一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（培优B卷）.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（培优B卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（培优B卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库带答案（培优B卷）第一部分 单选题(50题)1、（2014年真题）正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.11.60【答案】： B 2、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（ ）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260【答案】： C 3、关

2、于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】： D 4、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】： B 5、根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建20

3、16503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1 个月B.2 个月C.3 个月D.6 个月【答案】： C 6、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】： A 7、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受

4、了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】： A 8、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价是1200万元，招标控制价是1300万，则其投标报价偏差率是（ ）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】： B 9、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（ ）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】： D 10、

5、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】： D 11、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】： A 12

6、、下列与施工机械工作相关的时间中，不属于机械幅度差的是（ ）。A.不可避免的中断时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间【答案】： A 13、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】： D 14、下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（ ）。A.发包人应在工程开工后的30 天内预付

7、不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B.发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任【答案】： B 15、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保管费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件编制费【答案】： C 16、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为 180元/m2。该临时设施可周转使用5年

8、，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元 的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。A. 5109. 04 B. 5970.96C. 6307. 46 D. 7136.99【答案】： D 17、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（ ）A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】： A 18、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风

9、险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】： C 19、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款预付账款存货年其他费用B.应付账款应收账款存货现金C.应收账款存货预收账款现金D.预付账款现金应收账款存货【答案】： D 20、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更

10、事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】： B 21、根据建设工程工程星清单计价规范中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】： D 22、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指(

11、)。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天【答案】： A 23、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。 A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】： D 24、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程【答案】： D 25、已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额

12、的20%，则预付款起扣点是()万元。A.2000B.2400C.3600D.4000【答案】： D 26、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】： A 27、根据建设工程质量管理条例的规定，供热与供冷系统的保修期为（ ）。A. 5年B. 2个采暖期和供热期C. 2年D. 工程的合理使用年限【答案】： B 28、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.建设规模、标准和产品方案C.工艺流程、功

13、能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】： B 29、根据FIDIC施工合同条件（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】： B 30、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节【答案】： B 31、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费31

14、0万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万元。A.336.23B.358.21C.378.71D.424.97【答案】： D 32、下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数【答案】： D 33、（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备

15、案C.补充项目的工作内容等应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】： C 34、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（ ）。A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标【答案】： B 35、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本

16、息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。A.36.00B.54.54C.56.73D.58.38【答案】： C 36、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】： C 37、（2016年真题）竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权

17、属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】： D 38、我国建设工程施工合同(示范文本)和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作 出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条件规定的是（ ）。A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任【答案】： D 39、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的

18、类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（ ）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56【答案】： B 40、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）A.定额修正法 B.经验统计法C.现场观察测定法 D.理论计算法【答案】： C 41、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.

19、准备与结束时间【答案】： D 42、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30 天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】： D 43、下列费用中，属于技术服务费的是（ ）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】： D 44、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项

20、目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】： C 45、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】： D 46、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】： A 47、关于工程量清

21、单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】： B 48、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（ ）万元。A.500B.515C.715D.665【答案】： D 49、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.建设投资是指为完成工程项目建造，生产性设备及配合

22、工程安装设备的费用B.固定资产投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和C.工程造价是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.工程造价是指在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】： D 50、某工程合同价为100 万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素C 分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（ ）万元。A.19.75B.28.75C.14.25D.27.25【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1

23、、下列费用中，属于生产准备费的有（ ）A.人员培训费及提前进厂费B.一次性支付的商标权费C.市政公用设施费D.特殊设备安全监督检验费E.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费【答案】： A 2、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。A.设备基础工程 B.供水、供暖工程C.照明的电缆、导线敷设工程 D.矿井开凿工程E.安装设备的管线敷设工程【答案】： ABCD 3、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】： D 4、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为

24、基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】： CD 5、当设计深度不足，拟建项目与类似建设项目的主体设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备时，此时比较适合采用的投资估算方法是（）。 A.生产能力指数法B.因子估算法C.比例估算法D.混合法E.指标估算法【答案】： BC 6、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】： AB 7、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的规定，关于变更，下列说法正确的有（）。A.根据变更产生的原因不同，变更

25、的提出包括“发包人要求”改变的变更、监理人文件内容构成的变更和承包人合理化建议构成的变更B.承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可在通用合同条款中约定给予奖励C.变更指示只能由监理人发出D.变更指示只能由发包人发出E.监理人应与合同当事人商定或确定变更价格，变更价格应包括合理的利润，需考虑承包人提出的合理化建议【答案】： AC 8、拟定招标工程量清单中的常规施工组织设计时，需合理确定施工顺序，通常需要考虑的内容有()。A.施工进度计划要满足合同对工期的要求B.施工方法和施工机械的要求C.现场的平面布置及各种技术措施D.各分部分项工程之间的关系E.当地

26、的气候条件和水文要求【答案】： BD 9、下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 10、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发

27、生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABCD 11、国产非标准设备原价的计算方法有（）。 A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】： ACD 12、（2019年真题）关于各类工程计价定额的说法，正确的有（）A.概算定额基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及装工程概算指标C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标D.概算指标是在

28、概算定额的基础上进行编制的E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资【答案】： AB 13、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（ ）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的

29、措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 14、关于招标工程量清单的编制，下列表述中正确的是（）。A.招标工程量清单编制的编制依据包括投标人拟定的施工组织设计或施工方案B.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人编制C.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分D.招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责E.招标人编制的招标工程量清单也是一种已标价工程量清单【答案】： CD 15、 根据标准施工招标文件(2007年版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有（ ）。A.发包人提供材料、工程设备不合格B.发包人负责的材料延迟提供C.

