二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全【实用】.docx

《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全【实用】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全【实用】.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库大全【实用】第一部分 单选题(50题)1、根据中华人民共和国民法典，撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 2、根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）下列费用中，属于规费的有（）。A.劳动保护费B.安全施工费C.环境保护费D.住房公积金【答案】： D 3、下面哪种情况不是异常子宫出血A.月经量少，经期下腹痛B.月经过多C.周期不规则，血量过多D.月经周期短于21天E.在两次月经之间发生出血【答案】： A 4、根据建设工程施工合同（示范文本）,关于承包人向发

2、包人索赔的说法。正确的是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后 14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或） 延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后 14天内向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按 7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后 28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告【答案】： D 5、2017年4月30日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于当日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于5月3日才收到乙的短信，并因个人

3、原因于5月8日才阅读乙的短信，后于9日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是（）。A.2017年4月30日B.2017年5月3日C.2017年5月8日D.2017年5月9日【答案】： B 6、 根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定， 下列费用项目中， 属于施工机具使用费的是（ ） 。A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费【答案】： A 7、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单项工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】： D 8、细菌性阴道病的诊断标准，哪项不恰当A.阴道黏膜炎症改变显著B.线索细胞阳性C.加入10KOH于阴

4、道分泌物中产生腥臭味D.阴道分泌物均质、稀薄E.阴道pH4.5【答案】： A 9、滤线栅的栅密度是指单位距离范围内铅条的数量，其中单位距离是指A.每米B.每分米C.每厘米D.每毫米E.每微米【答案】： C 10、关于招标工程量清单的编制， 下列说法正确的是（ ） 。A.招标工程量清单只能由招标人编制B.清单的准确性和完整性由编制人负责C.使用国有资金投资的建设工程发承包， 必须采用工程量清单计价D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】： C 11、不属于工程计价信息管理需要遵循的基本原则是( )。A.稳定性原则B.高效处理原则C.标准化原则D.定量化原则【答案】： A 12、项目后评价是工

5、程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（）A.统计法B.比例法C.理论计算法D.对比法【答案】： D 13、羊水栓塞产妇的死亡率高达A.80%90%B.100%C.60%以上D.60%70%E.50%60%【答案】： C 14、企业按规定发放的工作服发生的费用应计入（ ） 。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.规费【答案】： C 15、关于腹部CT检查前的准备，正确的是A.先做腹部透视B.清洁灌肠C.早晨吃少渣食物D.口服1%2%有机碘对比剂E.先做钡餐检查【答案】： D 16、项目投资估算中，运营期内长期占用并周转使用的营运资金为( )。A.流动资金B.经营成本C.固定资金D.应付资金【

6、答案】： A 17、设备运杂费通常的构成不包括（ ）。A.运费和装卸费B.包装费C.废品损失费D.设备供销部门的手续费【答案】： C 18、招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】： D 19、下列选项中， 关于投标的说法， 不正确的是（ ） 。A.投标截止后投标人撤销投标文件的， 招标人可以不退还投标保证金B.逾期送达的投标文件， 招标人应当拒收C.资格预审后， 联合体成员更换的， 及时通知招标人的， 联合体投标仍有效D.招标人应当如实记载投标文件的送达时间【答案】： C 20、关于光电效应的叙述，哪一项是错误的

7、A.光电效应不产生散射线B.光电效应可增强天然组织的对比度C.光电效应下患者接受的照射量小D.光电效应下不同组织密度能产生明显的影像对比E.选用低kV摄影，可以扩大脂肪与肌肉的影像对比【答案】： C 21、某建筑工程因新冠疫情于 2020 年 2 月 15 日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关; 2020 年 5 月工程拟恢复施工，根据中华人民共和国建筑法建设单位的正确做法是（）。A.重新申领施工许可证B.向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地【答案】： B 22、30岁，多次行人工流产术，末次人流在3个月前。人流后停经3个月，有周

8、期性下腹痛伴肛门坠感。妇检：宫颈举痛(+)，子宫稍大有压痛。诊断可能是下列哪项A.早孕B.内膜异位C.宫颈粘连D.宫外孕E.月经不调【答案】： C 23、建设单位管理费是指建设单位发生的（）的开支。A.管理性质B.职工福利费C.基本医疗保险费D.办公费【答案】： A 24、关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是（ ）。A.编制最高投标限价的依据B.是编制预算定额的依据C.是编制建设项目主要材料计划的参考依据D.对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一【答案】： B 25、软X线摄影的管电压低于A.20kVB.30kVC.40kVD.50kVE.60kV【答案】： C 26、关于胎儿血

