一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库参考答案.docx

《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库参考答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库参考答案.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库参考答案第一部分 单选题(50题)1、业主采用施工总承包管理模式的基本出发点是（ ）。A.缩短项目建设周期B.加强对分包人的质量控制C.减轻业主方在组织与协调方面的工作量D.加强对质量的控制【答案】： C 2、按国际工程的惯例，当采用（）时，施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责。A.指定承包商B.指定分包商C.指定业主方D.指定设计方【答案】： B 3、建设工程合同的订立，采取的是要约与承诺的方式，下列属于承诺的是（ ）。A.招标人发出的招标邀请B.招标人发布的招标公告C.承包人提交的投标文件D.招标人发出的中标通知书【

2、答案】： D 4、（2020年真题）下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（）。A.项目实施期管理总体方案策划B.项目实施的风险策划C.实施期合同结构总体方案策划D.生产运营期经营管理总体方案策划【答案】： B 5、对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量,应按一个( )进行验收。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】： D 6、施工安全技术措施应能够在每道工序中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术能够做到。这表明施工安全技术措施要（ ）。A.具有针对性和可操作性B.具有针对性和全面性C.力求全面、具体、可靠D.具有可行性和可操作性【

3、答案】： D 7、某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（ ）。A.修补处理B.不作处理C.返工处理D.加固处理【答案】： A 8、不属于国际上业主方工程建设物资采购模式的是（ ）。A.业主方自行采购B.劳务分包商采购C.与承包商约定某些物资的指定供货商D.承包商采购【答案】： B 9、根据世行采购指南，下列关于投标保证金的说法不正确的是（ ）。A.投标保证金应当根据招标人的意愿采用保付支票、信用证等形式B.应允许投标人提交由其选择的任何合格国家的银行直接出具的银行保函C.投标保证金应当在投标有效期满后2

4、8d内一直有效D.一旦确定不能对其授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人【答案】： A 10、（2019年真题）下列职业健康安全管理体系的基本要素中,属于核心要素的是（ ）。A.记录控制B.目标和方案C.文件控制D.应急准备和响应【答案】： B 11、关于工程网络计划中虚工作的说法，错误的是（ ）。A.虚工作表示工作之间的逻辑关系B.虚工作的总时差和自由时差均为零C.虚工作的持续时间为0D.在双代号网络计划中存在虚工作【答案】： B 12、下表是某施工项目的数据资料，有关该数据资料的描述，错误的是( )。A.第四个月的计划支出是45万元B.若表中所列各工程的施工速度相同且均按计划顺利进

5、行，则屋面工程与室内设施安装可以同时完工C.基础施工与主体工程施工在进度上有一个月的搭接D.若表中所列各工程的施工速度相同且均按计划顺利进行，截止到8月底，砌筑工程还有三分之一的工程量未完成【答案】： D 13、下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（ ）。 A.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 B.监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的 C.因地震造成工程停工的 D.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的【答案】： B 14、编制安全技术措施计划的一般步骤中，在风险确定之后紧接着需要进行的工作是（ ）。A.危险源识别B.风险评价C.评价安全技

6、术措施计划的充分性D.制订安全技术措施计划【答案】： B 15、清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是企业安全生产管理工作的一项重要内容是（ ）。A.安全生产责任制B.安全检查制度C.安全监察制度D.安全预评价制度【答案】： B 16、某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定，则该企业（ ）。A.可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请B.不能提出申诉，不能再重新提出认证申请C.不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请D.可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请【答案】： A 17、某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300

7、天；由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。A.50 B.15 C.12 D.10【答案】： B 18、（2018年真题）建设项目管理供货进度计划应包括的供货环节是（）。 A.采购、制造、运输B.采购、制造、安装C.选型、制造、运输D.选型、供货、存储【答案】： A 19、在双代号网络计划中，若同时存在多条关键线路，那么这些关键线路的关键工作的持续时间之和的大小为（ ）。A.相同B.不一定C.一般不同D.肯定不同【答案】： A 20、（201

