一级造价师之建设工程计价题库包过题库精选.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精选.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库精选第一部分 单选题(50题)1、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（ ）。A.18.84B.15.47C.14.61D.18.26【答案】： B 2、某建设项目工程费用为7200 万元，工程建设其他费用为1800 万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1 年，建设期2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。A.564.54 B.592.77 C.464.74

2、D.589.63【答案】： B 3、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】： D 4、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】： D 5、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05

3、，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】： C 6、下列关于工程计价的说法中，正确的是（ ）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】： B 7、（2013年真题）关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需求确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】： B 8、企业为生产产品和提供劳

4、务而支出的各项间接费用属（ ）。A.管理费用 B.营业费用C.制造费用 D.财务费用【答案】： C 9、根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】： C 10、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。A.查明原因，调减至8000万元以内B.对超投资估算部分，童新上报审批C.查明原因，重新上报审批D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据【答案】： C 11、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收

5、到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止【答案】： B 12、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】： A 13、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（ ）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金【答案】： D 14、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分

6、别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（ ）。A. 1. 133B. 1. 067C. 1. 105D. 1. 120【答案】： D 15、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（ ）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】： C 16、根

7、据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 17、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一

8、年20，第二年50，第三年30。若年均价格上涨率为5，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.323.40B.334.30C.418.61D.505.01【答案】： C 18、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（ ）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】： C 19、国产非标准设备原价的确定可采用（ ）等方法。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】： D 20、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可

9、能都会发生的补偿费用包括（）。 A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】： D 21、当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（ ）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值法D.综合吨位指标法【答案】： B 22、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标【答案】： A 23、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同

10、履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】： C 24、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】： D 25、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。 A.预付款担保应在

11、施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】： B 26、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】： A 27、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费

12、率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】： C 28、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。A.分部分项工程费（分部分项工程量工料单价）B.措施项目费（措施项目工程量措施项目工料单价）C.其他项目费暂列金额暂估价计日工总承包服务费D.单项工程费分部分项工程费措施项目费其他项目费税金【答案】： C 29、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价的高低并不影响项目决策D.项目决策的深

13、度影响投资估算精确度【答案】： C 30、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】： C 31、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一

14、并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】： C 32、根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由()三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】： C 33、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延

15、付款的利息【答案】： D 34、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】： D 35、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】： D 36、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】： A 37、先求出已有同

16、类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（ ）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】： D 38、根据国家相关法律.法规和政策规定，因停工学习，执行国家或社会义务等原因，按计时工资标 准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。 A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】： D 39、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】

17、： C 40、世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（ ）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】： B 41、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（ ）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】： C 42、下列计入总价措施项目表的是（ ）A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】： C 43、对外贸易货物运输保险费的计算公

18、式是（ ）。A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）保险费率B.运输保险费=（CIF+国外运费）/（1-保险费率）保险费率C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）保险费率D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）保险费率【答案】： A 44、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。A.年法定工作日B.年制度工作日C.365天日历天D.年有效施工天数【答案】： C 45、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制

19、价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10 天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】： C 46、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（ ）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】： D 47、在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（ ）。A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的

20、各种因素B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价【答案】： A 48、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（ ）。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】： D 49、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（ ）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】： B 50、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分

21、为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的有（）。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以4:3最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数【答案】： BC 2

22、、依据建设项目工程总承包合同示范文本，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】： ACD 3、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投

23、资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】： BCD 4、对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有（ ）。A.建设费用比较B.经营费用比较C.市场风险比较D.技术水平比较E.环境影响比较【答案】： AB 5、根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（ ）。A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间C.确定中标人需要的时间D.签订合同需要的时间E.提交履约保证金需要的时间【答案】： BCD 6、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有

24、（ ）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 7、挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E:安全网【答案】： ABC 8、（2017年真题）下列工人工作时间中，属于有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间【答案

25、】： AC 9、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 10、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总

26、价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】： BD 11、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。 A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计分摊的“待摊投资”【答案】： AC 12、（2018年真题）下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（）。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC

27、 13、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABCD 14、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.

28、一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】： BD 15、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量 E.选用合适的承包方式【答案】： ABCD 16、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E:产业政策【答案】： AD 17、关于工

29、程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 18、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 19、关于其他项目清单的

30、编制，说法正确的有（ ）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费剧E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C 20、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB 50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2 是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】： BC 21、BIM的技术特点

31、包括（）。A.可视化B.协调性C.模拟性D.开放性E.优化性【答案】： ABC 22、（2018年真题）下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A.材料设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工合价E.总承包服务费【答案】： BC 23、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想 B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位 D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】： ABCD 24、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/mA.基本工作时间为0.750工日/mB.工序

32、作业时间为0.815工日/mC.辅助工作时间为0.060工日/mD.规范时间为0.122工日/m【答案】： AB 25、下列投资估算项目中，属于我国建设项目投资估算阶段的有()A.预可行性研究阶段的投资估算B.项目建议书阶段的投资估算C.竣工验收阶段的投资估算D.可行性研究阶段的投资估算E.工程招投标阶段的投资估算【答案】： ABD 26、以下对于征地补偿费用的标准，正确的是（ ）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的4-6 倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补偿标准，为该征地被征前三年平均年产值的6-10 倍D.每公顷被征收

33、耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15 倍E.土地补偿费和安置补助费的综合不得超过被征收前三年平均年产值的30 倍【答案】： BD 27、施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款，以下说法正确的是（ ）。A.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人可口头向承包人发出指令B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量C.如果现场签证的工作没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其

34、单价D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。E.合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担【答案】： BCD 28、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 29、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。 A.开办费中的项目可以单独列项B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费

35、项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 30、下列关于新增固定资产价值确定方法的描述，正确的是（ ）。A.新增固定资产价值计算的对象是独立发挥生产能力的单位工程B.在建的附属辅助工程，交付使用后计入新增固定资产价值C.独立发挥效益的非生产性项目，建成后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资应随受益工程交付使用的同时一并计入E.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工器具不应计入新增固定资产价值【答案】： BD 31、下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。A.项目投

36、资回收期B.项目投资财务净现值C.项目资本金财务内部收益率D.项目资本金净利润率E:累计盈余资金【答案】： AB 32、下列文件中，包括在设计总概算文件中的有（）。 A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】： ABCD 33、下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响 的是（ ）。A.施工本身导致的停工时间 B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间 D.多余工作时间E.偶然工作时间【答案】： B 34、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）

37、。A. 投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 35、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】： C 36、编制工程量清单时，可以依据施工组织设计

38、、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 37、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 38、根据标准施工招标文件中合同通用条款的规定，下列事件中承包人可以获得费用补偿，但通常不能获得工期和利润补偿的是（ ）。A.承包人提前竣工B.施工中发现文物、古迹C.工程移交后因发包人原因出现新的

39、缺陷或损坏的修复D.提前向承包人提供材料、工程设备E.因发包人原因造成承包人人员工伤事故【答案】： AD 39、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E:产业政策【答案】： AD 40、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期 D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】： BCD 41、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价的工

40、程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】： BC 42、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： AD 43、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件应当由

41、发包人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】： AD 44、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 45、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（）。A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】： BD 46、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 47、（