一级建造师之一建工程法规题库题库大全及答案（新）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库大全及答案（新）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全及答案（新）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全及答案（新）第一部分 单选题(50题)1、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是()。A.向周围居民解释后可继续施工B.要求办理手续后继续施工C.要求施工单位增加补偿费D.责令立即停止施工【答案】： D 2、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为( )。（2012）A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 3、在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要

2、必须连续作业的，必须（ ）。A. 经附近居民所在单位的同意B. 在居民小区代表监视下施工C. 公告附近居民D. 经居民小区业主委员会同意【答案】： C 4、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（ ）。A. 执行国家劳动安全卫生规程和标准B. 为劳动者办理意外伤害保险C. 对劳动者进行劳动安全卫生教育D. 对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【答案】： B 5、根据建设工程安全生产管理条例的规定，监理单位的主要安全责任之一是（ ）。A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生

3、产的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】： D 6、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，下列行为合法的是()。A.安装单位可以不具备安装的资质B.安装前，应当编制拆装方案、制定安全施工措施C.安装完毕后，安装单位应当请具有相应资质的检测单位检测，并出具检测合格证明D.安装完毕后，安装单位即可同施工单位办理交接手续并签字【答案】： B 7、下列事项中，可以不设行政许可的是()。A.建设工程规划B.市场竞争机制能够有效调节的事项C.一级建造师资格D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项【答案】： B 8、

4、供热、供冷系统的最低保修期限为（ ）。A. 设计文件规定的合理使用年限B. 5年C. 2个采暖期、供冷期D. 2年【答案】： C 9、不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。A.某卫星发射中心用地B.某市政府用地C.奥运会主会场用地D.商品住宅用地【答案】： D 10、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（ ）。A. 技术负责人B. 法定代表人C. 安全管理部门负责人D. 项目负责人【答案】： B 11、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。A.5月1

5、日B.6月1日C.7月2日D.7月16日【答案】： C 12、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称()（2013）A.简易交付B.占有决定C.指示交付D.拟制交付【答案】： D 13、2019 年2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（ ）。A.赵先生2010 年1 月入职丁企业后，该企业在2010 年11 月才与之签订书面劳动合同B.张女士于2010 年1 月份从甲企业辞职后，又于2012 年1 月回到甲企业一直工作到现在C.王先生于2007 年18 岁时进入乙国有企业工作，201

6、8 年3 月，该企业改制D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】： D 14、建设工程安全生产管理条例中规定，建筑企业要对新职工进行至少（ ）学时的安全培训，每年进行至少（ ）学时的再培训。A.30,22 B.32,22 C.32,20 D.30,20【答案】： C 15、根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】： D 16、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的

7、，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】： B 17、根据建设工程安全生产管理条例的规定，工程监理单位的安全责任包括（ ）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】： C 18、根据公司法，公司法人成立日期是（）之日。A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发【答案】： A 19、下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立

8、（ ）。A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.生产设备【答案】： B 20、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值20 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1 万元。关于本案例中债的性质的说法，正确的是（ ）。A.丙向甲返还设备属于无因管理之债B.乙向甲支付设备款属于合同之债C.甲向乙少收1 万元货款属于侵权之债D.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： B 21、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）

9、。A. 可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B. 如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C. 应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D. 用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付【答案】： A 22、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（ ）备案。A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】： D 23、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了

10、乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。（2016）A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】： D 24、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（ ）。A.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期B.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续【答案】：

11、 B 25、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院【答案】： A 26、某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（ ）。A. 甲

12、合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B. 乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C. 乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D. 两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定【答案】： C 27、环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（ ）A. 配合建设单位24小时联动试车B. 为避免冬期施工进行抢工C. 自来水管爆裂进行抢修D. 全运会项目开幕时间临近必须抢工【答案】：

13、C 28、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（ ）承担。A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 建设主管部门【答案】： A 29、下列人员中，依法不能作为证人的是()。A.未成年人B.不能正确表达意思的人C.监狱中羁押的犯人D.聋哑人【答案】： B 30、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某（）元年假工资。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】： D 31、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但

14、未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见，则该仲裁协议( )。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定【答案】： A 32、某建设单位 2018 年 1 月 1 日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（ ）。A.领取施工许可证后不能延期B.有效期为 6 个月，到期不能延期C.延期以两次为限，每次不超过 2 个月D.超过延期时限没有办理延期，施工许可证自行废止【答案】： D 33、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。A.恢复原状B.停止侵害C.赔礼道歉D.赔偿损失【答案】：

15、D 34、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【答案】： C 35、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】： D 36、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是（ ）。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担

