一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案（基础题）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案（基础题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案（基础题）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案（基础题）第一部分 单选题(50题)1、在代理关系中，相对人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（ ）。A.相对人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.被代理人与相对人承担连带责任D.相对人自行承担【答案】： A 2、根据建设工程安全生产管理条例,应当由机械设备单位承担法律责任的情形是（）。A.未审查拆装方案的B.未审查安全施工措施的C.未由专业技术人员现场监督的D.未向建设单位进行安全使用说明,办理移交手续的【答案】： C 3、甲乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受

2、理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。A.驳回起诉B.予以审理C.终止审理D.终止起诉【答案】： A 4、我国建设工程质量管理条例规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量【答案】： B 5、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。（2016）A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月2

3、5日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】： D 6、下列纠纷中，适用仲裁法仲裁的是（）。A.离婚纠纷B.劳动合同纠纷C.对罚款不服发生的纠纷D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷【答案】： D 7、按照招标投标法及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（ ）。A. 拟定施工方案B. 编制标底C. 组织开标、评标、定标D. 商签合同【答案】： B 8、建设项目需要进行试生产的，应当（ ）申请

4、配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产之日前3个月D. 分期验收后【答案】： B 9、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（ ）。 A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车【答案】： A 10、下列注册证书失效的是()。A.张某所在企业破产B.王某调离原企业到新单位C.李某年龄明年65周岁D.赵某年满27周岁注册在本单位【答案】： A 11、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（ ）。A. 应由监理工程师主持，施

5、工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B. 应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C. 应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D. 应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】： D 12、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（ ）负责。A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】： B 13、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是( )。A.行政法规B.法律C.地方性法规D.部门规章【答案】： B 14、根据企业所得税法，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境

6、内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（ ）。A.本国企业B.外国企业C.居民企业D.非居民企业【答案】： D 15、民事诉讼活动中,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,必须有托人的授权,该授权属于（ ）A.一般授权B.特别授权C.无条件授权D.全面授权【答案】： B 16、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（ ）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定【答案】： B 17、设计单位的安全责

7、任不包括（ ）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任【答案】： C 18、建设工程勘察设计企业资质管理规定将工程勘察资质划分为（ ）。A.综合资质、专业资质和劳务资质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质【答案】： A 19、根据建筑企业资质管理规定，关于施工企业资质证书的说法，正确的是( )。A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发

8、生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请【答案】： D 20、建筑法鼓励企业为从事危险作业的人员办理( )。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险【答案】： D 21、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2018真题A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案

9、】： B 22、劳动者连续工作()年以上的，应享受带薪年休假。A.1B.2C.3D.4【答案】： A 23、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据中华人民共和国建筑法的规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.丙D.三家施工单位约定【答案】： C 24、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下 B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下 D.6个月以上1年以下【答案】： B 25、抵押担保的范围包括()。A.主债权

10、及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案】： C 26、某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（ ）通知用人单位。A. 10日B. 20日C. 15日以书面形式D. 30日以书面形式【答案】： D 27、在工程建设中建筑材料的说法，正确的是（ ）。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验并试验合格，在工程上使用后被证实不合格，建设单位与施工单位承担连带责任B.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检

11、验不合格的，施工单位应该予以退还C.为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】： C 28、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经（ ）批准。A.城市、县人民政府城乡规划主管部门B.同级文物主管部门C.城市、县人民政府D.城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门【答案】： D 29、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（ ），夜间（ ）。A.40dB（A）,25dB（A）B.55dB（A），40dB（A）C.70dB（A），55dB（A

12、）D.85dB（A）,70dB（A）【答案】： C 30、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元,.其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是 ( )。 A. 整个项目按安装工程一切险投保B. 整个项目按建筑工程一切险投保C. 该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D. 整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保【答案】： B 31、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可

13、证。A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程【答案】： D 32、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是()。A.因重大误解订立的合同B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同C.乘人之危而订立的合同D.恶意串通损害第三人利益订立的合同【答案】： D 33、环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（ ）A. 配合建设单位24小时联动试车B. 为避免冬期施工进行抢工C. 自来水管爆裂进行抢修D. 全运会项目开幕时间临近必须抢

