2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案下载.docx

《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案下载.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案下载第一部分 单选题(50题)1、我国的建设工程监理属于国际上（ ）项目管理的范畴。A.业主方B.总包方C.监理方D.设计方【答案】： A 2、某工程项目实施过程中,监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准,监理人的下列做法中,正确的是( )。A.自行对设计进行修改B.直接要求设计人更正C.要求承包人提出变更建议D.书面报告委托人要求设计人更正【答案】： D 3、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则( )。A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序【答案】： A 4、对施工生产要素

2、施工环境的控制主要是采取（）的控制方法。A.动态控制B.预测预防C.跟踪管理D.技术控制【答案】： B 5、在项目成本的形成过程中，通过成本控制主要是对生产经营（）进行指导、监督、检查和调整。A.所消耗的人力、物资资源和费用开支B.所消耗的人力、物资资源和费用计划C.已经发生的偏差的及时纠正D.将要发生的偏差的及时纠正【答案】： A 6、作为施工成本管理的任务，对施工成本进行分析，目的是分析()。A.评定成本责任者业绩B.成本的发展趋势C.成本升降的因素D.确定成本规划方案【答案】： C 7、建设工程管理的内涵涉及工程项目全寿命的管理，其运行阶段的管理被称为（）。A.项目管理B.实施管理C.开

3、发管理D.设施管理【答案】： D 8、修正的总费用法是对总费用法的改进，不属于修正内容的是（ ）A.将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期B.计算受影响时段内所有施工工作所受的损失C.与该项工作无关的费用不列入总费用中D.对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量【答案】： B 9、关于建设工程项目进度控制的说法，不正确的是（ ）。A.进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程B.项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的C.施工进度控制直接关系到工程的质量和成本D.进度控制的目的是通过控制以实现

4、过程的进度目标【答案】： B 10、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（ ）承担。A.业主B.分包单位C.施工总承包管理单位D.施工总承包单位【答案】： C 11、对于有消耗定额的材料，以消耗定额为依据，实行限额领料制度。限额领料的形式不包括（ ）。A.按分项工程实行限额领料B.按工程部位实行限额领料C.按单位工程实行限额领料D.按分部工程实行限额领料【答案】： D 12、采用实际费用法计算索赔费用时，()即是承包商应得的索赔金额。A.直接费的额外费用B.直接费的额外费用+应得的利润C.直接费的额外费用+应得的间接费D.直接费的额外费用+应得的间接费和利润【答案】： D

5、 13、预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（ ）d前支付。A.7B.14C.28D.42【答案】： A 14、下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（ ）。A.调整设计B.调整管理职能分工C.调整进度管理D.落实加快工程施工进度所需的资金【答案】： C 15、下列不属于内部管理不良预警系统的是（ ）。A.设备管理预警B.质量管理预警C.政策法规变化的预警D.人的行为活动管理预警【答案】： C 16、工程项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（ ）。A.组织控制B.进度控制C.信息控制D.目标控制【答案】： D 17、在沟通过程

6、中处于主导地位的是（?）A.沟通主体B.沟通客体C.沟通环境D.沟通渠道【答案】： A 18、以下选项中，属于项目管理规划大纲内容的有（ ）。A.项目成本管理 B.进度计划C.安全生产计划 D.技术经济指标【答案】： A 19、关于现场食堂管理的说法，以下正确的是（ ）。A.食堂必须有卫生许可证，80以上的炊事人员有持身体健康证上岗B.制作问、储藏间应独立设置，粮食存放台距墙和地面应大于0.1mC.制作间灶台及周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.2 mD.食堂外应设置密闭式泔水桶【答案】： D 20、某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元。工程完工时共发生人工费600

7、万元，差旅费5万元，管理人员工资98万元。材料采购及保管费15万元，根据企业会计准则第15号-建造合同，间接费为（）万元。A.103 B.50 C.15 D.70【答案】： A 21、世行采购指南对履约担保的规定工程的招标文件要求一定金额的保证金，下列说法错误的是（ ）A.在合同规定从每次定期付款中扣留一定百分比作为质量保证金直到最终验收为止B.保证金的一部分应展期至工程竣工日之后，以覆盖截至借款人最终验收的缺陷责任期或维修期C.不允许承包人在临时验收后用等额保证金来代替质量保证金D.保证金金额足以抵偿借款人（发包人）在承包人违约时所遭受的损失【答案】： C 22、下列工作中，属于项目实施阶段

