一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品（考点梳理）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品（考点梳理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品（考点梳理）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品（考点梳理）第一部分 单选题(50题)1、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。( 2015真题 )A.对该诉讼请求全部予以支持 B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C.对该诉讼请求全部不予支持 D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】： B 2、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了内公司,甲知悉此事后,与乙

2、商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙内之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销【答案】： B 3、根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位可以向()申请缩短不良行为记录信息的公布时间。A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.县级建设行政主管部门【答案】： B 4、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由()负责上报。A.建设单位B.监理单位C.分包单位D.总承包单位【答案】： D 5、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作

3、交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是 ( )。A. 第三人就完成的工作成果向定作人负责B. 承揽人不再承担责任C. 承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D. 承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【答案】： D 6、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的 项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联 合体资质等级应为（）。A. 一级B. 二级C. 三级D. 暂定级【答案】： C 7、根据我国标准施工招标文件的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商成立争议评审组

4、A.14B.28C.7D.15【答案】： B 8、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。A.应自事故发生之日起15日内补报B.应自事故发生之日起30日内补报C.应自事故发生之日起10日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】： D 9、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为

5、竣工日期【答案】： B 10、根据建设工程质量保证金管理暂行办法的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】： A 11、（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】： D 12、关于商标专用权说法，以下说法错误的是（ ）。A.商标专用

6、权的内容包括财产权和人身权B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展D.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】： A 13、根据建设工程质量管理条例,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。A.工期延误B.投资失控C.质量事故D.施工组织【答案】： C 14、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同

7、意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（ ）。A. 由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元B. 由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元C. 由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元D. 由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元【答案】： D 15、（2019年真题）关于开标的说法,正确的是()。A.投标文件经确定无误后,由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】： D 16、根据我

8、国行政强制法，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。A.15日B.1个月C.3个月D.2年【答案】： C 17、建设工程质量管理条例规定，除（ ）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B. 建设单位有特殊要求的C. 建设单位申请使用的D. 施工单位申请使用且质量合乎要求的【答案】： A 18、某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是()。A.罚款但不影响企业资

9、质，需承担赔偿责任B.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任C.罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任D.罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任【答案】： B 19、下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是( )。A.采购数量变更 B.公司名称变更C.合同签约人员变更 D.公司法定代表人变更【答案】： A 20、民用建筑节能条例中的民用建筑不包括()建筑。A.医疗B.教育C.厂房D.住宅【答案】： C 21、根据建设工程安全生产管理条例，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证【答案】： C 22、关于建设工

10、程代理的说法，正确的是（）。A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系【答案】： C 23、关于一级建造师执业范围的说法,正确的是（ ）A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人间一律不得更换【答案】： A 24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（ ）。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企

11、业名义承揽工程【答案】： A 25、甲向乙借款10 万元，1 年后根据约定偿还本息12 万元，甲乙之间的债属于（ ）。A.侵权之债B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】： B 26、关于建设用地使用权设立空间的说法,正确的是（ ）A.建设用地使用权只能在土地的地表设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的,应当共同设立D.建设用地使用权在土地的地上设立后,权利人自动获得该土地地下的使用权【答案】： B 27、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据

12、民法典规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。A. 显失公平而无效B. 欺诈而可撤销C. 乘人之危而无效D. 乘人之危而可撤销【答案】： D 28、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。A.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出 B.投标人提交显著低于其成本的报价C.使用伪造、变造的许可证件D.投标人提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： C 29、某施工单位未按规定对齒品混凝土进行检验，后由于商品混凝土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后果包括（ ）。A.罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任 B.罚款且影响企业资质，但不承担赔

13、偿责任C.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任D.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任【答案】： C 30、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】： B 31、专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据专利法及其实施细则的规定，包括（ ）。A.发明、实用新型、内部设计B.商标、实用新型、产品方案C.发明、实用新型、外观设计D.发明、软件、产品构造【答案】： C 32、施工

14、企业的下列行为中属于资质不良行为的是()。A.以他人名义投标，骗取中标的B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的【答案】： D 33、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（ ）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为 120 天C.两个项目均为小型项目D.同一个项目的相邻分段发包【答案】： D 34、 下列选项中，当事人应承担侵权责任的是( )。A. 工地的塔吊倒塌造成临

15、近的平房被砸塌B. 某施工单位未按照合同约定工期竣工C. 因台风导致工程损害D. 某工程存在质量问题【答案】： A 35、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付()元的工资。A.6000B.8000C.10000D.12000【答案】： B 36、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救发掘，则应当由（ ）组织发掘。A.建设单位B.施工单位C.设区的市级人民政府文物行政主管部门D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门【答案】： D 37、下列人员中，可以被委托为民事诉讼

16、代理人的是（）。A.知名法学家 B.基层法律服务工作者 C.当事人的亲属 D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】： B 38、关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决 B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任 D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】： B 39、对法的效力层级的表述中，不正确的是()。A.新法优于旧法B.特别法优于一般法C.民法至上D.上位法优于下位法【答案】： C 40、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律

17、规范的总称是（）。A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】： B 41、 根据生产安全事故报告和调查处理条例,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复。A.15日B.30日C.45日D.60日【答案】： A 42、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（ ）。A.城镇排水主管部门实施排水许可以收取一定的收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】： C 43

18、、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。A.要求施工单位改正B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】： C 44、根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法规定，关于竣工结算文件的编制、提交与审查说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交建设工程总结算文件B.国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件审查C.国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向工程造价咨询企业提出由承包人出具的竣工结算文件审核意见D.

