2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案【能力提升】.docx

《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案【能力提升】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案【能力提升】.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年最新一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案【能力提升】第一部分 单选题(50题)1、下列成本计划中,用于确定责任总成本目标的是（ ）。A.指导性成本计划B.竞争性成本计划C.响应性成本计划D.实施性成本计划【答案】： A 2、关于安全检查制度的说法，错误的是（）。A.安全检查目的是清除隐患、防止事故、改善劳动条件B.安全检查内容包括查思想、查管理、查隐患、查整改、查伤亡事故处理C.安全检查重点是检查“三违”和安全责任制的落实D.安全隐患处理程序是登记整改复查归档【答案】： D 3、关于建设工程物资采购管理的说法，不正确的有（ ）。A.物资采购结束后应将采购资料归档B.物资采购应符

2、合工程进度、安全和成本管理等要求C.工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商D.物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任【答案】： C 4、关于FIDIC施工合同条件中采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（）。A.特聘争端裁决委员会的任期与合同一致 B.业主应按支付条件支付DAB报酬的70% C.DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家 D.DAB提出的裁决具有强制性【答案】： C 5、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（ ）。A.量价分离B.包干控制C.预算控制D.跟踪检查【答案】： A 6、施工合同分

3、析中,对工程师权限和责任分析属于( )分析的内容。A.合同法律基础B.发包人责任C.承包人主要任务D.合同争议解决方式【答案】： B 7、下列工作中，不属于项目目标动态控制程序中的工作是()。A.将项目的目标进行分解B.收集项目目标的计划值C.进行项目目标的计划值和实际值的比较D.通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏【答案】： B 8、政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（）。( 2015真题 )A.制定质量监督工作计划 B.抽查工程质量问题 C.接受建设单位申报手续 D.建立工程质量监督方案【答案】： C 9、公开招标的优点不包括（ ）。A.招

4、标人有较大的选择范围B.可选择技术可靠的中标人C.只需要发出投标邀请函D.可选择报价合理的中标人【答案】： C 10、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA 循环中D职能的活动是（ ）。A.明确项目质量目标B.专职质检员检查产品质量C.行动方案的部署和交底D.制定实现质量目标的行动方案【答案】： C 11、建设工程招标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投票文件处理的说法，正确的是( )。（2012）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C.投标文件在该期间送达的，也应视为有效D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】： D 12、根

5、据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间 B.晚11点到次日早4点之间 C.晚10点到次日早5点之间 D.晚10点到次日早6点之间【答案】： D 13、施工成本管理就是要在（）情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内。A.保证工期和确保质量优良B.保证工期和满足质量要求C.缩短工期和确保质量优良D.缩短工期和满足质量要求【答案】： B 14、关于施工质量计划的说法，正确的是（）。A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B.施工质量计划应包括施工组织方案 C.施工质量计

6、划一经审核批准后不得修改 D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核【答案】： B 15、下列关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的是（ ）。A.业主方的进度目标是指项目通过竣工验收B.业主方的质量目标指满足业主方的质量要求C.业主方项目管理任务中最重要的任务是投资控制D.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【答案】： D 16、施工成本管理就是要在（）情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内。A.保证工期和确保质量优良B.保证工期和满足质量要求C.缩短工期和确保质量优良D.缩短工期和满足质量要求【答案】： B 17、下列目标动态控制的措施中，属于管理措施的是(

7、 )。A.对进度控制的任务分工进行调整B.对进度管理控制的方法进行调整C.落实加快工程施工进度所需的资金D.改变施工机械加快工程进度【答案】： B 18、支付担保的主要作用是（ ）。A.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益B.确保工程费用及时支付到位C.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额D.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失【答案】： B 19、在双代号网络计划中，某工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作共有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。A.6B.9C.12D.15【答

8、案】： A 20、通过调查分析，了解有关情况，根据争议双方的有关合同作出自己的判断，并对双方进行协调和劝说，仍以和平的方式解决合同争议，这是施工承包合同争议解决的（ ）方式。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： B 21、关于施工成本控制程序的说法，正确的是（）。A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点 B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础 C.管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容 D.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约【答案】： D 22、建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对施工方而言是（ ）。A.投资目标B.成本目标C.计划目标D.合同中的费用

