2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库（满分必刷）.docx

《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库（满分必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库（满分必刷）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建工程法规题库内部题库（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成（ ）。A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】： A 2、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起( )年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】： A 3、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。A.施工行为地 B.施工合同签订地 C.施工单位所

2、在地 D.施工项目业主住所地【答案】： A 4、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下【答案】： D 5、根据民法典的规定，下列合同属于实践合同的是()。A.建设工程合同B.保管合同C.买卖合同D.融资租赁合同【答案】： B 6、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）A.文物保护单位B.建设单位C.

3、施工单位D.设计单位【答案】： A 7、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。A. 2008年3月16日B. 2008年3月31日C. 2008年4月7日D. 2008年4月11日【答案】： C 8、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立【答案】： D 9、在城市规划区内以

4、划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。A.国有土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】： D 10、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】： D 11、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签订地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】： C 12、2014年2月1日，某

5、建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】： B 13、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。（2014）A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直

6、辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】： D 14、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】： C 15、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自

7、治区、直辖市人民政府【答案】： B 16、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016 年12 月30日竣工。2016 年11 月15 日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位（ ）。A.构成违约，应承担违约责任B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任C.不构成违约，但应承担工程延误损失D.不构成违约，可以不承担违约责任【答案】： B 17、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的 B.鉴定人员工作有瑕疵的 C.鉴定程序违法的 D.鉴定结论依据不足的【答案】： A 18

8、、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（ ）。A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格后方可任职C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业。作业人员更换了施工现场，如果岗位相同，无需培训D.采用新工艺时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】： D 19、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。2018真题A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡

9、规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】： D 20、中国仲裁协会是（ ）。A. 国家行政机关的组成部分B. 国家司法机关的组成部分C. 国家事业单位的组成部分D. 依法成立的社团法人【答案】： D 21、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（ ）。A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督【答案】： B

10、22、根据注册建造师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构 是（）A. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B. 国务院建设主管部门C. 中国建筑业协会建造师分会D. 国务院发展和改革委员会【答案】： B 23、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。（2016）A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书【答案】： C 24、下列关于建设工程招标方式的说法中，错误的是（ ）。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不

11、特定法人、其他组织投标B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，公开招标费用比较高的,可以邀请招标【答案】： D 25、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.7B.10C.15D.30【答案】： B 26、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身

12、伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。A.施工单位构成违约，应承担违约责任B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任C.施工单位构成违约，但是可以免责D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】： C 27、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。2014真题A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束【答案】： C 28、关于转代理的说法，正确的是（）。（2016）A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保

13、护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不征被代理人的同意【答案】： C 29、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（ ）义务。A. 危险报告B. 遵守安全生产规章制度的C. 批评和检举、控制D. 接受安全生产教育培训的【答案】： A 30、在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B

14、.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】： D 31、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（ ）。A. 延续有效B. 注销注册或变更注册C. 被吊销D. 被撤销【答案】： B 32、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】： B 33、根据建筑法的规定，以下表述正确的是()。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等

15、级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】： D 34、下列关于安全生产许可证说法，正确的是（ ）。A.建设单位应取得安全生产许可证B.安全生产许可证的有效期为 5 年C.建设部门进行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证D.发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证【答案】： D 35、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A.违反限制消费令的B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转

16、移财产等方法规避执行的C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的【答案】： D 36、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。A.专业性过强他人无法参与B.独立性不需要干涉C.保密性不需要外人参与D.快捷性的需要【答案】： C 37、（2019年真题）下列责任中属于设计单位安全责任的是()A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】： D 38、项目经理部是施工企业根据建设工程施

17、工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。A.县级以上人民政府B.企业法人C.设计单位D.监理单位【答案】： B 39、根据建设工程质量管理条例，关于设计单位权利的说法，正确的是（ ）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定【答案】： C 40、下列关于注册建造师执业范围的说法中，正确的是( )。A.二级建造师可在全国范围内以注册建造师名义执业B.可担任各类工程项目施工负责人C.注册有效

18、期内不得变更注册到另一企业D.一级建造师可担任特级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理【答案】： D 41、唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的（ ）。A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判D.法院应当公开审理此案并公开宣判【答案】： C 42、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由()。A.被代理

19、人B自行承担责任B.代理人A独立承担责任C.被代理人B和代理人A负连带责任D.代理人A和被代理人B承担按份责任【答案】： C 43、（2019年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 44、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”

20、不能以发包人为被告主张权利【答案】： A 45、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【答案】： D 46、下列不属于行政处罚的是( )。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役【答案】： D 47、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是()。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.由于建设

21、单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： D 48、关于行政责任,下列说法中正确的是()A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分C.行政拘留属于行政处罚D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿【答案】： C 49、根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备

22、案。A. 5B. 15C. 10D. 30【答案】： B 50、某施工企业于2014 年3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014 年3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014 年4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2014 年3 月5 日B.2014 年3 月12 日C.2014 年3 月20 日D.2014 年4 月10 日【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（

23、 ）。A. 该仲裁协议当然无效B. 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效C. 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D. 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E. 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效【答案】： B 2、下列对于部门规章的表述正确的有()。A.没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B.部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定C.部门规章签署公布后，及时在国务院公报D.部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行

24、政法规【答案】： ACD 3、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】： ABC 4、关于企业所得税法中征税对象的说法,正确的有()A.居民企业来源于境外的所得B.居民企业来源于中国境内的所得C.设立机构、场所的非居民企业,其机构、场所来源于中国境内的所得D.未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得E.在中国境内设立机构、场所的非居民企业,其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得【答案】： ABC 5、劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作

