能反映建设项目、单项工程、单位工程的相应费用指标【答案】： BCD 20、工程造价中建设投资的内容包括( )。A.价差预备费B.建设期利息C.建设用地费D.基本预备费E.建筑安装工程费【答案】： ACD 21、工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（ ）的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.独立B.公正C

26、.诚实信用D.客观E.公开【答案】： ABCD 22、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另

27、有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案】： ABCD 23、我国现行投资估算中建设单位管理费应包括( )等。A.工程招标费B.竣工验收费C.建设单位采购及保管费D.可行性研究费【答案】： AB 24、基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的（）。A.调制砂浆的用工B.砌砖的用工C.运砖的用工D.筛沙子的用工E.淋石灰膏的用工【答案】： ABC 25、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.技术开发费B.印花税C.已完工程及设备保护费D.

28、二次搬运费E.财产保险费【答案】： AB 26、专利研制成本中的直接成本是指研制过程中直接投入发生的费用，主要包括（ ）。A.资料费B.咨询鉴定费C.非专用设备折旧费D.工资费用E.管理费【答案】： ABD 27、下列费用项目中，属于与项目建设有关的其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E.工程招标费【答案】： BC 28、评标委员会应当否决其投标的情形有( )。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.同一投标人按招标文件要求提交备选投标C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标文件对招标

29、文件的实质性要求作出响应E.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价【答案】： AC 29、建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素有（ ）等。A.设备方案B.建设地区及建设地点C.环境保护措施D.项目建设规模E.移民安置【答案】： ABCD 30、专利及专有技术使用费包括( )。A.国外设计资料费B.国内设计资料费C.国内有效专利使用费用D.商标权、商誉和特许经营权费E.人员培训费及职工福利费【答案】： ACD 31、下列属于措施项目费的有( )。A.工程排污费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.小型机械设备进场费E.工程定位复测费【答案】： BC 32、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.

30、决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： ACD 33、根据中华人民共和国建筑法，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件有( )。A.符合规定的注册资本B.从事相关活动的技术装备C.足够数量的以往类似业绩D.符合要求的年纳税金额E.与其从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员【答案】： AB 34、征地补偿费包括（ ） 。A.新菜地开发建设基金B.土地补偿费C.土地增值税D.安置补助费E.青苗补偿费【答案】： ABD 35、关于其他项目清单的编制，说法正确的有()。A.暂列金额是预见

31、肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料、工程设备暂估价D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C 36、根据民法典 规定， 属于效力待定合同的有（ ） A.限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的B.行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同D.房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖合同E.法定代表人越权订立合同且相对人

32、知道该情形的【答案】： BD 37、发、承包双方在工程质量保修书中约定的建设工程的保修范围包括（ ）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.自行装修装饰工程D.供热与供冷系统E.设备安装和装修工程【答案】： ABD 38、下列费用中属于措施费的是（）。A.二次搬运费B.夜间施工增加费C.环境保护费D.社会保险费E.定额测定费【答案】： ABC 39、下列关于定金的说法，正确的是( )。A.当事人可以约定一方向另一方给付定金作为债权的担保B.债务人履行债务后，定金必须收回C.债务人履行债务后，定金不得抵作价款D.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金E.收受定金的一方不履行约定债务的，应

33、当双倍返还定金【答案】： AD 40、属于建筑安装工程中措施费的是（）。A.施工排水、降水费B.环境保护费C.脚手架费D.施工机械使用费E.二次搬运费【答案】： ABC 41、我国合同法规定，对格式条款的理解发生争议时（）。A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款E.提供格式条款一方免除自身责任，加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效【答案】： BD 42、根据工程造价咨询企业管理办法，甲级工程造价咨询企业的资质标准有（ ）

34、。A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上B.注册造价工程师不少于10人C.企业注册资本不少于200万元D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%【答案】： AB 43、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 44、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件包括（）。A.当事人有过错B.违约行为客观存在C.抗辩事由不能成立D.有损害后果的发生E.当

35、事人的过错行为与造成的损失有因果关系【答案】： AD 45、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为5年E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】： ACD 46、工程量清单计价中，措施项目的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A.人工费、材料费和设备费、施工机具使用费B.管理费C.规费D.利润E.税金【答案】： ABD 47、下列情形中，注销“全国建设工程造价员资格证书”及

36、从业印章的有（）。A.验证不合格且限期整改未达到要求的B.信用档案信息有不良行为记录的C.不具有完全民事行为能力的D.四年内参加继续教育不满40学时的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的【答案】： ABC 48、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】： ACD 49、投资机会研究和初步可行性研究阶段,建设投资估算编制方法有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法【答案】： ABC 50、根据招标投标法，下列关于投标和评标的说法中，正确的是（）。A.投标人如果准备中标后将中标项目转让的，应在中标后通知招标人B.联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成D.与投标人有利害关系的人不得进人相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】： CD