8、9年真题）下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（)A.项目实施期管理总体方案B.生产运营期设施管理总体方案C.生产运营期经营管理总体方案D.项目风险管理与工程保险方案【答案】： D 21、大型建筑工程的当事人，普遍不愿意将纠纷提交（ ）。A.协商B.调解C.非诉讼纠纷解决程序D.诉讼【答案】： D 22、建设工程职业健康安全与环境管理要求，下列正确的是（ ）。A.建设工程在总分包模式下，总包与分包分别对各自施工现场安全负责B.施工企业安全生产的第一负责人是项目经理C.申领施工许可证时，由施工单位提供建设工程有关安全施工措施的资料D.项目竣工后，由建设单位向相关环境保护行政主管部门申

9、请对环保设施进行竣工验收【答案】： D 23、安全预警信号,二级预警表示（ ）。A.生产活动处于正常状态B.处于事故的上升阶段C.受到事故的严重威胁D.安全状况特别严重【答案】： C 24、关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（ ）。A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立【答案】： C 25、现场质量检查方法中，装饰吊顶内连接及设备安装质量的检查采用的方法是（ ）。A. 目测法B. 实测法C. 无损检测法D. 理化

10、试验法【答案】： A 26、已知某工程网络计划的计划工期等于计算工期，且工作的开始节点和结束节点均为关键节点，则该工作（ ）。A.为关键工作B.总时差等于自由时差C.自由时差为零D.总时差大于自由时差【答案】： B 27、根据项目成本岗位责任考核表，成本会计的职责不包括()。A.编制月度成本核算表B.每月编制一次材料复核报告C.编制月度成本计划D.编制材料采购计划【答案】： D 28、按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（ ）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。A.施工总承包管理方B.监理方C.业主方D.业主方和施工总承包方【答案】： A 29、关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地

11、点选择，下列说法错误的是（ ）。A.在工程所在国仲裁B.在被诉方所在国仲裁C.在起诉方所在国仲裁D.在合同中约定的第三国仲裁【答案】： C 30、根据项目成本岗位责任考核表，成本会计的职责不包括()。A.编制月度成本核算表B.每月编制一次材料复核报告C.编制月度成本计划D.编制材料采购计划【答案】： D 31、要挖掘带有部分地下水的土壤，地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始，而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始，属于单代号搭接网络计划中的（ ）的搭接关系。A.完成到开始时距（FTS） B.完成到完成时距（FTF）C.开始到开始时距（STS） D.开始到完成时

12、距（STF）【答案】： D 32、建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（ ）负责建立。A. 工程总承包企业的项目管理机构B. 施工承包企业的项目管理机构C. 建设单位委托的管理机构D. 建设单位的项目管理机构【答案】： A 33、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（）。A.在项目的前期决策阶段建立B.在项目的初步设计阶段完善C.在项目的进展过程中逐步形成D.在项目的施工准备阶段建立【答案】： C 34、下列工作中，不属于项目目标动态控制程序中的工作是()。A.将项目的目标进行分解B.收集项目目标的计

13、划值C.进行项目目标的计划值和实际值的比较D.通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏【答案】： B 35、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（ ）。A.组织内部职能分工B.设计与施工单位间的责任划分C.质量控制协调制度D.质量管理的资源配置【答案】： A 36、某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（ ）。（2015）A.定额控制B.计量控制C.指标控制D.包干控制【答案】： C 37、建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是（ ）。A.

14、总费用法B.修正的总费用法C.修正的实际费用法D.实际费用法【答案】： D 38、共同延误，当业主引起的延误或双方不可控制因素引起的延误与承包商引起的延误共同发生时，即可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成（ ），这是工程索赔的惯例之一。A.单一延误B.不可控因素引起的延误C.不可索赔延误D.不可抗力导致的延误【答案】： C 39、某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告，发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）

15、。A.2004年5月10日B.2004年7月10日C.2004年7月20日D.2004年7月30日【答案】： B 40、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（ ）。A. （3）（2）（1）B. （1）（3）（2）C. （2）（1）（3）D. （1）（2）（3）【答案】： A 41、信息是以口头、书面或电子方式传递的知识、（ ）情报。A.声音B.数字C.文字D.新闻【答案】： D 42、某地面工程合同约定的本月计划完成工作量5000立方米，计划单价20元/立方米。到月底检查时，确认的承包商实际