9、目标【答案】： B 23、下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做 B.某些指标不能满足要求时，可予以验收 C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收【答案】： C 24、“建筑市场（包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场）的发育程度和规范程度”属于影响建设工程质量的（ ）。A.管理环境因素B.社会环境因素C.市场环境因素D.交易环境因素【答案】： B 25、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。2014A.决策阶段 B.实施阶段 C.使用阶段 D.全寿命周期【

10、答案】： B 26、关于项目总承包的模式，下列选项中，正确的是（）。A.国际上，民用建筑项目总承包的招标多数采用项目构造描述的方式，而不是采用项目功能描述的方式B.其主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，核心是通过设计与施工任务组织集成，达到为项目建设增值的目的。C.项目总承包模式多数采用变动单价合同D.项目总承包的工作程序中，在项目初始阶段任命项目经理，组建项目部【答案】： B 27、建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，且支付部分不得低于当地（ ）工资标准，每季度末结清劳动者剩余应得的工资。A.平均B.最低C.最高D.标准【答案】： B 28、改变施工管理，强化合同管理属于项目目标

11、动态控制的()措施。A.组织B.管理C.技术D.经济【答案】： B 29、建设工程施工安全控制的目标是（）A.找出所有危险源B.评估危险源可能造成的危害C.减少和消除生产过程中的事故D.事故应急处理【答案】： C 30、下列建设 T 程项目 进度控制的措施中， 属于组织措施的是（ ） 。A.选择合理的合同结构B.选择工程承发包模式C.确定各类进度计划的审批程序D.优选工程项目 设计、 施工方案【答案】： C 31、（2019年真题）装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的（）A.60%B.75%C.65%D.70%【答案】： B 32、施工进度控制并不仅关系

12、到施工进度目标能否实现，它还直接关系到工程的（ ）。A.质量和安全B.质量和效益C.质量和成本D.安全和成本【答案】： C 33、建设工程职业健康安全与环境管理要求，下列正确的是（ ）。A.建设工程在总分包模式下，总包与分包分别对各自施工现场安全负责B.施工企业安全生产的第一负责人是项目经理C.申领施工许可证时，由施工单位提供建设工程有关安全施工措施的资料D.项目竣工后，由建设单位向相关环境保护行政主管部门申请对环保设施进行竣工验收【答案】： D 34、在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（ ）。A. 对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控B. 对质量计划的调整和对

13、质量偏差的纠正C. 对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定D. 对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制【答案】： A 35、关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月 B.缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务 C.因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算 D.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算【答案】： B 36、关于施工总承包模式，下列说法中正确的是()。A.施工总承包模式下，项目质量的好

14、坏取决于业主方对施工总承包单位的监督B.施工总承包模式的最大缺点在于建设周期较长C.采用施工总承包模式，业主方在投资控制方面有很大的风险D.所有施工任务的组织和协调由业主方负责，业主方工作量较大【答案】： B 37、根据建设工程项目管理规范GB/T 503262017，项目管理实施规划的编制工作包括：了解相关方的要求；实施编制活动；熟悉相关法规和文件；履行报批手续；分析项目具体特点和环境条件。正确的编制程序是（ ）。A.B.C.D.【答案】： C 38、建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统（ ）。A. 与建筑施工企业质量管理体系的目的相同B. 必须通过第三方认

15、证机构的认证C. 必须通过监理单位的审核批准D. 涉及工程项目实施中所有的质量责任主体【答案】： D 39、建设工程项目开工前的质量监督内容不包括（ ）。A. 检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况B. 审查施工组织设计C. 检查的结果记录保存D. 检查工程实体质量【答案】： D 40、下列分部分项工程中,必须编制单项安全技术措施的是（ ）。A.室内隔墙砌筑B.女儿墙钢筋绑扎C.基坑混凝土内支撑拆除D.地下室外墙防水施工【答案】： C 41、下列关于施工进度控制的任务，说法正确的是（ ）。A.业主方进度控制的任务是控制整个项目全寿命周期的进度B.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合

16、同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的责任C.施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制不同深度、不同计划周期等的施工计划D.供货进度计划应包括供货的所有环节，如设计、采购、运输等【答案】： C 42、关于施工合同实施偏差责任分析，下列说法中不正确的是（ ）。A.分析产生合同偏差的原因是由谁引起的B.分析产生合同偏差责任由谁承担C.责任分析必须以合同为依据D.明确纠正偏差的组织措施【答案】： D 43、（ ）是工程项目竣工质量验收的基本对象。A. 检验批B. 分项工程C. 分部工程D. 单位工程【答案】： D 44、进度纠偏的措施有多种，属于进度纠偏的技术措施的是（）