19、国有资金投资建设工程的发包方，逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可【答案】： B 45、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点包括（ ）。A.强制性B.公权性C.程序性D.自愿性【答案】： D 46、（2020年真题）根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】： C 47、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.罚金【答案】： D 48、根据建设工程安全生产管理条例，国家对严重

20、危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。( 2015真题 )A.国务院建设行政主管部门 B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 C.省级以上人民政府建设行政主管部门 D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】： B 49、甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为()。A.10年B.20年C.30年D.50年【答案】： B 50、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、对于建筑材料的检验检测,见证取样时,取样人员应在试样或其包装上作出标识封志。其

21、标识和封志应标明()A.工程名称B.工程位置C.取样日期D.样品名称E.样品数量【答案】： ACD 2、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 3、根据民法典规定，下列关于诉讼时效中断的说法，正确的有（ ）。A.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力原因，产生诉讼时效中断B.诉讼时效中断，即诉讼时效期间暂时停止计算C.权利人向义务人提出履行请求，产生诉讼时效中断D.权利人提起诉讼或者申请仲裁，产生诉讼时效中断E.诉讼时效中断，从中断终结时起，诉讼时效期间重新起算【答案】： CD 4、关于建设用地使用权的说法，正确的有

22、（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 5、某工程招标文件规定，“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（ ）。A. 保证B. 抵押C. 动产质押D. 权利质押E. 定金【答案】： AD 6、下列情形中,视同工伤的情形有()。A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡

23、的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的D.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的E.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】： ABD 7、为了保证工程质量，我国建筑法提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑法规定，须经建设单位认可，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。对于总承包单位与分包单位在共同承包建筑过程中的法律责任，下列选项正确的是（ ）。A. 建设工程总承包单位和分包单位应当在各自的业务范围

24、内向建设单位承担工程质量责任B. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责C. 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E. 在因分包单位原因发生建筑工程质量问题时，应当先由建筑工程总承包单位向建设单位承担责任，再由分包单位向总承包单位承担相应的法律责任【答案】： BCD 8、下列各项中,关于第一审程序和第二审程序的审限要求,说法正确的有()。A.人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结B.在适用普通程序审理案件的第一审程序中,有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长3个月C.在适用普通程序审理案

25、件的第一审程序中,已因特殊情况延长后,还需延长的,报请上级人民法院批准D.人民法院审理对原审判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起3个月内审结。有特殊情况需要延长的,报请上级人民法院批准E.人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起30日作出终审裁定【答案】： AC 9、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【答案】： CD 10、按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司

26、C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【答案】： AC 11、下列各项中,属于人民法院应当裁定中止执行的情形有()。A.申请人撤销申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的D.只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收人来源,又丧失劳动能力的【答案】： BC 12、第二审人民法院经审理,对上诉案件的处理原则有()。A.判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决B.原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足的,依法改判C.判决适用法律错误的,裁

27、定撤销原判决,发回原审人民法院重审D.原判决认定违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审E.案件依法重审,当事人对重审案件的判决、裁定不服的,可以上诉【答案】： AD 13、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 14、行政机关审理

28、行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】： BCD 15、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。2014A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 16、（2019年真题）根据民事诉讼法，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）A.调解书

29、应当写明诉讼请求，调解结果和理由B.调解书有审判员、书记员署名并加盖印章，送达双方当事人C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】： BD 17、下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件【答案】： CD 18、建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括（ ）。A. 不得转包和违法分包工程B. 自行完成建设工程的全部施工C. 接受发包人的有关检查D.

30、 交付竣工验收合格的建设工程E. 建设工程质量不符合约定的无偿修理【答案】： ACD 19、根据招投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】： ACD 20、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程 敫，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发

31、包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】： AD 21、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。 2016A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 22、关于联合体投标的说法,错误的有（ ）。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前10天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标

32、【答案】： CD 23、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块D.分隔墙的混凝土小型砌块E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 24、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 25、工程监理单

33、位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有（ ）。A.罚款B.要求施工单位整改C.要求施工单位暂时停工D.要求施工单位停业整顿E.向有关主管部门报告【答案】： BC 26、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（ ）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 27、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人

34、员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 28、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 29、关于施工项目负责人的安全生产责任，说法正确的有（ ）。A.对本项目安全生产管理全面负责B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.建立项目安全生产管理体系，明确项

35、目管理人员安全职责D.落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用E.应当定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%【答案】： ACD 30、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可

36、以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】： ABC 31、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（ ）。A. 接受履行方有权选择履行地点B. 给付货币的，在接受货币一方所在地履行C. 交付不动产的，在不动产所在地履行D. 履行义务一方有权选择履行地点E. 其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】： BC 32、刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括()。A.拘役B.有期徒刑C.管制D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： ABC 33、根据行政处罚法的规定，行政处罚的种

37、类包括()。A.责令停产停业B.行政拘留C.开除D.警告E.降级【答案】： ABD 34、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有（ ）。A. 建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准B. 履行地点为项目所在地C. 合同标的是财产D. 违约责任是当事人违反合同义务的责任E. 有关施工组织设计的内容即为履行方式条款【答案】： ABD 35、根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。（2015）A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作

38、场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 36、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()（2013）A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 37、（2020年真题）根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登

39、记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 38、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】： A 39、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,下列情形中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格

40、,并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： AB 40、软件合法复制品所有人所享有的权利包括（ ）。A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品B.不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C.根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D.将备份复制品有偿提供给他人使用E.为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改【答案】： AC 41、民事诉讼的基本特征包括()。A.自愿性B.公正性C.公权性D.强制性E.程序性【答案】： CD 42、（2020年真题）在

41、工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】： BCD 43、建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业（ ）组成。A.项目经理B.兼职生产管理人员C.监理工程师D.专职生产管理人员E.技术负责人【答案】： AD 44、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 45、关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】： BD 46、下列选项中，劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括（ ）。A. 用人单位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的C. 用人单位经常延长劳动时间的D. 用人单位纪律过于严格