2022年一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全免费下载答案.docx

《2022年一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全免费下载答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全免费下载答案.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全免费下载答案第一部分 单选题(50题)1、在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（）。A.企业长期资金的加权平均资金成本B.市场投资组合条件下股东的预期收益率C.不同销售水平下适用的资本结构D.债务资金比率的变化所带来的风险【答案】： C 2、下列不属于审查设计概算方法的是()。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.重点抽查法【答案】： D 3、英国拥有一套完整建设工程标准合同体系中，适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。A.ICEB.ACAC.JCTD.AIA【答案】： C 4、既有法人未来生产经营获得的各项资金中

2、，可以作为项目资本金进行投资的是（ ）。A.财务费用B.折旧与摊销C.净利润总额D.流动资金占用的增加【答案】： B 5、价值工程在工程设计中的运用过程实际上是发现矛盾、分析矛盾和解决矛盾的过程。具体地说，就是分析（ ）之间的关系，以提高建设工程的价值系数。A.全寿命期成本与年度成本B.功能与造价C.功能与成本D.费用与成本【答案】： C 6、某房地产开发企业与设计企业订立一份工程设计合同，约定设计费用为100万元，房地产开发企业支付定金10万元，同时，约定任何一方不履行合同应支付违约金15万元。合同到期时，设计企业无法交付设计成果，该房地产开发企业为最大限度保护自己的利益，有权请求（）。A.

3、设计企业双倍返还定金20万元B.设计企业支付违约金15万元C.设计企业双倍返还定金20万元，同时要求支付违约金15万元D.设计企业支付违约金15万元，同时要求返还支付的定金10万元【答案】： D 7、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.4【答案】： C 8、下列对于中标单位的确定说法错误的是（ ）。A.招标单位应确定排名第一的中标候选人为中标单位B.排名第一的中标候选人放弃中标则重新评标C.招标单位也可授权评标委员会直接确定中标单位D.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同可确定排名第二的中标候选人为中标单位【答案】： B 9、某建设单位与供应商签订

4、 350 万元的采购合同，供应商延迟 35 天交货，建设单位延迟支付合同价款 185 天， 根据标准材料采购招标合同通用合同条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（ ）。A.25.20万元B.35万元C.42万元D.51.8万元【答案】： A 10、下列资金筹措的方式中，可用来筹措项目资本金的是（ ）。A.私募B.借贷C.发行债券D.融资租赁【答案】： A 11、依据政府采购法实施条例，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（ ）。A.1%B.2%C.5%D.10%【答案】： B 12、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查

5、合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】： A 13、在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是（ ）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法【答案】： D 14、下列关于价值工程的说法中，正确的是（ ）。A.针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象

6、时，应将成本和数量占比较高的零部件作为价值工程主要研究对象B.价值工程应用对象的功能评价值是指价值工程应用对象的功能重要性系数C.按功能的重要程度不同，产品的功能可分为必要功能和不必要功能D.通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是功能评价【答案】： D 15、在施工合同示范文本中，争议的解决采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.14B.28C.42D.56【答案】： B 16、（2017年真题）为新建项目筹集债务资金时，对利率结构起决定性作用的因素是（）。A.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资

7、金筹集难易程度【答案】： C 17、（2016年考题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分项工程的是（）A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程【答案】： C 18、我囯城镇土地使用税采用的税率是（）A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率【答案】： A 19、（2019年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D.所有分包不通过招标的方式展开竞争【答案】： A 20、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方

8、式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚【答案】： C 21、价值工程中的功能是指产品的（）。A.基本功能B.使用功能C.主要功能D.必要功能【答案】： D 22、债权人领取提存物的权利期限为（）年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.3C.5D.6【答案】： C 23、对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（）。A.土方开挖工程B.门窗工程C.砖砌体工程D.木门窗安装工程【答案】： B 24、（2018年真题）关于项目资本金制度相关规定，下列固定资产投资项目中，资本金占项目总投资最低比例

9、中占比最高的是（）。A.城市轨道交通项目B.普通商品住房项目C.钢铁、电解铝项目D.玉米深加工项目【答案】： C 25、合同订立过程中，属于要约失效的情形是（ ）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更【答案】： D 26、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。A.38天B.40天C.56天D.128天【答案】： A 27、价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（ ）。A.产品的结构

