一级建造师之一建工程法规题库【名师推荐】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库【名师推荐】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库【名师推荐】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库【名师推荐】第一部分 单选题(50题)1、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 2、根据民法典规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是( )。A.农村土地承包经营权 B.建设用地使用权C.地役权 D.宅基地使用权【答案】： C 3、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。A.有效B.无效C.可变更或可撤销D.效力待定【答案】： C 4、根据最高人民法院关

2、于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】： C 5、根据劳动合同法，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同的情形是（ ）。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因酒驾被判刑C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不

3、能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作【答案】： D 6、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府【答案】： B 7、总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单

4、位承担连带责任【答案】： C 8、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。 2016A.建筑材料应该由建设单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 9、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.无权代理【答案】： B 10、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院

5、提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（ ）。A. 尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B. 由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持C. 尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D. 由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持【答案】： D 11、法人进行民事活动的物质基础是()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称D.能够独立承担民事责任【答案】： B 12、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为某单项工程竣工的结算依

6、据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60【答案】： C 13、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（ ）。A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗【答案】： C 14、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须（

7、 ）条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。A. 在对方要求B. 能够履行C. 能够清偿时D. 根据对方的要求，并在自己能够履行的【答案】： D 15、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】： A 16、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A.注册有效期满未延续注册B.因工作调动办理变更注册手续C.申请专业增项注册未得到批准D.所在聘用单位被降低资质等级【答案】：

8、A 17、下列行为中，属于不正当竞争行为的是（ ）。A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价 C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器 D.市政府要求小区建设工艺围栏【答案】： C 18、建设工程质量保修书的提交时间是（ ）。A.自提交工程竣验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 19、下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.建设行政管理部门D.鉴定机构【答案】： C 20、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定

9、由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】： D 21、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。A.诉讼时效期间一律为3年B.普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外C.合同法规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年D.海商法规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年【答案】： A 22、某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元。此债务发生的依据是

10、（ ）。A. 租赁合同B. 无因管理C. 侵权行为D. 不当得利【答案】： C 23、某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以( )罚款。A.5万元B.10万元C.20万元D.25万元【答案】： B 24、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程

11、的保修期始于2006年（ ）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【答案】： D 25、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（ ）。A. 建筑公司只能提起民事诉讼B. 建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C. 建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D. 建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【答案】： B 26、（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C.检测机构是

12、具有独立法人资格的非营利性中介机构D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系【答案】： B 27、（2020年真题）马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日【答案】： C 28、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（ ）。A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【答案】： B 29、关于评标的说法，正确的是（）。 2016A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投

13、标 B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： A 30、 建筑施工企业应当依法为职工办理()。A.意外伤害保险B.第三人责任险C.工伤保险D.建筑工程一切险【答案】： C 31、执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行( )所确定的义务的程序。A.文书B.生效的法律文书C.法院的判决书D.生效的仲裁裁决书【答案】： B 32、根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人

14、须负责赔偿因（ ）造成的损失和费用。A.设计错误 B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故 D.工艺不完善【答案】： C 33、涉及（）的装修工程，建设单位不需要有设计方案。A.建筑主体B.承重结构变动C.梁柱改造D.电气管线工程【答案】： D 34、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国仲裁法的规定，乙方可以申请()。A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉【答案】： A 35、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批

15、准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： B 36、 某建设工程合同对建设工程价款没有约定,2013年10月1日该工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将该工程移交给发包人,但是发包人一直没有支付工程余款。2014年10月1日,承包人将发包人诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。该工程欠款利息的起算日应为()A.2013年10月1日B.2013年10月10日C.2013年10月20日D.2014年10月1日【答案】： C 37、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（ ）。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第

16、三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同【答案】： D 38、建设工程质量管理条例规定，建设工程承包单位在提交工程竣工验收报告时，应当向（）出具质量保修书。A.设计单位B.建设单位C.本级人民政府D.监理单位【答案】： B 39、关于地役权的说法,正确的是（ ）A.地役权自登记时设立B.地权于担保物权C.地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己不动产的效益D.供地上的建设用地使用权部分转让时,转让部

17、分涉及地役权的,地役权对受让人不具有约束力【答案】： C 40、根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是（）。A. 投标人须知B. 技术条款C. 施工组织设计D. 合同主要条款【答案】： C 41、民法典规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的（ ）。A. 自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 平等原则【答案】： D 42、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位【答案】： B 43、建设项目施工过程中发现地下古墓，立

18、即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【答案】： D 44、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥D.暗示施工单位采用建设工程施工合同（示范文本）签订合同【答案】： C 45、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（ ）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证

19、【答案】： D 46、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。( 2015真题 )A.职工本人 B.工伤治疗机构 C.用人单位 D.社会保险行政部门【答案】： C 47、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（ ）A.11月1日B.8月1日C.7月10D.6月1日【答案】： C 48、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准D.工程建设勘察行业专用

20、的质量要求【答案】： C 49、关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： D 50、关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】：

21、 A 第二部分 多选题(50题)1、招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（ ）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 B.中标候选人未缴纳履约保证金 C.中标候选人放弃中标 D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【答案】： AD 2、根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（ ）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理C.