17、。A.调整进度管理方法B.调整工作流程组织C.改变施工方法D.强化合同管理【答案】： C 45、工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的()。A.设计工作流程B.物质流程C.信息处理工作流程D.管理工作流程【答案】： D 46、采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期3年，其合同计价方式一般采用（）。A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.变动总价合同【答案】： D 47、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工程指导失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，按事故的责任分类属于（ ）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.重大事故D.自然灾害事故【答案】： A 4

18、8、全过程质量控制强调质量管理的（ ）管理原则。A.系统性B.过程方法C.过程控制D.统筹兼顾【答案】： B 49、风险对于工程项目管理而言,是指可能出现的影响项目()的不确定因素。A.组织建设B.目标实现C.风险控制D.团队建设【答案】： B 50、为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于（）。A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号），事故调查报告的内容主要有（ ）。A. 事故发生单位概况B. 事故发生经过和事故救援情况C. 事故造

19、成的人员伤亡和直接经济损失D. 事故责任者的处理结果E. 事故发生的原因和事故性质【答案】： ABC 2、（2020年真题）建设工程索赔成立的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.造成费用增加或工期损失额度巨大,超出了正常的承受范围D.索赔费用计算正确,并且容易分析E.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告【答案】： AB 3、材料用量的控制中，限额领料的形式有（）A.按分项工程实行限额领料B.确定限额领料的形式C.按单位工程实行限额领料D.按工程部

20、位实行限额领料E.签发限额领料单【答案】： ACD 4、当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。以下关于仲裁的特点的说明正确的是（ ）。A.仲裁程序效率高，周期短B.仲裁程序一般都是保密的C.公正性和中立性D.费用较高E.专业化程度较低【答案】： AB 5、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有( )。A.周边居民或单位的干预 B.实施控制过程中的风险C.投标策略错误 D.调整税率E.合同条款不严密【答案】： BC 6、 工程监理人员认为工程施工不符合（ ）的，有权要求建筑施工企业改正。A.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则【答案

21、】： ACD 7、根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF20030214，属于承包人工作的有（）。A.负责编制施工组织设计B.科学安排作业计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.负责与监理、设计及有关部门联系【答案】： ACD 8、职业伤害事故，可以按照（ ）进行分类。A.事故发生的原因B.事故严重程度C.事故处理的原则D.事故责任人的性质E.事故造成的人员伤亡或直接经济损失【答案】： AB 9、按事故责任分类，工程质量事故可分为（）。2014A.指导责任事故 B.管理责任事故 C.技术责任事故 D.操作责任事故 E.自然灾害事故【答案】： AD 10、 施工环境因素的

22、控制的主要内容包括（）。A.施工现场自然环境因素的控制B.施工质量管理环境因素C.施工作业环境因素D.施工环保控制因素E.施工安全环境因素【答案】： ABC 11、某大型的人员密集场所，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和（）部门出具的认可文件或准许使用文件报建设行政主管部门备案。A.设计B.规划C.消防D.环保E.安全【答案】： BCD 12、在建设工程项目质量控制系统多层次结构中，下列属于第一层面质量控制系统的有（）。A.代建单位项目管理机构建立的质量控制系统B.受业主委托项目管理机构建立的质量控制系统C.工程总承包商项目管理机构建立的质量控制系统D.

23、施工总承包商项目管理机构建立的质量控制系统E.设计总承包商项目管理机构建立的质量控制系统【答案】： ABC 13、下列关于建造师和项目经理说法正确的有（）。A.建造师是一种专业人士的名称B.项目经理是一个工作岗位的名称C.取得建造师执业资格表示其知识和能力符合建造师执业的要求D.建造师在企业中的工作岗位由企业视工作需要和安排而定E.建造师在企业中的工作岗位由其知识和能力而定【答案】： ABCD 14、关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（ ）。A.在开工之前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制B.业主方的招标及合同管理工作量较大C.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少

24、业主的风险D.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利E.各分包工程之间的关系由施工总承包管理单位负责协调，这样可以减轻业主方的管理的工作量【答案】： BD 15、在施工过程中投资的计划值和实际值的比较不包括（ ）。A.工程概算与工程预算的比较 B.工程合同价与工程概算的比较C.工程款支付与工程合同价的比较 D.工程款支付与工程概算的比较E.工程决算与工程款支付的比较【答案】： A 16、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有（ ）。A.工程竣工验收备案表B.建设主管部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C.规划、环保等部门出具的认可文件或者准