14、工【答案】： C 34、民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（ ）。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】： D 35、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24【答案】： D 36、我国民法典规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，从()

15、时起就没有法律效力的合同是无效合同。A.履行B.谈判C.被确认无效D.订立【答案】： D 37、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位 B.建设单位和监理单位 C.监理单位和施工企业 D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 38、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.标的物交付 B.合同成立 C.合同生效 D.支付贷款【答案】： B 39、发包人在接到承包人返还保证金申请后14 日内不予答复，经催告后14 日内仍不予答复，应当( )。A.继续顺延申请期限B.由承包

16、人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】： C 40、所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于( )的合同A.有效B.无效C.可变更D.效力待定【答案】： B 41、根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是（）。A.专业承包B.专业分包C.工程总承包D.劳务承包【答案】： A 42、根据安全生产法的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ ）。A. 紧急避险措施B. 批评、检举、控告C. 请求赔偿D. 批评【答案】： B 43、下列合同中，债务人

17、不履行债务，债权人由留置权的是（）。( 2015真题 )A.买卖合同 B.运输合同 C.借款合同 D.租赁合同【答案】： B 44、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书【答案】： A 45、下列关于法的效力层级的表述中，有误的是()。A.在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法C.宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力D.同一机关制定的地方性法规、自治条例和单行条例，特别规定与一

18、般规定不一致的，适用一般规定【答案】： D 46、下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的说法，错误的是（ ）。A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行检验B.对于检验不合格的不得使用C.检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字D.对于合同约定由建设单位采购的，施工单位不必检验【答案】： D 47、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。（2015）A.建设用地使用权流转时附着于改土地上的建筑物，建筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权限届满的，自动续期D.建设用地使

19、用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】： A 48、下列合同履行的说法中正确的是（ ）。A. 经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务B. 经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务C. 债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行D. 经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务【答案】： D 49、某建筑工程项目实行的施工总承包，由（）支付意外伤害保险费。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位共同【答案】： A 50、注册建造师担任施工项目负责人，在其承

20、建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。 A.缺陷责任期一般为6 个月、12 个月或24 个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.发包人原因导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60 天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： ACD 2、

21、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】： ABC 3、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 4、建设单位办理工程竣工验收备案一般应具备以下条件（ ）。A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E. 有施工单位签署的

22、工程保修书。【答案】： ABCD 5、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在( )情形的，可以向人民法院申请不予执行仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限范围【答案】： BC 6、根据民事诉讼法的规定，民事诉讼的证据种类包括（ ）。A. 书证B. 物证C. 证人证言D. 鉴定意见E. 勘察记录【答案】： ABCD 7、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，

23、尚未到达约定的交付地点C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： AD 8、下列关于刑事责任的说法，正确的有()。A.刑事处罚是承担刑事责任的方式B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.主刑和附加刑可以共同适用E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚【答案】： AD 9、下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有（ ）A. 支付存款本金及利息请求权B. 基于投资关

24、系产生的缴付出资请求权C.本息请求权支付拖欠建筑工程材料款D. 兑付国债、金融债券本息请求权E. 履行建设工程保修义务的请求权【答案】： ABD 10、某建设项目装修工程涉及到建筑主体和承重结构的变动,根据建设工程质量管理条例,建设单位在施工前应委托()提出新的设计方案A.监理单位B.施工承包单位C.原设计单位D.其他设计单位E.具有相应资质等级的设计单位【答案】： C 11、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（ ）。A. 施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B. 施工单位违约造成供货商重大损失C. 工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤D. 施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死

25、亡E. 分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏【答案】： CD 12、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。一级建造师工程法规A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔

26、偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： BCD 13、下列各项中，当事人可以行使法定解除权的是（ ）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行届满前，当事人一方明确表示不履行部分义务C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【答案】： AD 14、根据我国仲裁法的规定，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，（ ）。A.当事人应该依据原仲裁协议重新申请仲裁B.当事人应该向上级人民法院申请执行C.当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁D.当事人可以