10、分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析【答案】： D 28、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】： D 29、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A.成本核算成本分析成本考核B.成本分析成本考核成本核算C.成本考核成本核算成本分析D.成本分析成本核算成本考核【答案】：

11、 A 30、下列选项中，属于合作体承包模式的是（ ）。A.对建设单位而言，风险较大B.建设单位的组织协调工作量大C.有利于建设单位控制工程造价D.合作体成员之间的信任度较强【答案】： A 31、（2019年考题）根据建设工程安全生产管理条例提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（ ）的安全责任。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位【答案】： A 32、福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（ ）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权【答案】： C 33、建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是

12、（ ）A.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价C.分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价【答案】： C 34、工程寿命周期成本分析评价中,可用来估算费用的方法是（ ）。A.构成比率法B.因素分析法C.挣值分析法D.参数估算法【答案】： D 35、（2019年考题）某通过招标订立的政府采购和金额为200 万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合用条款不变且追加合同金额最高不超过（ ）万元时，可以签订补充合同采购。A.10 B.20 C.40 D.50【答案】： B 36、

13、（2017年考题）下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分配表D.年度设备平衡表【答案】： C 37、根据建设工程质量管理条例，下列说法中正确的是（ ）。A.建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理B.施工单位不得分包所承揽的工程C.给排水管道工程的最低保修期限是5年D.建设单位在工程竣工验收后，需向有关部门移交项目档案【答案】： D 38、有关利率和利息的说法，正确的是()。A.利息作为衡量资金时间价值的相对尺度B.利息常被视为是资金的一种机会成本C.社会平均利润率是利率的最低界限D.在平均利润率不变的情况

14、下，借贷资本供过于求，利率上升【答案】： B 39、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（ ）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证

15、责任的当事人释明【答案】： B 40、下列关于工程造价管理的基本原则说法正确的是（ ）。A.立足于调查分析决策基础之上的偏离纠偏再偏离再纠偏的控制是一种主动控制B.定性与定量结合属于控制工程造价最有效的手段C.工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段D.建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于工程施工【答案】： C 41、有关工程造价管理的组织系统的职责，正确的说法是（ ）。A.国务院建设主管部门造价管理机构的职责是审核国家投资工程的标的、结算B.国务院水利主管部门造价管理机构的职责是组织制定全国统一经济定额C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是制定计费标准和计价制度D.全国性造

16、价管理协会与地方性造价管理协会是平等、协商、指导的关系【答案】： D 42、下列选项中不可以作为固定资产投资项目资本金的是（）。A.专利技术B.土地使用权C.货币D.工业产权【答案】： A 43、土地增值税实行的税率是（ ）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率【答案】： D 44、据现行的规定，甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。A.20和10B.20和8C.12和6D.12和4【答案】： C 45、（2017年考题）下列投资方案经济效果评价指标中,能够直接衡量项目

17、未回收投资的收益率的指标是（）。A.投资收益率B.净现值率C.投资回收期D.内部收益率【答案】： D 46、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】： B 47、由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订，因此采用（）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP加酬金D.简单的成本加酬金【答案】： D 48、发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C.28D.35

18、【答案】： C 49、根据建筑法的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位也可以指定供应商B.经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包C.建设单位应当为建筑施工现场中从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.施工现场安全由建筑施工企业负责【答案】： D 50、根据建设工程质量保证金管理办法，下列关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从合同竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为6个月，最长不超过2年C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验

19、收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、（2017年考题）下列影响因素中,属于确定基准收益率基础因素的有（）。A.资金成本B.投资风险C.周转速度D.机会成本E.通货膨胀【答案】： AD 2、（2016年考题）根据建设项目工程总承包合同（示范文本），对于经协商调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有（）。A.从预付款保函中抵扣B.从履约保函中抵扣C.从支付保函中抵扣D.从当月工程进度款中抵扣E.按支付协议支付【答案】： BD 3、（2019年）关于投资方案基准收益率的说法，正确的有（ ）。A.所有投资项目均应使用

20、国家发布的行业基准收益率B.基准收益率反映投资资金应获得的最低盈利水平C.确定基准收益率不应考虑通货膨胀的影响D.基准收益率是评价投资方案在经济上是否可行的依据E.基准收益率一般等于商业银行贷款基准利率【答案】： BD 4、价值工程活动中，对创新方案进行技术可行性评价的内容包括()。A.方案能够满足所需的功能B.方案的寿命及可靠性C.实施方案所需要的投入D.方案的可维修性及可操作性E.方案本身的技术可实现性【答案】： ABD 5、(2015年)下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是( )。A.保险期限应在施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程量提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因