25、许使用文件D.工程竣工验收报告E.施工单位签署的工程质量保修书【答案】： ACD 17、下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ）。A.年度成本分析B.工期成本分析C.资金成本分析D.月度成本分析E.分部分项工程成本分析【答案】： AD 18、关于单价合同的说法，正确的有（）。A.投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 B.对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标 C.采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D.采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小 E.采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长【答案】： ABCD 19、关于发包

26、人支付担保的说法，正确的有（ ）。A.可由担保公司提供担保B.担保的额度为工程合同价总额的10%C.实行分段滚动担保D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E.除通用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保【答案】： ACD 20、（2018年真题）下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。 A.设计预算成本计划降低率B.工程项目计划总成本指标C.责任目标成本计划降低率D.按主要生产要素划分的计划成本指标E.各单位工程计划成本指标【答案】： BD 21、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件。关于建设工程项目管理规划的编制，下列说法

27、正确的有（ ）。A.项目实施过程中主客观条件是不断变化的，所以没有必要编制项目管理规划B.项目管理实施规划的编制由项目经理负责C.项目管理规划在内容上没有统一的规定，应根据项目的特点而定D.项目管理规划制定后不能随意变更E.项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整【答案】： BC 22、根据财政部关于印发的通知（财会201317号），建筑业企业可设置的成本项目有（）。（2018年真题）A.直接人工B.借款费用C.相关税费D.其他直接费用E.分包成本【答案】： AD 23、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。A.采用工程网络计划实现进度控制科学化B.明确进度控制管理职能

28、分工C.选择合理的工程物资采购模式D.编制资源需求计划E.重视信息技术在进度控制中的应用【答案】： AC 24、关于施工进度计划调整的说法，正确的是（ ）。A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间C.为充分利用资源、降低成本，应减少资源的投入D.任何情况下均不允许增减工作项目E.网络计划的调整，既可定期进行，也可根据检查的结果在必要时进行【答案】： B 25、建设工程项目实施阶段组织策划的主要工作内容是（ ）。A.项目管理工作流程B.实施期组织总体方案C.建立编码体系D.任务分工和管理职能分E.业主方项目管理的组织结构【答案】： ACD 2

29、6、某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延后了3天，其他工作均正常，此时（）。A.工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B.总工期不会延长 C.工作N的总时差减少3天 D.工作N的最早完成时间推迟3天 E.工作N将会影响紧后工作【答案】： BCD 27、关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。（2018年真题）A.施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度B.市区主要路段的施工围挡高度不低于2mC.施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化D.施工现场作业区内禁止随意吸烟E.施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱【答案】： ACD 2

30、8、分层法在实际应用中按合同结构分：（ ）。A.业主单位B.总承包C.专业分包D.劳务分包E.设计单位【答案】： BCD 29、施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（）。A.整个项目合同总额的确定较有依据 B.投标人的报价较有依据 C.可以为分包单位提供更好的管理和服务 D.有利于业主节约投资 E.可以缩短建设周期【答案】： AD 30、（2017年真题）根据建设项目工程总承包管理规范GB/T50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（）。A.任命项目经理，组建项目部 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实项目建设资金 D.进行项目策划，编制项目计划 E.实施项目运行

31、管理【答案】： AD 31、下建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（）。2017A.采用工程网络计划实现进度控制科学化 B.明确进度控制管理职能分工 C.选择合理的工程物资采购模式 D.编制资源需求计划 E.重视信息技术在进度控制中的应用【答案】： AC 32、在国际上，工程建设物资采购的常用模式有（ ）。A.业主方自行采购B.行政制定采购C.承包商采购D.与承包商约定指定供应商采购E.行业协会统一采购【答案】： ACD 33、在固定总价合同条件下，一般不考虑价格调整问题，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨的风险全由承包商承担。但对建设周期一年半以上的项目，则应考虑（ ）因素引起

