一级建造师之一建工程法规题库题库大全及免费下载答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库大全及免费下载答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全及免费下载答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全及免费下载答案第一部分 单选题(50题)1、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年，缓期两年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（ ）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除【答案】： A 2、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()。A.当事人进行质证B.法院进行认证C.证人出庭作证D.鉴定人进行鉴定【答案】： B 3、用人单位必须为劳动者提供符合()。A.国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品B.劳动法和劳动合同法的有

2、关规定的劳动安全条件C.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动D.国家规定的对未成年工人定期进行健康检查【答案】： A 4、根据安全生产法的规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ ）。A. 紧急避险措施B. 批评、检举、控告C. 请求赔偿D. 批评【答案】： B 5、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（ ）批准。A. 县级人民政府B. 省级人民政府C. 国务院D. 省级文物行政部门【答案】： B 6、我国安全生产法规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的()。A.应急处理权B.拒绝

3、作业权C.紧急避险权D.回避求救权【答案】： C 7、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()承担。A.甲建筑公司B.乙建筑公司C.丙公司D.李某【答案】： D 8、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须

4、接受【答案】： A 9、强制性标准监督检查的内容不包括（ ）。A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定C.工程项目的安全、质量、卫生及环境保护是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定【答案】： C 10、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A.承包人已经完成的建设工程质量不合格B.承包人将承包的建设工程分包C.承包人合同约定的期限内没有完工D.承包人以行为表明不履行合同主要义务预期违约【答案】： D 11、下列责任中属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用 B.对施工

5、安全技术措施进行审查 C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】： D 12、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（ ）承担。A. 监理工程师B. 施工单位C. 建设单位D. 监理单位【答案】： C 13、关于不符合建筑节能标准的建筑工程的说法，错误的是（ ）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已经建成的，可正常使用【答案】： D 14、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A.文物保护单位建设控制地带是指

6、文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】： D 15、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。A.业主全部承担B.施工单位全部承担C.业主和施工单位共同承担D.工期顺延、费用由施工单位承担【答案】： A 16、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（

7、）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】： A 17、在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（ ）。A.按照年利率 24%计息B.利息不予支持C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D.垫资不予返还【答案】： B 18、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】： C 19、关于建筑市场信用体系建设的说法，错误的是（ ）。A.在实施政府优惠政策中，诚信市场主体不予优先考虑B.将劳动用

8、工、工资支付情况作为企业诚信评价的重要依据，实行分类分级动态监管C.建立健全企业失信联合惩戒机制D.建立拖欠工资企业黑名单制度，定期向社会公开有关信息【答案】： A 20、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】： C 21、在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了（ ）。A.

9、重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 工程重大安全事故罪D. 串通投标罪【答案】： A 22、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】： C 23、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。A. 分别B. 同时C. 交叉D. 顺序【答案】： B 24、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙 C.

10、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 25、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（ ）之日算起。A. 第一次付款期限届满B. 最后一次付款期限届满C. 每次付款期限届满D. 提交工程款支付申请【答案】： B 26、依据:建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是 ( )。A. 建设单位拨付工程款B. 施工单位实施隐蔽工程C. 商品混凝土用于基础工程D. 大型非标构件进行吊装【答案】： A 27、由于监理工程师指令有误导致现场停

11、工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A. 由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B. 由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C. 由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D. 由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】： D 28、根据生产安全事故应急预室管理办法,下列内容中,属于专项应急预案应当规定的内容是A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】： A 29、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严

12、重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（ ）人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市【答案】： B 30、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不 能给予的处罚是（ ）。A. 责令停业B. 罚款C. 责令限期改正D. 责令赔偿损失【答案】： D 31、关于安全生产事故调查管辖的说法,正确的是()。A.特别重大事故由省级人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调查B.上级人民政府认为必要时,可以调查由下级人民政府负责调查的事故C.对于一般事故,县级人民政府于可以委托事故发生单位组织调查组进行调查D.较大事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查,也可授

13、权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查【答案】： B 32、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】： B 33、根据标准化法，关于企业标准的说法，正确的是（）。A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于国家标准C.企业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与团体标准相符【答案】： B 34、某施工企业向某建筑材料供

14、应商发出购买建筑材料的要约。该建筑材料供应商在承诺有效期内对该要约作出了完全同意的答复，则该买卖合同成立的时间为（）。A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时 B.施工企业发出订购建筑材料的要约时 C.建筑材料供应商发出答复文件时 D.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时【答案】： A 35、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )。（2012）A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间

15、的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【答案】： A 36、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使【答案】： C 37、（2019年真题）根据民法典，可以质押的财产是（）A.耕地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权【答案】： C 38、行政复议机关应当自受理申请之日起(

16、)内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月【答案】： C 39、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性 B.实用性 C.新颖性 D.艺术性【答案】： C 40、某工程项目建设单位于2013年2月1日发布招标公告，2013年3月1日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2013年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2013年4月30日向甲投标单位发出中标通知书。则该工程合同成立时间是（ ）。A. 2013年2月1日B. 2013年3月1日C. 2013年4月1日D. 2013年4月30日【答案】： D 4

17、1、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。（2014）A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】： C 42、根据我国民法典的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（ ）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.对债权人造成损害【答案】： B 43、（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.