16、完成工作量4600立方米，实际单价25元/立方米，则该工程的费用绩效指数（CPI）为（）。A.0.8B.0.92C.1.09D.1.25【答案】： A 43、下列建设工程项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。A.编码信息 B.风险管理信息C.工作量控制信息 D.质量控制信息【答案】： C 44、下列施工企业作业质量控制点中，属于待检点的是（ ）。 A.隐蔽工程B.重要部位C.特种作业D.专门工艺【答案】： A 45、关于建设工程生产安全事故现场处置方案，下列说法不正确的是（ ）。A.现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施B.现场处置方案应具体、简单、针对性强C.现场

17、处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制D.现场处置方案应是综合应急预案的组成部分【答案】： D 46、固体废物的主要处理方法有（ ）。A.回收利用、减量化处理、过滤B.回收利用、过滤、填埋C.减量化处理、过滤、填埋D.回收利用、减量化处理、填埋【答案】： D 47、（2019年真题）下列质量控制工作中,属于施工作业环境因素控制的工作是( )。A.建立统一的现场施工组织系统B.严格落实施工组织设计,保证现场施工条件C.制定应对极端天气的专项紧急预案D.根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案【答案】： B 48、建设工程三级安全教育包括进入企业、进入（ ）、进入班组。A.总包单位B.分包单位

18、C.项目D.建设单位【答案】： C 49、因窝工引起的设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，按照（ ）计算索赔费用。A.机械折旧费B.设备租赁费C.同类型设备的租金D.台班使用费【答案】： B 50、 取得建造师注册证书的人员能否担任工程项目施工的项目经理，是由()决定。A.政府主管部门B.业主C.施工企业D.监理工程师【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程监理规范(GB/T503192013)，工程建设监理规划应在（）后开始编制。（2016）A.第一次工地会议B.建设单位指定日期C.签订委托监理合同D.施工单位进场E.收到设计文件【答案】： C 2、关于统计核算的

19、表述，正确的有（ ）。A.核算的目的在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整B.核算的范围比会计、业务核算要广C.是施工成本分析的重要依据D.它的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量E.可以计算当前的实际水平，确定变动速度，可以预测发展的趋势【答案】： D 3、职业卫生措施是预防职业病和改善职业卫生环境的必要措施，包括（ ）等措施。A.防尘B.防毒C.防噪声、取暧、降温D.通风、照明E.加强安全管理【答案】： ABCD 4、项目管理的范畴是实施阶段，实施阶段的项目管理包括()。A.设计阶段B.设计准备阶段C.可行性研究性阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【答案】

20、： ABD 5、政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括()（2013）A.监督工程参与各方的质量行为B.监督评定施工企业的资质C.监督检查环境质量D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准【答案】： AD 6、固体废物的处理方法有（ ）。A.回收利用B.减量化处理C.焚烧技术和填埋D.稳定和固化技术E.自然风化【答案】： ABCD 7、关于常见组织结构模式的说法中，正确的是（）。A.包括职能、线性、矩阵组织结构B.职能组织结构是传统的组织结构模式C.职能组织结构只有唯一一个指令源D.在国际上，线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式E.矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉

21、的指令矛盾【答案】： ABD 8、关于工程项目信息管理技术的说法，正确的有（ ）。A.管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流B.项目信息门户不同于项目管理信息系统C.项目管理信息系统主要用于企业人财物、产供销的管理D.项目管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作E.项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具【答案】： B 9、在国际上，工程项目管理咨询公司为（ ）提供服务。A.施工方B.业主C.设计方D.监理方E.建设物资供应方【答案】： ABC 10、评标中的详细评审包括技术评审和商务评审。商务评审主要是对投标书的（ ）等进行评审。A.实质是否响应了招标文件的

22、要求B.报价高低C.报价构成D.计价方式E.计算方法【答案】： BCD 11、建设工程预付款担保，一般采用（ ）。A.抵押B.交付现金C.银行保函D.投标保证金E.担保公司提供保证担保【答案】： AC 12、施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的任务分工。2014A.项目各参与方 B.项目经理 C.企业内部各部门 D.企业内部各工作人员 E.项目各职能主管工作部门【答案】： B 13、为保证建设工程质量，国家规定对（）实行现场见证取样送检。A.工程所使用的主要材料B.施工过程留置的试件C.现场测量仪器D.混凝土试块E.工程半成品【答案】： ABD 14、根据中华人民共和国合同法，下列合同