30、迟延提供施工场地D.施工中发现文物E.施工中遇到不利物质条件【答案】： D 16、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（ ）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】： BC 17、当设计深度不足，拟建项目与类似建设项目的主体设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备时，此时比较适合采用的投资估算方法是（）。 A.生产能力指数法B.因

31、子估算法C.比例估算法D.混合法E.指标估算法【答案】： BC 18、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】： ABD 19、关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。 A.未釆用工程造价管理机构发布的工程造价信息时，应予以说明B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D.不可竞争措施项目费应按国家有

32、关规定计算E.竞争性措施项目费可依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案【答案】： AD 20、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】： ABD 21、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程量清单计价的有关要求， 下列说法中正确的有（）A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包，且国有资产投资者实际拥有控制权的项目，必须采用工程量清单计价B.使用国

33、有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制D.工程量清单计价方式下，必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责【答案】： ABC 22、（2014年真题）国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费材料净重每吨材料综合价B.加工费设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费设备总重量辅助材料费指标D.增值税进项税额-当期销项税额E.当期销项税额销售额适用增值税率【答案】： BC 23、下列事件的发生按照标准施工招标文件中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（）。A.因发包人原因造成工期延误

34、B.提前向承包人提供材料.工程设备C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工D.因发包人原因造成承包人人员工伤事故E.承包人提前竣工【答案】： BD 24、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。 A.工程计价结果是投资控制的依据B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价D.工程计价基本原理在于项目的分解与组合E.工程计价结果反映了工程的货币价值【答案】： A 25、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（ ）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费

35、用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC 26、关于专利及专有技术费计算的说法正确的有（）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理E.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用【答案】： ACD 2

36、7、按照建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】： BCD 28、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程

37、费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 29、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业 管理费的是（）。 A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.社会保险费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】： ABD 30、关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映以单位工程为对象的人工、材料、机械台班消耗量E.已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答

38、案】： ACD 31、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（ ）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】： ABC 32、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有()。A.养老保险费B.气候影响的停工工资C.职工教育经费D.防暑降温费E:职工退职金【答案】： BD 33、以下对于生产能力指数法的描述，正确的是（ ）。A.生产能力指数法可与系数估算法混合使用B.生产能力指数法可与比例估算法混合使用C.一般要求拟建项目与已建类似项目生产能力比值不大于50倍D.生产能力指数法要求设计定型并系列化E.经常用于承包商进行总承包报价【答案】

39、： BCD 34、从工程计价的角度，需将建设项目中的分部工程可以按照()分解为分项工程。A.施工工序B.施工特点C.施工方法D.施工任务E.施工材料【答案】： AC 35、以下对于生产能力指数法的描述，正确的是（ ）。A.生产能力指数法可与系数估算法混合使用B.生产能力指数法可与比例估算法混合使用C.一般要求拟建项目与已建类似项目生产能力比值不大于50倍D.生产能力指数法要求设计定型并系列化E.经常用于承包商进行总承包报价【答案】： BCD 36、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。 A.项目编码 B.项目名称C.项目特征 D.工程内容E.计量单位【答案】： AB 37、

40、由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 38、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 39、（2013年真题）总平面设计中，影响工程造价的

41、主要因素包括（）。A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】： ABD 40、下列土地使用权获取方法中，属于取得国有土地使用权的基本方法的有()A.出让方式B.租赁方式C.划拨方式D.转让方式E.竞拍方式【答案】： AC 41、下列有关工程欠款的利息支付说法正确的是（ ）。A.当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B.利息从应付工程价款之日计付C.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日D.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为开工日期【答案

42、】： ABCD 42、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（ ）。A.购置机械的资金成本B.检修费C.维护费D.机械设备的财产损失保险费E.大型机械安拆费【答案】： BC 43、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（ ）。A.工程费用B.建设管理费C.场地准备及临时设施费D.特殊设备安全监督检验费E.联合试运转费【答案】： BCD 44、下列有关流动资金估算公式正确的是（ ）。A.流动资金=流动资产-流动债B.流动资产=应收账款-预付账款+存货+库存现金C.流动负债=应付账款+预收账款D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转次数E.存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品【答案】： AC 45、确定项目建设规模需要考虑的政