32、的价格变化问题。A.劳务工资以及材料费用的上涨B.运输费、燃料费、电力等价格变化C.外汇汇率的不稳定D.承包人履约水平的变化E.国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨【答案】： ABC 34、固体废物处理的基本思想有（ ）。A.采取资源化的处理B.采取减量化的处理C.采取无害化的处理D.对固体废弃物产生的全过程进行控制E.全部采取集中掩埋的方法处理【答案】： ABCD 35、根据工程变更的具体情况可以分析确定工程变更的责任和费用补偿。以下说明正确的是（ ）。A.由于政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，一般不应该由业主承担责任B.由于承包人的施工过程、施工方案出现

33、错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任C.施工方案变更要经过业主的批准，不论这种变更是否会对业主带来好处（如工期缩短、节约费用）D.业主向承包人授标前（或签订合同前），可以要求承包人对施工方案进行补充、修改或做出说明，以便符合业主的要求E.在授标后（或签订合同后）业主不能为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案【答案】： BD 36、建设工程施工合同分析的必要性体现在（ ）。A.许多合同条文存在错误，需要修改B.同一个工程中的不同合同形成一个复杂的体系C.在合同中依然存在问题和风险D.合同中的任务需要分解和落实E.许多工程小组、项目管理职能人员所涉及的活动和问题不是合同文件的全部【答

34、案】： BCD 37、关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（ ）。（2015）A.组织结构模式反映指令关系B.工作流程组织反映工作间逻辑关系C.组织分工是指工作任务分工D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系【答案】： AB 38、混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。A.选择符合环保要求的吊装机械设备B.按照构作尺寸、量选择吊具C.编制专项方案并组织专家评审D.计算确定构件的吊点数量、位置E.控制吊索水平夹角不应小于45 度【答案】： ABD 39、应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括（）

35、等。A.调整进度管理的方法B.调整招标工作的管理职能分工C.调整投资控制工作流程D.更换不同的软件编制施工进度计划E.调整合同管理任务分工【答案】： BC 40、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C.建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D.施工方的项目管理是项目管理的核心 E.实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目标【答案】： AB 41、根据建设工程施工合同（示范文本），发包人的责任和义务包括（）。A.办理建设工程施工许可证B.办理建设工程规划许可证C.办理工伤保险D

36、.提供场外交通条件E.负责施工场地周边的环境保护【答案】： ABD 42、下列选项中，属于检验批质量验收合格应具备的条件有（ ）。A.主控项目的质量经抽样检验均应合格B.有关安全、节能、环保的抽检检验结果应符合相应规定C.具有完整的施工操作依据D.具有完整的质量验收记录E.观感质量符合要求【答案】： ACD 43、在施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括( )。A.工程合同价与工程概算的比较B.工程合同价与工程预算的比较C.工程款支付与工程概算的比较D.工程款支付与工程预算的比较E.工程决算与投资规划的比较【答案】： ABCD 44、以下关于职业健康安全与环境管理的任务属于项目决策阶段的有

37、（ ）。A.对项目进行环境影响评价和安全预评价B.办理有关安全与环境保护方面的审批手续C.进行环境保护设施和安全设施的设计D.施工单位依法建立安全生产责任制度E.在工程总概算中明确安全环保相关费用【答案】： AB 45、根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2017），项目经理的职责有（）。A.组织进行项目的检查.鉴定和评奖申报工作B.协助和配合组织进行项目检查.鉴定和评奖申报C.组织或参与评价项目管理绩效D.制定内部计酬办法E.对各类资源进行质量监控和动态管理【答案】： BC 46、建设工程项目施工成本计划的编制依据有（ ）。A. 建设投资估算书B. 投标报价文件C. 施工组织设计或

38、施工方案D. 施工成本预测资料E. 施工招标公告【答案】： BCD 47、项目质量控制系统与建筑企业或其他组织机构按照GB/T 19000-2008标准建立的质量管理体系的不同点包括（ ）。A.建立的目的不同B.控制的范围不同C.服务的目标不同D.作用的时效不同E.评价的方式不同【答案】： AD 48、关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还【答案】： BC 49、分层法在实际应用中按产品材料分：（ ）。A.产地B.厂商C.规格D.品种E.名称【答案】： ABCD 50、关于项目参与各方项目管理的说法，正确的是（ ）。A.业主方项目管理的投资目标指的是项目的总投资目标B.设计方的项目管理目标不包括项目的投资目标C.施工方的项目管理不包括安全管理D.供货方的项目管理工作主要在施工阶段，但也涉及准备阶段、设计阶段等E.项目总承包方项目管理的目标包括项日的总投资目标等【答案】： AD