23、中属于建设工程合同的有（ ）。A.勘察合同B.设计合同C.施工承包合同D.工程监理合同E.咨询合同【答案】： ABC 15、工程项目策划要整合多方面的知识和经验，其中包括（ ）。 A.设计经验B.开发经验C.项目结构与分析技术D.施工经验E.管理经验【答案】： AD 16、（2019年真题）在项目的实施阶段,项目总进度包括（）。A.设计工作进度B.可行性研究工作进度C.招标工作进度D.物资采购工作进度E.用户管理工作进度【答案】： ACD 17、完善的预警体系为事故预警提供了物质基础，一个完整的安全生产管理预警体系应由（）构成。A.外部环境预警系统B.内部管理不良的预警系统C.预警信息管理系统

24、D.事故预警系统E.预警评价考核系统【答案】： ABCD 18、下列影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。A.业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】： AB 19、关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）A.利用现场施工道路堆放砌块材料B.材料库房内配备保管员住宿用的单人床C.闹市区施工现场设置2.5m 高的围挡D.施工作业区内禁止随意吸烟E.在总配电室设置灭火器和消防沙箱【答

25、案】： CD 20、 下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。A.工程量清单B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的书面意见E.法律法规【答案】： ABC 21、建设工程项目施工过程中，投资的实际值和计划值的的比较包括（）的比较。A.工程概算与投资规划B.工程预算与工程概算C.工程合同价与工程概算D.工程款支付与工程概算E.工程决算与工程概算【答案】： CD 22、在工程网络计划中，关键工作是（ ）的工作。A.总时差最小B.关键线路上C.持续时间最长D.自由时差为零E.两端节点为关键节点【答案】： AB 23、下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。A.施工成本降低额B.施工成本降低

26、率C.施工生产总成本D.劳动力不均衡系数E.生产能力利用率【答案】： AB 24、成本管理首先要做好基础工作，成本管理的基础条件包括（ ）。A.建立成本管理责任体系B.建立企业内部施工定额C.及时进行成本核算D.编制项目成本计划E.科学设计成本核算账册【答案】： AB 25、根据建设工程施工合同(示范文本)（GF-2017-0201），关于项目经理的说法，正确的有（ ）。A. 承包人应在接到第二次更换通知后42 天内更换项目经理B. 项目经理在紧急情况下采取了保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，应在48h内向发包人代表和总监理工程师书面报告C. 项目经理为配合企业的投标，可随时离开施工现场

27、D. 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任E. 项目经理授权下属人员履行某项工作职责时，应提前7 天通知发包人【答案】： BD 26、下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有（ ）。A.肉眼观察墙面喷涂的密实度B.用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度C.用直尺检查地面的平整度D.用锤吊线检查墙面的垂直度E.现场检测混凝土试件的抗压强度【答案】： CD 27、大型建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，其中包括（ ）。A.将整个项目划分成若干个进度计划子系统B.将整个项目划分成若干个单项工程进度计划C.将每一个单项工程划分成若干个单位工程进度计划D.将每一个进度计

28、划子系统分解为若干个子项目进度计划E.将每一个单位工程划分成若干个分部工程进度计划【答案】： AD 28、关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（ ）。 A.每间宿舍居住人员不得超过 16人B.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户C.室内净高不得小于 2.2mD.通道宽度不得小于 0.8mE.施工区必须配备开水炉【答案】： AB 29、不同深度的计划构成进度计划系统包括（ ）。A.总进度计划B.单位进度计划C.项目子系统进度计划D.分部进度计划E.项目子系统中的单项工程进度计划【答案】： AC 30、关于建设工程安全事故报告的处理措施中说法正确的是（）。A.安全生产事故发生后，现场有

29、关人员应立即向本单位负责人进行报告B.事故现场有关人员任何时候都可以直接向事故发生地县级以上人民政府安监部和负有安监职责的有关部门报告C.重大事故要逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安监部和负有安监职责的有关部门D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查E.事故调查组应当自事故发生之日起45日内提交事故调查报告【答案】： AD 31、每一个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A.设计准备工作的流程B.施工招标工作的流程C.施工作业的流程D.工作任务分工的流程E.信息处理的流程【答案】： ABC 32、建设工程施工合同示范文本由（ ）组成，这是