21、故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任【答案】： AB 6、(2009年)按现行规定，建设项目静态投资包括()。A.基本预备费B.因工程量误差引起的造价增长值C.施工机械租赁费D.涨价预备费E.建设期贷款利息【答案】： ABC 7、根据标准施工招标文件中的合同条款，签约合同价包含的内容有（）。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】： B 8、为了确定工程造价，美国工程新闻记录(ENR)编制的工程造价指数是由（）个体指数加权组成的。A.机械工人 B.波特兰水泥 C.普通劳动力 D.构件钢材 E

22、.木材【答案】： BCD 9、关于建设工程限额设计的说法，正确的有（ ）。A.限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模最大化的目标B.限额设计时工程使用功能不能减少C.设计阶段是限额设计的关键D.投资决策阶段是限额设计的关键E.限额设计的重要依据是批准的投资总额【答案】： ABD 10、下列关于项目资本金的管理的说法正确的是（ ）。A.投资项目的资本金一次认缴，并根据批准的建设进度按比例逐年到位B.以土地使用权作价出资的，还须附有投资单位证明等有关材料C.使用国家开发银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行D.有关部门要按照国家规定对投资项目资本金到位和使用情

23、况进行监督E.只要资本金来源不符合有关规定，停缓建有关项目【答案】： ACD 11、根据注册造价工程师管理办法，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有()。A.建设项目可行性研究B.建设项目经济评价C.工程标底的编制D.工程保险理赔的核查E.建设项目设计方案优化【答案】： BCD 12、建筑法规定的建筑许可内容有()。A.建筑工程施工许可B.建筑工程监理许可C.建筑工程规范许可D.从业资格许可E.建设投资规模许可【答案】： AD 13、（2015年考题）下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应在施工合同规定的工程施工之日二十四时止B.工程量提前竣工的，保险责任自行终

24、止C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任【答案】： AB 14、（2015年真题）价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 15、(2010年)建设静态投资包括()。A.基本预备费B.设备和工器具购置费C.涨价预备费D.建设期贷款利息E.投资方向调节税【答案】： AB 16、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（ ）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标设定D.工程项目

25、合同结构策划E.工程项目借贷方案【答案】： ACD 17、项目综合成本分析方法的具体内容包括()。A.单位工程成本分析B.分部分项工程成本分析C.月(季)度成本分析D.年度成本分析E.竣工成本的综合分析【答案】： BCD 18、某工程9月份施工数据为：已完工程计划费用为1500万元，已完工程实际费用为1800万元，拟完工程计划费用为1600万元，下列说法正确的有（）。A.费用偏差为300万元B.费用偏差为-300万元C.进度偏差为-100万元D.进度偏差为100万元E.费用超支，进度拖后【答案】： BC 19、按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用有（）。A.人

26、工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费【答案】： BD 20、（2017年真题）价值工程活动中，按功能的重要程度不同，产品的功能可分为（ ）。A.基本功能B.必要功能C.辅助功能D.过剩功能E.不足功能【答案】： AC 21、（2020年真题）根据民法典，下列合同属于效力待定合同的有（）。A.违反法律法规的合同B.订立合同时显失公平的合同C.限制民事行为能力人订立的合同D.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E.无权代理人代订的合同【答案】： C 22、施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（ ）。A.工程结算资料的完备性B.工程结算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工

27、程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【答案】： BC 23、(2015年)根据招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有( )。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】： BCD 24、根据标准施工招标文件中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D.监理人剥离检查已覆盖

28、合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用【答案】： AB 25、(2010年)建设静态投资包括()。A.基本预备费B.设备和工器具购置费C.涨价预备费D.建设期贷款利息E.投资方向调节税【答案】： AB 26、(2009年)工程寿命周期成本分析法的局限性在于()。A.分析过程中涉及的参数、指标多B.分析时必须负担的成本高C.寿命周期的变化难以预见D.早期的分析评价难以保证评价结果的准确性E.设置费与维持费之间难以权衡【答案】： ABCD 27、（2018年真题）关于项目财务内部收益的说法，正确的有（）。A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收