27、向有管辖权的人民法院申请执行E.当事人可以向人民法院提起诉讼【答案】： C 15、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 16、施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括( )。（2012）A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全

28、生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施工方案【答案】： ABCD 17、根据民法典的有关规定，债的发生根据主要包括（ ）。A. 法定责任B. 合同C. 不当得利D. 无因管理E. 侵权行为【答案】： BCD 18、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 19、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（ ）。A. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B. 投标文件逾期送达或者未送达指定地点C. 投标文件未按招标文件要求密封D. 投标文件无单

29、位盖章并无单位负责人签字E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 20、我国建设工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚种类有（ ）。 A. 警告B. 罚款C. 行政拘留D. 责令停业整顿E. 降低资质等级【答案】： ABD 21、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。2018真题A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】： BD 22、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由

30、发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 23、下列情形导致要约失效的有（）（2013）A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期限届满.受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 24、标的可以是（ ）等。A. 工程造价B. 货币C. 劳动条件D. 劳务E. 货物【答案】： BD 25

31、、下列建设项目，必须实施工程监理的是（ ）。A. 某住宅小区建筑工程B. 世界银行贷款建设卫生设施C. 合资开发的生物制药产业园区D. 合资建设的城市污水处理厂E. 南水北调工程【答案】： ABD 26、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 27、根据绿色施工原则规定，下列非传统水源利用的要求，正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护

32、，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标，合并计量管理【答案】： ABC 28、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A. 由专人管理B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废【答案】： ACD 29、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告

33、的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： C 30、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程

34、。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位起诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有( )。A.因建设单位使用不当造成防水层损坏B.因工人操作失误造成制冷系统损坏C.因百年一遇的台风造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用中主体某处大梁出现裂缝【答案】： D 31、在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中，适用于人身权的是（ ）。A. 恢复名誉B. 排除妨碍C. 恢复原状D. 消除影响E. 赔礼道歉【答案】： AD 32、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，仲裁庭的做法，正确的有（ ）。A.制作调解书B.制作裁决书C.驳回申请D.撤销案

35、件E.当事人可以撤回申请【答案】： AB 33、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（ ）。（2015）A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 34、下列民事主体资格中属于法人的是（ ）。A. 某建筑公司B. 某建筑集团公司装饰分公司C. 某建筑业管理协会D. 某设计咨询公司海外市场部E. 某市消防局【答案】： AC 35、关于实施安全专项施工方案的说法,正确的有()。A.因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,施工单位可以直接修

36、改并实施B.施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督C.按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,应由建设单位、施工单位组织有关人员进行验收D.施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况E.发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改【答案】： BD 36、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 37、施工企业对建筑材料、建

37、筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（ ）进行，不合格的不得使用。A. 工程设计要求B. 企业标准C. 施工技术标准D. 通行惯例E. 合同约定【答案】： AC 38、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（ ）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 39、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答

38、案】： ACD 40、（2019年真题）甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A.甲B.乙C.丙D.丁E.己【答案】： C 41、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，划分事故等级的要素包括（ ）。A.人身要素B.经济要素C.环境要素D.社会要素E.影响要素【答案】： ABD 42、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。( 2015真题 )A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请

39、变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 43、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 44、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）。A. 在施工现场附近的河流中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥

40、施工时未设置声屏障E. 工程抢修工作一直持续到22点【答案】： ABCD 45、下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的【答案】： AB 46、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（ ）。A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 47、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理

41、人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。( 2015真题 )A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 48、下列法的形式中,属于我国法的形式的有()。A.习惯法B.判例C.规范性法律文件D.宗教法E.国际条约【答案】： C 49、关于民事诉讼的法院管辖的说法，正确的有（ ）。A.级别管辖与专属管辖是法定管辖 B.专属管辖与特殊地域管辖发生冲突的，适用特殊地域管辖 C.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖 D.协议管辖可以选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖 E.建设工程施工合同纠纷适用特殊地域管辖【答案】： ACD 50、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单