22、产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费D.征收的超标准排污费可以用于污染的防治E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】： ABC 3、以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是（ ）。A. 举证期限不能由当事人协商，只能法院指定B. 当事人在举证期限内不提交的视为放弃举证权利C. 当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料D. 在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，不得少于15日E. 当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限【答案】： BCD 4、下列财产中可以设立质押的有()。A

23、.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 5、某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生【答案】： ABC 6、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为

24、2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】： BCD 7、某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是()A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书D.调解协议经双方签字后即具有强制力E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】： BC 8、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计【答案】： AC 9、符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择

25、的管辖法院有( )。A.合同签订地人民法院 B.被告住所地人民法院C.合同履行地人民法院 D.合同纠纷发生地人民法院E.标的物所在地人民法【答案】： ABC 10、根据劳动合同法规定，下列情形中，属于劳动合同无效或部分无效的是（ ）。A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.违反法律、行政法规强制性规定的E.劳动者主动提出解除合同的【答案】： ABD 11、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017真题A.就同一招标项目向投标人提供有差别

26、的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 12、建设工程承揽合同中定作人的义务有( )。A.支付报酬B.依法赔偿损失C.协助义务D.验收工作成果E.对工作成果质量负责【答案】： ABCD 13、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（ ）。A. 北京市建筑市场管理条例B. 评标委员会和评标方法暂行规定C. 北京市建设工程造价管理办法D. 北京市建设工程招标投标管理条例E. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【答案】： AD 14、

27、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A. 勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B. 勘察文件应注明工程使用年限C. 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： ACD 15、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是（ ）。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 16、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生

28、产许可证的情形有（）。2014A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 17、某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有（）。A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形

29、成合同之债E.乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】： ABC 18、关于商标专用权的说法，正确的有（）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】： ABCD 19、人民法院可以采取的执行措施有（）。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.

30、强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】： ABD 20、以下属于施工单位的项目负责人的安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.督促落实本单位安全生产整改措施B.确保安全生产费用的有效使用C.根据工程项目的特点组织制定安全施工措施D.及时、如实报告生产安全事故情况E.对本单位的安全生产工作全面负责【答案】： BCD 21、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 B.丙的保证方式为一般责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

31、 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】： B 22、下列选项中，可以进行抵押的财产有（ ）。A.宅基地B.土地所有权C.建设用地使用权D.交通运输工具E.生产设备【答案】： CD 23、根据企业所得税法，属于企业所得税不征税收入的是（）。A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金 B.特许权使用费收入 C.接受捐赠收入 D.财政拨款 E.股息红利等权益性投资收益【答案】： AD 24、根据建筑安装工程费用项目组成,安全文明施工费包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.临时设施费E.安全施工

32、费【答案】： ABD 25、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金【答案】： BCD 26、地役权合同一般包括（ ）等条款。A. 合同的公证机关B. 供役地和需役地的位置C. 利用目的和方法D. 利用期限E. 费用及其支付方式【答案】： BCD 27、根据建设工程安全生产管理条例,安全作业环境及安全施工措施所需

33、费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】： ACD 28、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 29、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（ ）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影

34、响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 30、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 31、下列有关法的效力的说法,正确的有()。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不

35、一致,不能确定如何适用时,由国务院作出裁决C.根据授杈制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力,在各自的权限范围内施行E.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定【答案】： ACD 32、下列各项中,关于第一审程序和第二审程序的审限要求,说法正确的有()。A.人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结B.在适用普通程序审理案件的第一审程序中,有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长3个月C.在适用普通程序审理案

36、件的第一审程序中,已因特殊情况延长后,还需延长的,报请上级人民法院批准D.人民法院审理对原审判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起3个月内审结。有特殊情况需要延长的,报请上级人民法院批准E.人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起30日作出终审裁定【答案】： AC 33、工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有（ ）。A.罚款B.要求施工单位整改C.要求施工单位暂时停工D.要求施工单位停业整顿E.向有关主管部门报告【答案】： BC 34、当事人对债权请求叔提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。（2016）A.延付或拒付租金请求权B.寄

37、存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】： CD 35、以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。A.合同 B.志愿服务C.侵权行为 D.不当得利 E.无因管理【答案】： ACD 36、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。（2015）A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建

38、设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 37、对于下列纠纷的解决，可以适用中华人民共和国合同法的有（ ）。A.某建筑公司与某银行之间的借款合同B.某建筑公司与王某之间的劳动合同C.某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同 D.王某与其养子女之间的抚养协议E.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同【答案】： AC 38、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的

39、有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可申请两次延期C.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件D.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续【答案】： ABD 39、关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。A.仲裁协议是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】： AD 40、我国现行的建设

40、行政法规主要有()。A.建设工程质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【答案】： ABCD 41、历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.开采矿产C.进行影视剧摄制活动D.举办大型群众性活动E.修建生产易燃性物品的工厂【答案】： AB 42、关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个

41、人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】： BD 43、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】： ABCD 44、 下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.给付财产的调解书E.分期给付的调解书【答案】： ABC 45、必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： BD 46、 在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B.资格预审公告或招标公告应当事先载明是否接受联合体投标C.大型或结构复杂的工程项目，招标人可以声明只接受联合体投标D.在资格预审前，联合体可以增加成员E