29、益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】： AC 28、（2016年考题）对于采用新设法人进行筹资的项目，在确定项目资本金结构时，应通过协商确定投资各方的（）。A.出资比例B.出资形式C.出资顺序D.出资性质E.出资时间【答案】： AB 29、（2021年真题）下列各项费用中，构成融资租赁租金的有（ ） 。A.租赁资产的成本B.承租人的使用成本C.出租人购买租赁资产的贷款利息D.出租人的利润E.承租人承办租赁业务的费用【答案】： ACD 30、（2014年考题）工程寿

30、命周期成本分析中，估算费用可采用的方法有（）A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法【答案】： BC 31、融资租赁作为一种融资方式，其优点主要有（ ）。A.融资租赁是一种融资与融物相结合的融资方式B.不需要支付租赁资产的利息C.融资租赁可以避免长期借款筹资所附加的各种限制性条款D.可以减少设备进口费，从而降低设备取得成本E.出租人可以将出租的设备按照固定资产计提折旧【答案】： ACD 32、根据建设工程质量管理条例建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签

31、署的工程保修书D.有工程结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告【答案】： ABC 33、与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（ ）。A.融资时间较长B.融资成本较高C.对投资人信用要求高D.风险种类少E.属于公司负债型融资【答案】： AB 34、(2011年)关于投资回收期指标优缺点的说法，正确的有()。A.计算简便，但其包含的经济意义不明确B.不能全面反映方案整个计算期内的现金流量C.在一定程度上显示了资本的周转速度D.可以独立用于投资方案的选择E.可以独立用于投资项目的排队【答案】： BC 35、动态投资回收期是对项目进行经济效果评价的方法之一。下列关于动态投资回收期的讨

32、论，正确的是（ ）。A.动态投资回收期考虑了方案整个计算期内的现金流量B.当IRR=ic时，动态投资回收期=项目寿命周期C.动态投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行D.一般情况下，动态投资回收期IRRE.动态投资回收期是累计净现金流量现值等于零时的年份【答案】： BC 36、（2019年考题）下列行为中，属于招标人与投标人串通的有（ ）。A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘【答案】： ABD 37、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入建设工程

33、概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.采购施工安全防护用具B.缴纳职工工伤保险费C.支付从事危险作业人员津贴D.更新施工安全防护设施E.改善安全生产条件【答案】： AD 38、根据建筑法，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】： CD 39、下列影响因素中，属于确定基准收益率基础因素的有（）。A.资金成本 B.投资风险

34、 C.周转速度 D.机会成本 E.通货膨胀【答案】： AD 40、应用价值工程时，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】： CD 41、价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素，其特点包括（）。A.价值工程的核心是对产品功能进行分析B.价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值C.价值工程的目标是以最低的生产成本使产品具备其所必需具备的功能D.价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动E.价值工程中的价值是指对象的使用价值，而不是交换价值【答案】： ABD 42

35、、（2017年真题）关于工程竣工结算的说法，正确的有（ ）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均有总承包单位编制C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【答案】： CD 43、根据合同法，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）。A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行E.价格下降时，按照新价格执行【答案】： D 44、(2012

36、年)建设工程总分包模式的特点有()。A.总承包商的责任重，获利潜力大B.业主合同结构简单，组织协调工作量小C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，业主的风险小E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】： ABD 45、（2018年考题）工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（ ）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额【答案】： ACD 46、根据合同法，合同生效后，合同履行中关于价格确定是说法中正确的有（ ）。A.当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按订立合同时履行地市场价格执行B.当事人

37、就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按订立合同时付款方所在地市场价格C.在执行政府定价的合同履行中，逾期付款的，遇价格上涨时按新价格执行D.在执行政府定价的合同履行中，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行E.在执行政府定价的合同履行中，逾期提取标的物的，遇价格下降时按原价格执行【答案】： ACD 47、关于工程造价基本概念的理解正确的是（）。A.从业主的角度看，工程造价就是工程的发包价格B.静态投资包含动态投资C.动态投资包含静态投资D.静态投资就是建设项目总投资E.非生产性工程项目的总投资就是固定资产投资【答案】： C 48、教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.房产税E.契税【答案】： BC 49、为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在（）阶段。A.施工招标 B.施工 C.策划决策 D.设计 E.竣工验收【答案】： CD 50、（2013年考题）对于计算周期相同的互斥方案，可采用的经济效果动态评价方法有（）。A.增量投资收益率法B.净现值法C.增量投资回收期法D.净年值法E.增量投资内部收益率法【答案】： BD