8、经济策划的是()。A.融资方案的深化分析B.项目效益分析C.项目建设成本分析D.融资方案【答案】： A 23、关于施工项目或成本核算方法的说法，正确的是（）。2018真题A.表格核算法的优点是覆盖面较大B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算【答案】： C 24、根据建设工程监理师范，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经()批准后执行（2013）A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.业主代表【答案】： B 25、根

9、据建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201，关于施工承包合同中缺陷责任说法，正确的是（ ）。A. 缺陷责任期自实际竣工日期起计算B. 缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务C. 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算D. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算【答案】： B 26、施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法（2014）A.量化管理B.量价分离C.弹性管理D.指标包干【答案】： B 27、关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是( )。A.

10、业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标B.业主方的投资目标指项目的施工成本目标C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理【答案】： A 28、对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（ ）进行验收。A. 单位工程B. 分部工程C. 分项工程D. 检验批【答案】： D 29、关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。A.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准B.采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准C.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出

11、申请的日期为准【答案】： C 30、下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是（ ）。（2015）A.施工资源的需求计划 B.施工资源的优化配置 C.投入材料的堆场设计 D.施工机械的分析选择【答案】： D 31、关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（）。（2018年真题）A.施工安全技术措施应包括应急预案B.施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施C.编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行D.编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案【答案】： A 32、根据政府对工程质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（ ）建立。A.建设项目 B.单项工程C.分部工程 D

12、.单位工程【答案】： D 33、关于施工合同条件即“新红皮书”，下列选项中正确是（ ）。A.该合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目B.该合同计价方式属于单价合同，不允许子项包干C.由业主监督工进度、质量、签发支付证书、接收证书和履约证书、处理合同中的有关事项D.该合同一般情况下，单价不随各类物价波动调整【答案】： A 34、某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方，后由于设计变更导致工程量增加到50000方，原定工期为120天，合同规定工程量增减10%为承包人应承担的风险。则按比例分析法，承包人提出的工期索赔值为（ ）。A.12天B.15天C.1

13、8天D.21天【答案】： C 35、在工程质量事故调查中，县级政府可以委托事故发生单位组织事故调查的事故是（）。A.经济损失低于1000万元的一般事故B.未发生人员伤亡的一般事故C.专业性较强的一般事故D.涉及国家机密的一般事故【答案】： B 36、下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有（ ）。A.明确质量控制目标B.确定质量抽样数量C.质量控制人员在现场进行指导D.动态跟踪管理质量控制点【答案】： A 37、-个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，如：一般项目的结构编码由()个字符组成。A.一B

14、.二C.三D.四【答案】： D 38、对项目施工方法进行改进，是项目目标动态控制的（）措施。A.经济B.管理C.技术D.组织【答案】： C 39、重大质量事故是指，造成（ ）万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。A.4000B.3000C.2000D.5000【答案】： D 40、根据建设工程施工专业分包合同（GF-2003-0213），下列说法正确的是（ ）。A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地B.分包人可直接致函发包人或工程师C.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令D.分包合同价与总承包合同相应部分的价款存在连带关系【答案】： C 41、根据建设工程项目管理规范G

15、B/T 50326-2017，某工程的风险为一级风险，则表明该工程（ ）。A.风险等级较高，风险后果严重B.风险等级最高，风险后果是灾难性的C.风险等级一般，风险后果一般D.风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略【答案】： B 42、施工企业在施工过程出现质量问题，由于监理单位失职未曾发现，在竣工验收过程中，建设单位经抽查发现了该质量问题，则下列说法中正确的是（ ）。A. 应免除施工企业全部责任，由监理单位承担责任B. 应免除施工企业部分责任，由监理单位承担部分责任C. 不能减轻或免除施工企业的质量责任D. 业主和监理单位承担该质量问题的连带责任【答案】： C 43、根据中华人民共和国建筑