16、连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】： D 37、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（ ）。A. 在仲裁程序中形成的仲裁调解书B. 由行政主管部门主持达成的调解书C. 人民法院在民事案件审理中制作的调解书D. 司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【答案】： B 38、甲施工企业于2005年承建某单位办公楼，2006年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。A. 公平B. 自愿C. 诚实信用D. 维护公共利益【答案】： C 39、某场馆工程的质量保修书的保修期

17、限中，符合行政法规强制性规定的是 （ ）。A. 主体结构工程为10年B. 供热与供冷系统为3年C. 屋面防水工程为3年D. 有防渗漏要求的房间和内外墙为2年【答案】： B 40、关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是（ ）。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同

18、约定的竣工之日起计算【答案】： C 41、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火 B.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 C.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要釆取必要的消防安全措施 D.施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住【答案】： C 42、民法典规定的建设工程承包人优

19、先受偿权的价款范围不包含()。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用【答案】： D 43、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决 结果均不满意。下列选项正确的是（ ）。 A. 双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B. 双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C. 双方可就此纠纷向人民法院起诉D. 双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】： D 44、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，( )不会导致代理权终止。A.张某丧失民事行为能力B.李某死亡C.张某取消委托合同D

20、.李某丧失民事行为能力【答案】： A 45、 下列代理行为中，不属于无权代理行为的是( )。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】： C 46、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。2014A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】： D 47、根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（

21、）。2018真题A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】： A 48、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工企业【答案】： A 49、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通

22、知所有招标文件收受人【答案】： D 50、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（ ）承担责任。A. 被代理人B. 代理人C. 第三人D. 行为人【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、涉外商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行。A. 作出裁决的仲裁委员会B. 申请人住所地的中级人民法院C. 被执行人住所地的中级人民法院D. 仲裁委员会所在地的中级人民法院E. 被执行财产所在地的中级人民法院【答案】： C 2、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训。A. 现场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的作业人员E. 重要岗位的作业人员【答案】：

23、 ABCD 3、根据行政复议法的规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B. 行政机关决定对相关财产予以查封C. 监察机关给予机关工作人员降级处分D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E. 行政拘留【答案】： CD 4、根据招标投标法，没收投标保证金的条件有（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件B.投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金D.招标人终止招标E.中标人未能在规定期限内与招标人签署合同【答案】： AC 5、按照标准的级别，我国将标准划分为()。A.国家标准B.行业标准C.地

24、方标准D.企业标准E.推荐性标准【答案】： ABCD 6、下列属于无权代理的是()。A.转托代理权B.没有代理权C.超越代理权D.代理终止后的代理E.受委托的代理【答案】： BCD 7、刑事责任主要包括()。A.警告B.罚金C.拘役D.有期徒刑E.无期徒刑【答案】： BCD 8、根据环境保护税法,下列情形中,暂予免征环境保护税的有()。A.农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染

25、物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】： ABCD 9、当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（ ）完成主要工作。A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力【答案】： AB 10、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 11、根据我国民法典的规定，下列属于要约邀请的有（ ）。A.寄送的价目表B.

26、招股说明书C.招标公告D.拍卖公告E.投标文件【答案】： ABCD 12、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 13、定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关定金的说法，正确的有（ ）。A.定金合同从合同订立时生效B.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金C.定金数额最高不得

27、超过主合同标的额20D.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金E.如果合同不能正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回【答案】： BCD 14、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（ ）。A. 承包人未按约定工期完工的B. 承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C. 承包人擅自将专业工程分包的D. 承包人非法转包的E. 未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】： BCD 15、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】： ABD 16、民事诉讼法规定，人民法

28、院应裁定中止执行的情形有（ ）。A.申请人表示可以延期执行的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.被执行人隐匿可执行财产的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】： ABD 17、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（）。A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的工程转包或违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 18、 下列车船

29、中,免征车船税的有()。A.捕捞、养殖渔船B.军队、武装警察部队专用的车船C.警用车船D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 19、以下合同事项中，一方当事人应取得对方当事人同意才能发生法律效力的是（ ）。A.发包人要求承包人提前3个月竣工B.承包人因工程变更要求调整合同价款C.承包人将其工程款债权转让他人D.承包人将部分非主体、非关键工作分包E.发包人因承包人违法转包工程，通知解除合同【答案】： ABD 20、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但

30、不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】： BD 21、建设工程质量管理条例规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有（ ）。A. 检举权B. 处理权C. 控告权D. 投诉权E. 检验权【答案】： ACD 22、下列车辆中，免征车辆购置税的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆B.城市公交企业购置的公共汽电车辆C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 23、下列权利中属于物权中用益物权的是()。A.村民李某的宅基地使用权B.公民张某商品房

