一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（培优A卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（培优A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（培优A卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（培优A卷）第一部分 单选题(50题)1、某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【答案】： D 2、建筑施工企业不再具备安全生产条件的，情节严重应承担的法律责任是（ ）。A.暂扣安全生产许可证并限期整改B.吊销安全

2、生产许可证C.撤销安全生产许可证，3 年内不得再次申请安全生产许可证D.没收违法所得，处10 万元以上50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证【答案】： B 3、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。2017真题A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日【答案】： C 4、仲裁协议应当具备的内容是（ ）。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员

3、会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】： B 5、（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】： C 6、某工程总承包项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是（ ）。A. 应当将合同内的施工任务全部分包B. 可以将设计任务全部分包C. 应当自行完成主体结构施工D. 应当具有安全生产许可证【答案】： A 7、安全生产法规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向(

4、)提出赔偿要求。A.上级主管部门B.本级人民政府C.本单位D.监理单位【答案】： C 8、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )提出。A. 开庭审理前B. 法庭辩论前C. 法院判决前D. 举证期限内【答案】： D 9、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，说法正确的是（ ）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告【答案】： D 10、民法典规定的

5、建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（ ）。A. 工程材料款B. 工程人员的报酬C. 工程管理费用D. 工程停工费用【答案】： D 11、根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证据保全的，应在（ ）提出。A.举证期限届满前B.首次开庭前15 日C.不迟于举证期限届满前7 日D.一审法庭辩论终结前【答案】： C 12、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务,由此形成的债权关系是()。A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利【答案】： A 13、关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是()。A.借款合同一般为要式合同B.借款合同一般为不要式

6、合同C.借款合同的标的物是货币D.借款合同一般是有偿合同【答案】： B 14、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是()。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】： D 15、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由（ ）负责。A.使用单位与建设单位B.使用单位C.施工单位与使用单位D.使用单位与设计单位【答案】： B 16、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理

7、办法的颁布是由( )。A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【答案】： D 17、关于建设工程节能分项工程的验收组织及参加人员的说法,正确的是()。A.应由监理工程师主持,施工单位项日技术负责人参加B.应由监理工程师主持,设计单位节能设计人员应参加C.应由总监理工程师主持,必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持,施工单位的质量或技术负责人应参加【答案】： A 18、根据建设工程安全生产管理条例，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是( )。

8、A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员【答案】： D 19、某发包人负责材料采购，欠供应商100万元。在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行。工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，最后不得不向法院申请拍卖该工程。供应商和银行随后向法院起诉。在拍卖完成后，最先受偿的应是（ ）。A. 甲材料供应商B. 施工单位C. 银行D. 按生效判决先后确定【答案】： B 20、工程合同中,在发包人同意下总承包人将其承担的工程转包给第三人,就完成的工作成果,应向发包人负责的有()A.总承包人B.第一人C.第三人或者总承包人D.第三人与总承

9、包人【答案】： D 21、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1d。根据我国民法典的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（ ）。A.实质性变更，该承诺有效B.实质性变更，不构成承诺C.非实质性变更，不构成承诺D.非实质性变更，视为新要约【答案】： B 22、工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】： C 23、关于仲裁的说法，正确的是（ ）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委

10、员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】： A 24、关于城市建设维护税的说法，正确的是（ ）。A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： A 25、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（ ）。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期C.应当进行安全施

11、工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】： C 26、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。 2016A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复 C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 27、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门【答案】： C 28、下列关于代理的说法，正确的是（ ）。A.代理人在代理权限内

12、，以自己名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力B.委托代理授权必须采用书面形式C.建设工程活动中涉及的代理多为法定代理D.代理行为的法律后果归属于被代理人【答案】： D 29、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权【答案】： B 30、根据水污染防治法,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是（）A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护

13、区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水【答案】： A 31、根据建设工程质量管理条例，以下对施工单位质量责任和义务的正确表达是（）A.施工单位不得转包和分包所承揽的工程 B.施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程 C.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.对涉及结抅安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】： B 32、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（ ）。A. 拆除施工组织方案B. 堆放、清除废弃物的措施C. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D. 建设单位的资质证