16、法，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.质量监督站 D.建设单位【答案】： D 44、某高层建筑施工至10 层时，发现12 层误用了安定性不满足要求的水泥，该质量事故的处理方案是（ ）。A.加固处理B.返工处理C.限制使用D.改变使用功能【答案】： B 45、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（ ）所规定的质量标准。A. 施工承包企业B. 建设工程项目目标C. 国家工程质量验收标准D. 国家工程建设强制性标准【答案】： B 46、大中型工程项目把项目总施工成本最后分解到()中。A.单位工程

17、B.单项工程C.分部工程D.分项工程【答案】： D 47、关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择，下列说法错误的是（ ）。A.在工程所在国仲裁B.在被诉方所在国仲裁C.在起诉方所在国仲裁D.在合同中约定的第三国仲裁【答案】： C 48、对钢筋中的磷、硫含量，混凝土中粗集料中的活性氧化硅成分进行现场检查的方法是（ ）。A. 目测法B. 实测法C. 理化试验D. 无损检测【答案】： C 49、在物资采购管理工作中，编制完成采购计划后进行的工作是()。A.进行采购合同谈判，签订采购合同B.明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任C.选择材料、设备的采购单位D.进行市场调查，选择合格产品供应单位

18、，建立名录【答案】： D 50、下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据建筑工程施工合同（示范文本）（GF20130201），可以顺延工期的情况有（）。A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知B.发包人未按合同约定提供施工现场C.发包人提供的测量基准点存在错误D.监理未按合同约定发出指示、批准文件E.分包商或供货商延误【答案】： BCD 2、质量管理的实施职能在于将质量的目标值，通过（）转换为质量的实际值。A.

19、生产要素的投入B.技术创新研发C.作业技术活动D.产出过程E.质量管理活动【答案】： ACD 3、建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划决策和实现过程中各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（）等。A. 技术因素B. 组织因素C. 管理因素D. 环境因素E. 社会因素【答案】： ACD 4、根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.政府的工程质量监督部门E.材料设备供应商【答案】： ABCD 5、建筑材料采购合同中，宜采用包装物折价回收办法的是（）。A.油漆桶B.麻袋C.集装箱D.电缆卷筒E.玻璃瓶

20、【答案】： AB 6、设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理的目标包括（ ）。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.项目的投资目标E.项目的范围目标【答案】： ABCD 7、应用动态控制原理进行投资控制纠偏的措施主要包括()。A.调整管理职能分工B.采用价值工程的方法C.调整或修改设计D.调整投资控制的方法和手段E.优化施工方法【答案】： BCD 8、在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是（ ）。A.该工作的总时差为零B.该工作的自由时差为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长【答案】： A

21、C 9、（2019年真题）下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。A.清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器B.施工现场道路指定专人定期洒水清扫C.机动车安装减少尾气排放的装置D.拆除旧建筑时，适当洒水E.化学用品妥善保管，库内存放避免污染【答案】： ABCD 10、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有( )。A.周边居民或单位的干预 B.实施控制过程中的风险C.投标策略错误 D.调整税率E.合同条款不严密【答案】： BC 11、（2018年真题）根据建设工程监理规范，工程建设监理实施细则应包括的内容有（）。 A.专业工程的特点B.监理工作的流程C.监理工

22、作的控制要点D.监理工作的目标值E.监理的工作范围【答案】： ABCD 12、建设工程项目施工作业质量自控的要求包括（ ）。A.重点控制B.预防为主C.坚持标准D.全程监督E.记录完整【答案】： ABC 13、工程建设监理规划的编制依据有()。A.建设项目相关的合同文件B.监理大纲C.施工组织设计D.与建设工程项目有关的标准.设计文件和技术资料E.建设工程的相关法律【答案】： ABD 14、下列属于安全生产内部管理不良预警系统的内容的是（ ）。A.质量管理预警B.政策法规变化预警C.人的行为活动管理预警D.技术变化的预警E.设备管理预警【答案】： AC 15、关于建筑市场各方主体的不良行为记录