9、液循环正确的是A.脐动脉血含氧浓度比脐静脉血高B.绝大部分肺动脉血液经肺静脉进入左心房C.腔静脉进入右心房的血液绝大部分流向右心室，随后进入肺动脉D.胎儿体内无纯动脉血，而是动静脉混合血E.卵圆孔于生后因左心房压力增高，多在生后1个月完全关闭【答案】： D 27、建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用包括（ ）。A.建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费B.建筑工程费、设备及工器具购置费、价差预备费C.建筑工程费、基本预备费、安装工程费D.建筑工程费、价差预备费、安装工程费【答案】： A 28、脑外伤首选的影像学检查方法是A.颅骨正侧位片B.颅脑CT平扫C.颅脑增强

10、扫描D.颅脑MRI检查E.PET检查【答案】： B 29、观察腰椎椎弓根的外伤或病变时，常用的体位是左右前后斜位，身体冠状面与台面的角度是A.15B.25C.35D.45E.55【答案】： D 30、需要增加摄影条件的情况是A.骨硬化B.骨囊肿C.骨质疏松D.溶骨性破坏者E.卧床很久的患者骨摄影【答案】： A 31、根据建设工程施工合同规定，为了不错失索赔权利，承包人应在发出索赔意向通知书后（）日内，向监理提交正式索赔报告。A.7B.14C.28D.56【答案】： C 32、国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D.招标投标【答案】：

11、D 33、某采用工程量清单计价的招标工程， 工程量清单中挖土方的工程量为 1300 立方米， 投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为 1500 立方米， 人、 料、 机费为 48000 元， 管理费为 34000 元， 利润为 4000 元， 投标人应承担的风险费用 4000 元， 则投标人甲填报的综合单价应为（ ） 元/立方米。A.72.30B.66.15C.78.46D.69.23【答案】： D 34、根据陕建发201945 号文件的工程计价程序,工程造价内容中以分部分项工程费,措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是（）。A.规费B.附加税税费C.利润D.企业管理费【答案】： A 3

12、5、当发生不可抗力时， 完全由承包人自己承担的费用是（ ） 。A.承包人施工设备的损坏B.承包人按发包人要求清理和修复工程的费用C.发包人要求承包人赶工而发生的费用D.已运至现场的材料、 工程设备的损坏【答案】： A 36、下列关于窗位的概念，正确的是A.通常窗位选择以水的CT值为标准B.窗位相当于显示灰阶的中心C.不同机器的窗位值不同D.窗位规定所显示CT值的范围E.窗位与所显示的组织CT值无关【答案】： B 37、关于胎儿发育过程正确的是A.受精后10周内的人胚称胚胎，是器官分化、形成的时期B.妊娠10周末：胎儿外生殖器已可初辨性别C.妊娠12周末：部分孕妇已能自觉胎动，自该孕周起胎儿体重

13、呈线性增长D.妊娠24周末：胎儿出生后可有呼吸，但生存力极差E.妊娠28周末：出生后能啼哭及吸吮，能很好存活【答案】： D 38、新X线管首次使用前应进行老化训练，其目的是A.加热灯丝B.加热管壳C.磨合轴承D.提高X线管真空度E.有意缩短其寿命【答案】： D 39、关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高,单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高D.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】： B 40、当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，其责任（）。A.内全部免除B.

14、应部分免除C.不能免除D.为只承担自己的损失【答案】： C 41、招标人可以对已发出的资格预审文件进行澄清或者修改， 但是应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（ ） 日前。A.2B.3C.10D.15【答案】： B 42、CR用的成像板(lP)的构成中，关键的一层是A.保护层B.成像层C.支持层D.背衬层E.反射层【答案】： B 43、支持盆底最主要的组织是A.泌尿生殖膈B.肛提肌及其筋膜C.会阴中心腱D.会阴深横肌E.会阴体【答案】： B 44、细小玻璃碎片进入眼内，该异物属A.不透性异物B.半透性异物C.透过性异物D.金属性异物E.高原子序数异物【答案】： B 45、关于 ABS 模式运

15、作流程包括： SPC 与项目结合； SPC 发行债券； 组建特定用途公司 SPC； SPC 偿债；利用信用增级手段使项目资产获得预期的信用等级。 则下列关于流程排序正确的是（ ） 。A.B.C.D.【答案】： B 46、根据合同法的规定，下列各项中，属于合同不成立的情形有（）。A.甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均与要约一致B.甲、乙约定以书面形式订立合同，但在签订书面合同之前甲已履行主要义务，乙接受了履行C.甲、乙采用书面形式订立合同，但在双方签章之前，甲履行了主要义务，乙接受了履行D.甲于5月10日向乙发出要约，要约规定承诺期限截止至5月20日，乙于5月1