18、无因管理纠纷D.不当得利纠纷【答案】： B 44、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（ ）。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】： B 45、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请

19、初始注册。A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年【答案】： A 46、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】： C 47、根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】： D

20、48、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C. 2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】： B 49、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.

21、融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担【答案】： B 50、根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治 区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ ）个月。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列属于评标委员会应当否决投标的情形时（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不

22、符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标人行贿E.同一投标人提交两份不同的投标文件【答案】： BCD 2、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当在()设置明显的安全警示标志。A.施工起重机械B.出入通道口C.施工企业入口处D.基坑底部E.隧道口【答案】： AB 3、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安

23、全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 4、根据劳动合同法,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 5、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()。（2014）A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业

24、承包B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程【答案】： BD 6、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉

25、讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 7、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 8、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有

26、()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【答案】： ABCD 9、代理具有的法律特征包括()。A.代理行为的法律后果归属于被代理人B.代理行为的法律后果归属于代理人C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为【答案】： ACD 10、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管

27、辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 11、下列选项中，属于部门规章的有（ ）。A.北京市招标投标条例B.工程建设项目施工招标投标办法C.建设项目环境保护管理条例D.安全生产许可证条例E.评标委员会和评标方法暂行规定【答案】： B 12、下列属于资质不良的是（ ）。A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B.以他人名义投标C.允许其他单位用本单位名义承揽工程的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进

28、行生产的E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的【答案】： AC 13、下列属于刑法中主刑范畴的有（ ）。A.有期徒刑B.没收财产C.罚金D.管制E.拘留【答案】： AD 14、施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。（2015）A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违童指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】： ABC 15、关于工程保修期的说法,正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】

29、： A 16、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 17、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技术发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的 E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的【答案】： ABC 18、根据绿色施工导则,下列非传统水源利用的要求,正确的是()。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地

30、区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水C.现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和艺点进行专项计量考核E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%【答案】： ABC 19、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。A.工程已实际交付的，为交付之日 B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日 C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日 E.

31、工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】： AB 20、建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）规定，下列属于转包的情形是()。A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人等主要管理人员，不履行管理义务D.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的【答案】： ABC 21、根据工程建设项目招标范

32、围和规模标准规定的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（ ）。A. 生态环境保护项目B. 体育、旅游等项目C. 城市垃圾处理设施D. 教育项目E. 电信枢纽项目【答案】： BD 22、导致中标无效的情形有（ ）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 23、下列选项中，劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括（ ）。A. 用人单

33、位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的C. 用人单位经常延长劳动时间的D. 用人单位纪律过于严格，劳动者感到不自由E. 用人单位用暴力逼迫劳动者劳动的【答案】： AB 24、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 25、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准

34、，属于施工单位不良行为的有（）。( 2015真题 )A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 26、关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（ ）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于宪法D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： BD 27、因发生不

35、可抗力致使施工合同解除，但（ ）条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E.结算.【答案】： A 28、某大型体育场项目竣工验收合格后15日内，建设单位应向有关部门提交的竣工验收备案文件包括（ ）。 A. 工程竣工验收备案表B. 工程竣工验收报告C. 规划、消防、节能、环保部门出具的认可文件或准用文件D. 施工单位签署的质量保修书E. 施工许可证【答案】： ABCD 29、根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（ ）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A. 风景名

36、胜区B. 自然保护区C. 基本农田保护区D. 经济技术开发区E. 水源保护区【答案】： ABC 30、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚()。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 31、施工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。A.建议权B.接受安全教育培训C.安全事故隐患报告D.获得工伤保险赔偿E.安全生产决策【答案】： AD 32、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照民法典的规定，合同解除后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。A. 质量B. 结算C. 仲裁D. 清算E. 担保【答案】： BCD 33、下列有关保证

37、合同的说法，正确的是（ ）。A.保证合同可以是单个的，也可以是最高额保证B.保证的方式不属于保证合同的内容C.没有约定保证方式的，视为一般保证D.一般保证中，没有约定保证期间的，保证期间为1 年【答案】： AC 34、下列车船中,属于免征车船税范围的有（ ）A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 35、按照建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定,下列不属于建筑工程五方责任主体的是( )。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责

38、人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师【答案】： B 36、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 37、根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘

39、用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 38、建设工程债的发生根据有（）。A.合同B.侵权C.政策规定D.无因管理E.不当得利【答案】： ABD 39、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果有()。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 40、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建

40、设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 41、关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决 D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】： CD 42、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。A.在第三

41、人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 43、总承包单位要将所承包的工程进行再分包，应当符合的条件有（ ）。A.应当依法告知建设主管部门并取得认可B.再分包的内容为总承包合同中规定的分包内容C.在总承包合同中没有规定的分包内容，应事先已征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【答案】： BC 44、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业注册地址变更D.企业法人变更E.企业设立分公司【答案】： BCD 45、民事诉讼法规定，人民法院应裁定中止执行的情形有（ ）。A.申请人表示可以延期执行的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.被执行人隐匿可执行财产的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】： ABD 46、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程