23、，下列说法正确的是（ ）。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由住房和城乡建设部统一在全国公布B.不良行为记录由省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果C.对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询D.对拒不整改的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息的公布期限E.整改结果应列于相应不良行为记录后，但不得供有关社会公众查询【答案】： ABCD 16、成本加酬金合同有许多形式，主要有（ ）。A.工程成本总价合

24、同B.成本加固定费用合同C.成本加固定比例费用合同D.成本加奖金合同E.最大成本加费用合同【答案】： BCD 17、（2017年真题）根据建设项目工程总承包管理规范GB/T50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（）。A.任命项目经理，组建项目部 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实项目建设资金 D.进行项目策划，编制项目计划 E.实施项目运行管理【答案】： AD 18、建设项目工程总承包方的工作中，属于施工阶段的工作有()。A.移交工程资料B.进行竣工决算C.办理决算手续D.进行项目总结E.对项目部人员进行考核评价【答案】： AB 19、施工方案是以分部（分项）工程或专项工

25、程为主要对象编制的施工技术与组织方案，其主要内容包括()。A.工程概况B.施工安排C.施工现场平面布置D.施工方法及工艺要求E.施工准备与资源配置计划【答案】： ABD 20、建设工程项目施工成本计划的编制依据有（ ）。A. 建设投资估算书B. 投标报价文件C. 施工组织设计或施工方案D. 施工成本预测资料E. 施工招标公告【答案】： BCD 21、关于编制施工成本计划的说法，以下正确的是（）。A.3种编制施工成本计划的方式并不是相互独立的，在实践中往往是结合起来使用，扬长避短B.施工成本计划的编制以成本核算为基础，关键是确定目标成本C.按进度编制施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示

26、D.在编制施工成本支出计划时，无须考虑不可预见费E.施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费【答案】： AC 22、应急预案应当及时修订的情形有（）。A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源C.应急组织指挥体系或者职责已经调整D.依据的法律、法规、规章和标准发生变化E.应急预案演练计划发生变化【答案】： ABCD 23、关于施工组织设计的编制与审批，下列说法正确的有（ ）。A.施工组织设计应由项目负责人主持编制B.施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批C.单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批D.施工方案

27、应由项目技术负责人审批E.对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程需编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经建设单位技术负责人签字后实施【答案】： ACD 24、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），发包人责任和义务有（）。A.办理建设工程施工许可证 B.办理建设工程规划许可证 C.办理工伤保险 D.提供场外交通条件 E.负责施工场地周边的环境保护【答案】： ABD 25、下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有（）A.基坑开挖施工流程B.设计变更工作流程C.投资控制工作流程D.房屋装修施工流程E.装配式构件深化设计流程【答案】： BC 26、下列施工成本管理措

28、施中属于技术措施的是：（ ）。A.确定合理的工作流程B.进行技术经济分析C.确定最佳的施工方案D.加强施工任务单管理E.及时结算工程款【答案】： BC 27、关于项目管理组织结构模式说法正确的有（ ）。A. 矩阵组织适用于大型组织系统B. 矩阵组织系统中有横向和纵向两个指令源C. 职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源D. 大型线性组织系统中的指令路径太长E. 线性组织结构中可以跨部门下达指令【答案】： ABD 28、根据建设项目工程总承包管理规范，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（ ）。A.办理项目资料归档B.进行竣工决算C.对项目人员进行考核评价D.办理管理权移交E.解

29、散项目部【答案】： AC 29、当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（ ）。A. 调整关键路线的长度B. 调整非关键工作时差C. 调整组织结构D. 增减工作项目E. 调整资源的收入【答案】： ABD 30、单位工程竣工成本分析的内容包括（）。2014A.专项成本分析 B.竣工成本分析 C.成本总量构成比例分析 D.主要资源节超对比分析 E.主要技术节约措施及经济效果分析【答案】： BD 31、当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。A.业主资金不到位B.工程量发生较大的变化C.承包商自身成本发生较大的变化D.国家相关政策发生变化E.通货