16、8日发出承诺信函，但因其他原因该信函5月21日到达甲，甲未表示异议【答案】： A 47、关于眼球的较低密度异物检查中，最准确的方法是A.多层螺旋CT扫描B.超声检查C.普通X线摄影D.数字X线摄影E.钼靶X线摄影【答案】： A 48、称普通蓝敏X线片为色盲片的原因，是因为它对以下什么颜色的光不敏感A.绿光B.蓝光C.红光D.紫光E.白光【答案】： C 49、36岁妇女，继发性不孕5年，8年前有结核性盆腔炎病史，已治愈。子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管阻塞，月经正常，丈夫精液常规检查正常。治疗的方法应选择A.夫精宫腔内人工授精B.体外受精和胚胎移植C.单精子卵胞浆内注射D.胚胎植入前遗传学诊断E

17、.供精人工授精【答案】： B 50、下列X线征象中，提示为恶性的是A.狭颈征B.项圈征C.腔外龛影D.环堤E.放射状黏膜纠集【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.施工单位临时设施费E.市政公用设施费【答案】： ABC 2、在下列情形中，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000 元以上2 万元以下的罚款的是（）。A.未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的B.违反规定，新设

18、立的分支机构不备案的C.以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的D.违反规定跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的【答案】： BD 3、国产非标准设备原价的常用计算方法有( )。A.定额估价法B.查询对比估价法C.成本计算估价法D.分部组合估价法E.系列设备插入估价法【答案】： ACD 4、下列概算编制方法中，主要用于设备安装工程费概算的有( )。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： ABCD 5、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发

19、挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不须安装设备价值总额按比例分摊【答案】： AD 6、根据建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013，建筑工程包括()等分部工程。A.地基与基础B.主体结构C.建筑装饰装修D.屋面E.土建工程【答案】： ABCD 7、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。A.工作日写实法用于检查定额执行情

20、况时，需要测定3-4 次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 8、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，提出比招标文中要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投票文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】：

21、ABD 9、工程量清单计价中，措施项目的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A.人工费、材料费和设备费、施工机具使用费B.管理费C.规费D.利润E.税金【答案】： ABD 10、属于计价定额的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标【答案】： BCD 11、以下对CM承包模式特点的描述正确的是（）。A.有利于业主选择承包商B.有利于缩短建设工期C.有利于控制工程造价D.有利于控制工程质量E.特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目【答案】： BCD 12、下列关于预付款担保的说法，正确的是( )。A.预付款担保的主要形式是银行

22、保函B.预付款一般是逐月从工程款中扣除C.预付款担保的担保金额也相应逐月减少D.预付款担保必须由担保公司提供保证担保E.预付款担保不可以采取抵押担保形式【答案】： ABC 13、下列情形中，可以不进行招标的有（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.国有资金占控股或者主导地位D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供E.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制【答案】： BD 14、 关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法正确的有（ ）。A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.当事人

23、对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，应予支持C.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.工程欠款的利息从应付工程价款之日计付E.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持【答案】： CD 15、下列关于预付款担保的说法中，正确的是( )。A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应保持不变【答案】

24、： ACD 16、专利研制成本中的直接成本是指研制过程中直接投入发生的费用，主要包括（ ）。A.资料费B.咨询鉴定费C.非专用设备折旧费D.工资费用E.管理费【答案】： ABD 17、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.工程排污费B.土地使用税C.技术开发费D.住房公积金E.社会保障费【答案】： BC 18、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，综合单价是指完成一个规定计量单位的分部(分项)工程量清单项目或措施项目所需的（），以及一定范围内的风险费用。A.材料费B.管理费C.税金D.施工机械使用费E.人工费【答案】： ABD 19、在成本费用预测中，常用的定量预测方法有（）等

25、。A.按实际算法B.回归分析法C.技术进步法D.加权平均法E.历史资料法【答案】： BD 20、建设项目流动资金的分项估算法中,流动负债的构成要素一般包括 ()。A.应收账款B.预付账款C.存货D.应付账款E.预收账款【答案】： D 21、 投标文件中应包含的内容有（ ）。A.投标函及投标函附录B.已标价工程量清单C.招标文件的有关摘要D.拟分包项目情况表E.施工组织设计【答案】： ABD 22、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.生产准备及开办费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程保险费E.办公和生活家具购置费【答案】： BCD 23、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有