14、明【答案】： D 33、根据企业所得税法,下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 34、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（ ）小时赶赴工地现场。A. 12B. 36C. 48D. 24【答案】： D 35、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支

15、付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（ ）。A. 通知建设单位后即产生合同解除的效力B. 必须经建设单位同意后才产生解除效力C. 该合同尚不具备法定解除的条件D. 该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力【答案】： A 36、关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（ ）。A. 施工企业对包工头李某提起的诉讼，李某户籍所在地和经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖B. 同一诉讼有几个被告，且住所地在不同法院辖区的，原告可以向其中任何一个被告住所地法院提起诉讼C. 某施工合同纠纷案件，当事人协议约定在合同

16、签订地法院起诉，应当由合同签订地法院管辖D. 某运输合同纠纷案件，当事人未协议约定管辖法院，原告只能在被告住所地法院起诉【答案】： B 37、根据建设工程安全生产管理条例,建设单位不得压缩()。A.定额工期B.标准工期C.法定工期D.合同工期【答案】： D 38、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（ ）之日算起。A. 第一次付款期限届满B. 最后一次付款期限届满C. 每次付款期限届满D. 提交工程款支付申请【答案】： B 39、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。（2015）A.使用国有企业事业单位自

17、有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】： C 40、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。 2016A.10日 B.5日 C.15日 D.20日【答案】： A 41、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届

18、满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】： C 42、第二审人民法院对上诉案件，应当（ ）开庭审理。 A. 依当事人的上诉请求来决定是否B. 采用独立审判C. 组成合议庭D. 可以独立审判，也可以组成合议庭【答案】： C 43、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于（ ）万元。A. 180B. 200C. 240D. 300【答案】： A 44、根据建设工程质量管理条例的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（

19、）年。 A. 一B. 两C. 半D. 三【答案】： B 45、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于()个月。A.3B.4C.6D.12【答案】： A 46、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是( )。A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级B.专业承包序列设有60个类别C.施工总承包资质序列设有12个类别D.施工劳务资质不分类别与等级【答案】： B 47、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（ ）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案

20、】： C 48、某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（ ）。A. 钢材供货商应自己亲自完成代购行为B. 钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C. 钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D. 钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任【答案】： D 49、某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（ ）。A. 投保人与受益人B. 保险人与投保人C. 投保人与被保险人D. 投保人

21、、被保险人和受益人【答案】： B 50、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是( )。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟

22、延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 2、下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（ ）。A. 确认建筑构件为发明专利B. 确认卫生洁具为实用新型专利技术C. 确认设计方案的著作权D. 对北京市政府作出处理决定不服E. 对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【答案】： AD 3、某施工项目招标

23、，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任 的说法，正确的有（ ）。A.损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任 B.损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任C.损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任 D.没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任 E.没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任【答案】： AC 4、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的

24、配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 5、 关于劳务派遣的说法,正确的有()。A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用【答案】： ABC 6、下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是（ ）。A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织D.

25、建筑节能分部工程质量验收表由项目经理和施工单位负责人签字E.建筑节能质量评估应由监理工程师和项目经理签字【答案】： ABCD 7、下列情形中，属于违法分包的有（ ）。A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的B.未经建设单位同意将专业工程分包的C.分包单位将分包工程再分包的D.将钢结构工程分包的E.专业作业承包人将劳务作业分包的【答案】： ABC 8、商标专用权是指( )对其注册的商标依法享有的专用权。由于商标有表示质量和信誉的作用，他人使用商标所有人的商标，有可能对商标所有人的信誉造成损害，必须严格禁止A.企业B.事业单位C.个体工商业者D.一般自然人E.未成年人【答案】： ABC 9、关于仲

26、裁裁决的说法，正确的有（）。2017A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决 D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】： CD 10、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A. 缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月B. 缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计C. 承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D. 发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任

27、期E. 发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后90天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 11、 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是（ ）。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 12、根据民法典的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有（ ）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处