30、膨胀达到一定水平【答案】： BD 32、建设工程项目施工成本控制的主要依据有（ ）。A.工程承包合同B.进度报告C.施工成本计划D.施工成本预测资料E.工程变更【答案】： ABC 33、关于综合成本的分析方法，下列说法正确的是（ ）。A. 分部分项工程成本法分析的方法是进行预算成本、目标成本和实际成本的三算对比B. 每一个分部分项工程都必须进行成本分析C. 月度成本分析的依据是当月的成本报表D. 年度成本分析的重点是分析产量、工期、质量、三才节约率对成本的影响E. 单位工程竣工成本分析应包括对主要资源节超比进行对比分析【答案】： AC 34、各级政府质量监督机构对建设工程质量监督的依据是国家、

31、地方和各专业建设管理部门颁发的（ ）。A.法律B.法规C.实施细则D.规范E.标准【答案】： ABD 35、下列选项中，属于企业质量管理体系文件的有（ ）。A.管理手册B.质量手册C.质量方针和质量目标D.质量记录E.作业文件【答案】： BD 36、关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（ ）。A. 将相关资源和活动作为过程进行管理B. 领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向C. 全员参与D. 以事实为依据做出决策E. 以产品为关注焦点【答案】： ABCD 37、施工准备阶段建设监理工作的主要任务包括()。A.审核分包单位资质条件B.建立计量支付签证台账C.检查施工单位的试验室D.核验施工测量

32、放线E.制订材料和设备供应计划【答案】： AC 38、下列关于工程保险的说法中，正确的是（）A.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险并支付费用C.劳务分包人需为自有的人员办理保险并支付保险费用D.承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险E.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付费用【答案】： BCD 39、（2012年真题）关于建设工程项目管理的说法，正确的有( )。A.建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设各使用增值B.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程C.建造师的业

33、务范围只限于项目实施阶段的项目管理工作D.只有施工企业对项目的管理，才能称为施工方的项目管理E.项目决策阶段项目管理工作的任务之一是进行项目定义【答案】： AB 40、合同分析，一般要分析的内容包括（ ）。A.合同的法律基础B.施工工期C.违约责任D.承包人的主要任务E.竣工结算程序【答案】： ABCD 41、总进度纲要的主要内容包括（ ）。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】： ACD 42、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.环境调查不深入B.政府工作人员干预C.投标策

34、略错误D.汇率调整E.合同条款不严密【答案】： AC 43、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。（2016）A.政府工作人员干预B.环境调查不深入C.投标策略错误D.汇率调整E.合同条款不严密【答案】： BC 44、下列建设工程职业健康安全与环境管理的特点中，正确的有（）。A.复杂性B.协调性C.单一性D.持续性E.经济性【答案】： ABD 45、 在索赔款项的计算中，具体利率的确定方法有（）。A.按当时的银行贷款利率B.按当时的银行透支利率C.按合同双方协议的利率D.按中央银行贴现率加三个百分点E.按中央银行贴现率加五个百分点【答案】： ABCD 46、对于已经公布的严重危及

35、施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位都应当严格遵守和执行，不得（ ）。A.冒险使用B.继续使用C.转让他人使用D.改装使用E.创新使用【答案】： BC 47、质量管理体系认证的意义在于（）。A.提高供方企业的质量信誉B.增强国内市场竞争力C.促进企业完善质量体系D.减少社会重复检查和检查费用E.降低本企业的成本【答案】： ACD 48、根据建设工程监理规范（GB/T50319-2013），编制工程建设监理实施细则的依据有（）。A.工程建设标准 B.监理大纲 C.监理委托合同 D.施工组织设计 E.工程设计文件【答案】： AD 49、施工成本管理的主要环节有（ ）。A.施工成本控制B.施工成本分析C.施工成本核算D.施工成本纠偏E.施工成本计划【答案】： ABC 50、项目各参与方可构建不同的建设工程项目进度计划系统，构建的依据有（ ）。A. 不同计划深度B. 不同计划功能C. 不同项目参与方D. 不同项目结构E. 不同计划周期【答案】： ABC