26、四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承

27、包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案】： ABCD 24、关于编制预算定额应遵循的原则,下列说法中正确的有（）。A.反映社会先进平均水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可协调性D.综合、简化E.简明适用【答案】： B 25、下列费用项目中，属于与项目建设有关的其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E.工程招标费【答案】： BC 26、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投

28、标C.联合体投标应当向投标人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组合成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABD 27、合同法规定的无效合同条件包括（）。A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定【答案】： ABD 28、根据合同法规定，属于效力待定合同的有（）。A.限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的B.行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同D.房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖

29、合同E.法定代表人越权订立合同且相对人知道该情形的【答案】： BD 29、专利及专有技术使用费包括( )。A.国外设计资料费B.国内设计资料费C.国内有效专利使用费用D.商标权、商誉和特许经营权费E.人员培训费及职工福利费【答案】： ACD 30、建设工程施工专业分包合同(示范文本)借鉴了FIDIC编制的土木工程施工分包合同条件，内容包括（）。A.专用条款B.协议书C.工程估价文件D.通用条款E.合同价款【答案】： ABD 31、设计概算的审查内容包括（）。A.概算编制的深度B.概算编制的依据C.概算的经济合理性D.概算技术先进性E.概算内容【答案】： AB 32、下列投标报价的一般规定中,正

30、确的有( )。A.投标报价可以由投标人自己编制B.投标人只能委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价C.投标报价不得低于工程成本D.投标人可以依据计价规范的规定自主确定投标报价E.投标人可以按自拟清单填报价格【答案】： ACD 33、在无形资产的计价原则中，企业接受捐赠的无形资产，按照（ ）作价。A.开发过程中的实际支出B.发票账单所载金额C.实际支付的价款D.合同协议约定的金额E.同类无形资产市场价【答案】： B 34、下列属于措施项目费的有( )。A.工程排污费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.小型机械设备进场费E.工程定位复测费【答案】： BC 35、在工业项目的工艺设计过程中,影响

31、工程造价的因素主要有（）。A.占地面积B.功能分区C.工艺流程D.生产方法E.设备选型【答案】： CD 36、建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（ ） 。A.中标通知书B.施工合同C.施工组织计划D.专项施工方案E.监理合同【答案】： ABC 37、从我国整个工程造价行业和工程造价咨询企业层面看，主要存在的问题是（）。A.还未建立统一规划B.还未建立统一编码的工程造价信息资源共享平台C.工程造价管理的数据库、知识库尚未建立和完善D.工程量计算、汇总分析需要完善E.未形成专业的计算机系统和工程造价管理软件【答案】： ABC 38、关于进度款支付程序，下列说法中正确的有（）。A.承

32、包人应在每个计量周期到期后14 天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14 天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14 天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解决后再向承包人支付进度款E.发包人在收到催告付款通告后的14 天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款【答案】： BC 39、按照投资的费用性质可将工程计价定额分为（）。A.建筑工程定额B.设备安装工程定额C.建筑安装工程费用定额D.工(器)具购置费用定额E.工程建设其他费用定额【答案】： ABC 40、关于联合体投标，下列说法中正

33、确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 41、BIM技术的特点有（ ）。A.可视化B.协调性C.模拟性D.优化型E.全面性【答案】： ABCD 42、根据民法典下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】： D 4

34、3、实务操作中，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有（ ）。A.预算单价法B.扩大单价法C.综合单价法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 44、关于其他项目清单的编制，说法正确的有()。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料、工程设备暂估价D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C

35、 45、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.工程排污费B.土地使用税C.技术开发费D.住房公积金E.社会保障费【答案】： BC 46、在投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况按价可适当高一些的工程有( )。A.施工条件差的工程B.工期要求特别紧的工程C.支付条件不理想的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长E.技术含量不高且一般公司都可以做的工程【答案】： ABCD 47、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延

36、长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】： ABCD 48、招标投标法规定，在中华人民共和国境内，必须进行招标的工程建设项目包括（）。A.大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目B.全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目C.建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的项目D.建筑艺术造型有特殊要求的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目【答案】： AB 49、按照分部分项工程单价产生的方法不同，工料单价可以分为()。A.单价法B.实物量法C.分析法D.综合单价法E.工程量计算法【答案】： AB 50、我国合同法规定，对格式条款的理解发生争议时（）。A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款E.提供格式条款一方免除自身责任，加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效【答案】： BD