31、的建设用地使用权C.质押权人对质押物的使用权D.村民房某对荒山的承包经营权E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权【答案】： ABD 24、安全生产许可条例规定，安全生产许可证颁发管理机关工作人员有（ ）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A. 向符合安全生产许可证条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的B. 发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动，不依法处理的C. 发现取得安全生产许可证的企业不再具备安全生产许可证条例规定的安全生产条件，不依法处理的D. 接到对违反安全生产许可证条例规定行为的举报后，不及时处理的E. 在安全生产许可证颁发、管理和

32、监管检查工作中，索取或者接受企业的财务，或者谋取其他利益的【答案】： BCD 25、根据固体废物污染环境防治法规定，国务院和国务院有关部门及省、自治区、人民政府划定的（ ）区域内，禁止设置固体废物集中储存、处置的设施、场所和垃圾填埋场。A.自然保护区 B.风景名胜区 C.饮用水水源保护区 D.基本农田保护区 E.居民居住区【答案】： ABCD 26、债务人不履行债务时，债权人有权依照民法典规定以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式有（ ）。 A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金【答案】： BCD 27、关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程

33、的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【答案】： AD 28、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）。A. 只能按购买A型钢材履行合同B. 应按效力待定处理该合同C. 可以要求变更为

34、按购买B型钢材履行合同D. 可以要求撤销该合同E. 可以要求确认该合同无效【答案】： CD 29、下列关于行政机关的行政行为特征的表述,正确的是( )。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有强制性C.行政行为不具有自由裁量性D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E.行政行为具有快捷性【答案】： ABD 30、关于施工项目负责人的安全生产责任的说法，正确的有（ ）。A.建立生产责任制和生产教育培训制度B.落实生产责任制、安全生产规章制度和操作规程C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D.确保安全施工费用的有效使用E.保证本单位安全生产条件资金的有效实施【答案】： BD 31、建筑施工

35、企业在结构和安装装饰装修施工阶段,应采取以下防止扬尘污染的措施( )。A.作业区目测扬尘高度小于1米B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖存放C.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备E.机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施【答案】： CD 32、根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（ ）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁

36、裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】： BD 33、建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（ ）。A.文明施工费B.环境保护费C.临时设施费D.安全施工费E.企业管理费【答案】： ABCD 34、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为 （）。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】： AD 35、工程建设领域常见的侵权行为有()。A.施工活动中因安全生产事故使路人遭受人身损害的B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建

37、筑施工场界环境噪声排放标准的C.未设明显安全警示标志，致使驾摩托车的人掉进施工井里的D.女儿墙，年久失修掉落伤人的E.施工质量问题导致停工整改的【答案】： ABCD 36、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有( )。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从境外取得的所得【答案】： ABCD 37、在下列调解书中，（ ）生效后具有强制执行力。A. 行业调解B. 法院调解

38、C. 行政调解D. 经司法确认的人民调解E. 仲裁调解【答案】： BD 38、根据民法典的规定，代理的种类包括（ ）。A. 委托代理B. 复代理C. 指定代理D. 法定代理E. 特别代理【答案】： AD 39、下列关于团体标准和企业标准的描述，正确的是（ ）。A.团体标准可以低于强制性标准B.团体标准一定要高于推荐性标准C.企业可以不公开其执行的强制性标准D.制定团体标准的一般程序包括：提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审E.国家鼓励制定具有国际领先水平的团体标准【答案】： D 40、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和

39、其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 41、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（ ）。A. 北京市建筑市场管理条例B. 评标委员会和评标方法暂行规定C. 北京市建设工程造价管理办法D. 北京市建设工程招标投标管理条例E. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【答案】： AD 42、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017真题A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责

40、任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 43、关于商标专用权的说法，正确的有（ ）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标设计者的人身权由专利权法保护D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面E.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】： ABD 44、根据安全生产许可证条例，下列从事生产活动的企业中，属于必须取得安全生产许可证的有（）。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】

41、： AB 45、下列关于借款合同的说法中，错误的有（ ）。A.必须以书面方式订立借款合同B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C.借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照实际借款的期间计算利息D.借款人未按照约定的期限返还借款的，应当双倍支付逾期利息E.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效【答案】： ABD 46、某特级企业在近5年承担过下列施工总承包项目，其中符合特级企业资质要求中已完成工程业绩的是（ ）。A. 28层以上的房屋建筑工程B. 钢结构单跨36米以上房屋建筑工程C. 单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程D. 单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。E. 高度100米以上的建筑物【答案】： ABC 47、（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】： ABC 48、根据民法典，撤回