25、时间E.社会保险【答案】： AB 6、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有（ ）A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要对丙企业承担责任D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任E.乙银行有权要求甲企业与乙企业对50万元债务平均分摊责任【答案】： AB 7、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚（ ）。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D

26、.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 8、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 9、根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E.房屋建

27、筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： AD 10、下列各项中，属于建设单位的质量责任和义务的是（ ）。 A. 依法对建设工程使用的主要材料、构配件和设备进行进场检测B. 依法实施工程监理C. 依法办理工程质量监督手续D. 依法保证提供的建筑材料符合要求E. 依法进行装修工程【答案】： BCD 11、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列生产安全事故中属于重大生产安全事故的是()。A.3人死亡事故B.10人死亡事故C.30人死亡事故D.50人重伤事故E.5000万元直接经济损失事故【答案】： BD 12、关于仲裁协议的说法,正确的有（ ）A.仲裁协议必须在

28、纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 13、（2020年真题）根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 14、根据工程建设项目自行招标试行办法的规定，招标人自行办

29、理招标事宜所应具备的条件包括（ ）。A. 有从事同类工程建设项目招标的经验B. 设有专门的招标机构或者拥有2名以上专职招标业务人员C. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量D. 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E. 具有项目法人资格【答案】： ACD 15、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两次以上三级工程建设质量安全

30、事故的D.未履行保修义务,造成严重后果的E.未取得施工许可证擅自施工的【答案】： ABD 16、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（ ）。A. 甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B. 乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C. 丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理D. 丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E. 戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【答案】： ACD 17、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事

31、责任的有（）。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 18、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当对应急救援工作做到()。A.配备必要的应急救援器材B.制定本单位生产安全事故应急救援预案C.不定期组织演练D.配备专职应急救援人员E.建立应急救援组织【答案】： AB 19、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁

32、委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 20、根据工伤保险条例，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 21、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有()。A.建筑意外伤害保险是一种社会保险B.保险费由施工企业支付C.保险费由职工分摊D.保险费应当列入建筑安装工程费用E.

33、提前竣工的,保险责任自行终止【答案】： BD 22、工程监理单位的义务包括（ ）。A.依法承担工程监理业务B.向施工单位提供真实、准确的资料C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.不得转让监理业务【答案】： A 23、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()。A.因回填土方不实导致基础沉陷B.因地震作用造成墙体倾斜C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落D.因他人纵火导致装修烧毁E.因连接螺栓错误导致设备震动【答案】： AC 24、下列情形中,导致劳动合同无效或者部分无效的有A.乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立B.以欺诈的手段,使对方在违背真实意思的情

34、况下订立C.约定内部承包违约金D.以胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立E.重大误解,在违背真实意思的情况下订立【答案】： ABD 25、可以质押的权利包括（ ）。A.汇票、支票B.建设用地使用权C.提单、本票D.依法可以转让的股份、股票E.著作权中的人身权【答案】： ACD 26、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的（ ）。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【答案】： ABC 27、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民

35、政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 28、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 29、根据事故具体情况,事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。A.监察机关 B.人民法院 C.公安

36、机关 D.人民检察院 E.工会【答案】： ACD 30、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2017真题A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】： A 31、因（ ）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。A. 保管合同B. 运输合同C. 买卖合同D. 加工承揽合同E. 供电合同【答案】： ABD 32、（2020年真题）在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志

37、，该标识和封志应标明（）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】： BCD 33、依照法律规定，下列不得为保证人的有（ ）。A. 某市第一中学B. 某分公司经理C. 有法人书面授权的某公司法律部D. 有法人书面授权的某公司上海分公司E. 某市公正机关【答案】： AC 34、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【答案】： CD 35、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均

38、具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）。 A. 丙企业不能作为联合体的成员B. 在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C. 联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D. 若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E. 联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任【答案】： ABD 36、所有的合同的订立过程都必须经过（ ）过程。A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 公证E. 鉴证【答案】： BC 37、下列与土地有关的物权说法正确的是（ ）。 A.城市郊区的土地归国家所有 B.建设用地使用

39、权只能存在于国家所有的土地上 C.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分 D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 E.建设用地使用权、地役权都属于用益物权【答案】： B 38、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（ ）。A.建筑面积为350平方米采暖改造工程B.工程投资额38万元的节能工程C.农民在宅基地上建造的二层自建房屋D.防洪堤汛期抢修工程E.外资工程【答案】： CD 39、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（ ）。（2015）A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的

40、组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 40、在建设工程领域常见的行政处罚有()。A.降低资质等级B.责令停止施工C.取消投标资格D.记过E.裁决损害赔偿【答案】： ABC 41、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（)。A.各自应负责的安全生产管理范围B.各自应尽的安全生产管理职责C.各自应釆取的安全措施D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E.双方的安全责任由总承包单位确定【答案】： BC 42、设计单位的安全责任包括()。（2014）A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导

41、意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果承担责任【答案】： AB 43、下列情形中，属于违法分包的有（ ）。A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的B.未经建设单位同意将专业工程分包的C.分包单位将分包工程再分包的D.将钢结构工程分包的E.专业作业承包人将劳务作业分包的【答案】： ABC 44、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果

42、的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 45、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 46、关于建设工程见证取样和送检的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】：