28、分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【答案】： ACD 13、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有（ ）A.该工程的项目名称B.施工场所C.施工单位资质D.可能产生的环境噪声值E.噪声污染防治措施情况【答案】： ABD 14、根据代理权获得的方式不同，代理可分为( )。（2012）A.指定代理B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理【答案】： C 15、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时

29、发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有（）。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【答案】： ABD 16、和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是（ ）。A.诉讼前的和解B.诉讼中的和解C.执行中的和解D.仲裁中的和解E.判决中的和解【答案】： ABCD 17、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程

30、()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】： BC 18、建筑工程一切险保险责任范围包括（ ）A.雷电B.暴雨C.地面下沉D.意外事故E.工人打架斗殴【答案】： ABCD 19、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。（2012）A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： D 20、下列各项关于施工现场安全防护规定，正确的说法是（ ）。A. 应当在危险部位设置安全警示标志B.

31、根据不同施工阶段采取相应的安全施工措施C. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保证安全距离D. 在保证安全的前提下，可以在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍E. 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡【答案】： ABC 21、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲载庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日生产法律效力 C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D

32、.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 22、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。A. 取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制B. 劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C. 工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D. 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E. 工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设一个级别【答案】： BD 23、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其

33、职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】： ABCD 24、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 25、关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价

34、的2C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还【答案】： BC 26、下列与土地有关的物权说法正确的是（ ）。 A.城市郊区的土地归国家所有 B.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上 C.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分 D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 E.建设用地使用权、地役权都属于用益物权【答案】： B 27、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未

35、与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】： AB 28、根据建设工程质量管理条例,任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。A.检举权B.处理权C.控告权D.投诉权E.检验权【答案】： ACD 29、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别

36、处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 30、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括( )。A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.将工程分包给具有经验的个人E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【答案】： BC 31、下列关于投标保证金说法，正确的有 ( )A. 投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B. 投标保证金是投标文件的有效组成部分C. 投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D. 投标保证金应当在投标截止时间前送达E. 投标保证金的金额一般由双方约定【答案】： ABCD

37、32、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】： ABD 33、按照文物保护法实施条例规定，涉及建筑活动的文物保护单位下列行为中，仅须取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书即可承担的是( )。A.迁移B.修补C.修缮D.

38、清洗E.重建【答案】： BD 34、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 35、根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员【答案】： ABD 36、根据建筑法，申请领取施工许可证应当具备的条件包括 （ ）。A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B. 已办理该建筑工程用地批准手续C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D. 已经确定建筑施工企业E. 建设资金已经落实【答案】： BCD 37、关于

39、对上诉案件的审判，以下说法正确的是（ ）。A.第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，不开庭审理B.对于发回原审法院重审的案件，原审法院仍按照一审程序进行审理C.原判决认定基本事实不清的，第二审人民法院查清事实后改判D.原判决严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审E.当事人对重审案件的判决、裁定，不得再提起上诉【答案】： BCD 38、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总

40、承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： ABD 39、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 40、

41、合同的内容一般包括以下哪些条款（ ）。A. 价款或者赔偿B. 违约责任C. 标的、数量、质量D. 当事人的名称或者姓名和住所E. 履行期限、地点和方式【答案】： BCD 41、工程项目节能工程，存在（ ）时，不得组织节能验收。A. 隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B. 违反强制性条文的质量问题而未整改完毕C. 参加验收各方主体验收意见不一致的D. 参加验收人员不具备相应资格的E. 验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： AB 42、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014A.减低资质等级B.罚金C.记过D.没收财产E.罚款【答案】： A 43、行政强制措施包括（ ）。A.限制

42、公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.扣押财物D.冻结存款、汇款E.拍卖财产【答案】： ABCD 44、下列关于融资租赁合同的表述，正确的有( )。A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.融资租赁合同涉及出租人、出卖人、买受人和承租人四方主体C.融资租赁合同的法律效力是买卖合同和租赁合同两者效力之和D.在融资租赁合同中，出卖人向出租人履行交付标的物和瑕疵担保义务E.在融资租赁合同中，承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务【答案】： A 45、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位