30、一种主要适用于施工总承包的合同。A.协议书B.招标文件C.通用条款D.专用条款E.招标说明【答案】： ACD 33、对于已经公布的严重危及施工安全的工艺、设备和材料，建设单位和施工单位都应当严格遵守和执行，不得（ ）。A.冒险使用B.继续使用C.转让他人使用D.改装使用E.创新使用【答案】： BC 34、在建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括（ ）。A. 工程质量控制方案B. 施工组织设计C. 可行性研究报告D. 工程监理规划E. 各方人员资质证书【答案】： ABD 35、建设工程项目质量控制系统与建筑企业按照GB/T19000-2008族标准建立的质量管理体系相

31、比较，具有的不同点包括（ ）。A.服务的范围不同B.处理的原则不同C.作用的时效不同D.控制的目标不同E.评价的方式不同【答案】： ACD 36、关于常见组织结构模式的说法中，正确的是（）。A.包括职能、线性、矩阵组织结构B.职能组织结构是传统的组织结构模式C.职能组织结构只有唯一一个指令源D.在国际上，线性组织结构模式是建设项目管理组织系统的一种常用模式E.矩阵组织结构可能会产生纵横向交叉的指令矛盾【答案】： ABD 37、有关建设工程项目进度控制会议的组织设计，应明确（ ）。A.会议交通路线B.会议参加单位和人员C.会议文件的整理D.会议成本控制E.会议类型【答案】： BC 38、下列建设

32、工程现场环境保护措施的叙述中，属于水污染防治并且正确的有（）。A.将有毒有害废弃物作土方回填B.对化学用品、外加剂妥善保管C.工地茶炉采用电热水器D.工地临时厕所、化粪池采用防渗漏措施E.施工现场垃圾渣土及时清理出现场【答案】： BD 39、建设工程项目的组织风险有()。A.设计人员的能力B.组织人员的能力C.安全管理人员的能力D.一般技工的能力E.监理工程师的能力【答案】： ACD 40、网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。 A.最迟完成时间与最早完成时间的差 B.所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 C.与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 D.与其所有紧

33、后工作自由时差与间隔时间和的最小值 E.与所有紧后工作间间隔时间的最小值【答案】： B 41、施工现场食堂的管理必须清洗消毒的有( ?)。A.烟囱B.工作服C.炊具D.餐具E.公用饮水器具【答案】： CD 42、工作流程组织包括()。A.管理工作流程组织B.技术工作流程组织C.资源工作流程组织D.信息处理工作流程组织E.物质流程组织【答案】： AD 43、关于双代号工程网络计划的说法，正确的有（）。A.总时差最小的工作为关键工作B.关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在C.网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等D.除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应

34、等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值E.某项工作的自由时差为零时，其总时差必为零【答案】： ACD 44、关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（ ）。A.施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同B.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任C.施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调D.施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同E.施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作【答案】： B 45、FIDIC1999年出版的施工合同条件(新红皮书)主要用于()的施工。A.由发包人设计的房屋建筑工程B.由承包人设计的房屋建筑工程

35、C.由发包人设计的土木工程D.由承包人设计的土木工程E.由咨询工程师设计的土木工程【答案】： AC 46、关于ABC分类管理法的说法，正确的有（）。A.质量问题累计频率080%定为A类问题B.质量问题累计频率在80%90%区间的问题定为B类问题C.累计频率在90%100%区间的问题定为C类问题D.B类问题即次要问题，作为次重点管理E.C类问题即主要问题，进行重点管理【答案】： ABCD 47、下列属于项目管理机构负责人的权限的有（ ）。A.进行授权范围内的任务分解和利益分配B.组织或参与评价项目管理绩效C.主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作D.参与组织对项目各阶

36、层的重大决策E.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度【答案】： D 48、索赔文件一般由（ ）等几个方面内容组成。A.总述部分B.论证部分C.索赔款项（和或工期）计算部分D.结论部分E.证据部分【答案】： ABC 49、关于FIDIC永久设备和设计一建造合同条件的说法正确的有（ ）。A.承包商要承担较大的风险B.在该合同条件下，没有业主委托的工程师这一角色C.合同采用总价合同方式D.如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整E.适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目【答案】： CD 50、质量管理的PDCA循环中，有关实施的要求主要包括以下内容（）。A.制定质量记录方式B.根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底C.确定质量目标D.提出项目质量管理的工作程序E.将质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中【答案】： B