一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（巩固）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（巩固）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（巩固）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（巩固）第一部分 单选题(50题)1、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D.应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】： B 2、施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（ ）。A.混凝土中使用的掺加剂B.钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.屋面防水材料【答案】： D 3、安全生产许可证条例规定，除

2、中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由（ ）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】： D 4、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（ ）。A. 分包单位只对总承包单位负责B. 建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C. 总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D. 建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】： C 5、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应

3、当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A. 建设单位在招标文件中B. 施工单位在投标文件中C. 监理单位在监理大纲中D. 设计单位在设计文件中【答案】： D 6、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（ ）。A. 逃匿B. 瞒报C. 谎报D. 擅离职守【答案】： A 7、下列不属于民事诉讼起诉符合条件的是（ ）。A.原告与本案有直接利害关系B.有明确的被告C.属于人民法院受理民事诉讼的范围D.有与事件相关的所有证据【答案】： D 8、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合关于民事

4、诉讼证据的若干规定的是（ ）。A. 询问甲时，其他证人不得在场B. 审判人员和当事人可以对甲进行询问C. 甲应当出庭作证D. 甲可以旁听法庭审理【答案】： D 9、某施工企业与职工小张因为劳动报酬拖欠的问题产生了争议，小张准备去当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据劳动法的规定，下列说法正确的有（ ）。A.劳动争议仲裁委员会由用人单位代表、工会代表、职工代表组成B.发生劳动争议，小张也可以直接去法院起诉C.小张在劳动关系存续期间发生的该争议，不受仲裁时效期间的限制D.小张要去仲裁必须经单位劳动争议调解委员会调解，调解不成，才能向劳动仲裁委员会申请仲裁【答案】： C 10、根据我国民法典的规定，下

5、列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )。A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延【答案】： D 11、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业，该名人故居系省文物保护单位，则必须经过（ ）批准方可开工。A. 省文物保护主管部门B. 省建设行政主管部门C. 省政府D. 国家文物局【答案】： C 12、根据民法典的规定，法人分为（ ）。A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般

6、法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】： D 13、根据民法典的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但()除外。A.与债权有关的从权利B.债务人对让与人的抵销权C.债务人对让与人的抗辩权D.专属于债权人自身的从权利【答案】： D 14、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应（ ）资质的单位进行监测A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】： C 15、根据建设工程安全生产管理条例,应当由机械设备单位承担法律责任的情形是（）。A.未审查拆装方案的B.未审查安全施工措施的C.未由专业技术人员现场监督的D

7、.未向建设单位进行安全使用说明,办理移交手续的【答案】： C 16、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2【答案】： A 17、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）。A.主要负责人，部门负责人和项目负责人 B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员 C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员 D.主要负责人，项目负责人和从业人员【答案】： B 18、下列哪一项不属于撤销安全生

8、产许可证的情形（ ）。A.超越法定职权颁发安全生产许可证的B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.违反法定程序颁发安全生产许可证的【答案】： B 19、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵 于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理【答案】： A 20、签署并公布

9、由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席【答案】： D 21、（2019年真题）关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】： D 22、关于物权保护的说法，正确的是（）。（2015）A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解

10、方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】： B 23、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量 鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【答案】： B 24、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理

11、规定,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。2017A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位【答案】： C 25、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用。甲关于乙应对甲赔偿的额度，下列（ ）是正确的A.600万元B.650万元C.300万元D.350万元【答案】： D 26、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出

12、了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商 处，则该取消通知从法律上称为 ( )。 A. 要约撤回B. 要约撤消C. 承诺撤回D. 承诺撤消【答案】： A 27、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】： A 28、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于 （）A.安全防护用具的釆购 B.

13、安全生产条件的改善C.安全施工措施的落实 D.安全管理人员的加班补贴【答案】： D 29、关于城市建设维护税税率的说法,正确的是()。A.纳税人所在地在市区的,税率为5%B.纳税人所在地在县城的,税率为4%C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%D.纳税人所在地在镇的,税率为3%【答案】： C 30、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司权利的说法,正确的是（ ）A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损

14、失【答案】： D 31、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】： A 32、2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年

15、6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（ ）。A. 该项目经理收到该回复后合同生效B. 该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议C. 如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D. 如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂【答案】： C 33、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】： B 34、按照民法典规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履

16、行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】： B 35、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续【答案】： D 36、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。2014A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】： A 37、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施

17、工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。（2015）A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定【答案】： C 38、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证 B.责令停业 C.暂扣安全生产许可证 D.处以罚款【答案】： C 39、王某自2008 年1 月至2012 年10 月一直在某安装工程公司工作，2012 年10 月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000 元，所在城市上年度职工月平均工资2000 元，该公司应向王某支付（ ）元的经济

18、补偿。A.12 万B.9 万C.4 万D.3 万【答案】： D 40、行政强制措施由()设定。A.法律B.宪法C.部门规章D.行政法规【答案】： A 41、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】： A 42、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】： A 43、（

19、2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】： B 44、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国仲裁法规定，甲方可以()。A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行【答案】： D 45、关于劳动合同效力的说法,正确的是()。A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立,须与劳

20、动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】： A 46、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般()复审一次。A.2年B.3年C.4年D.5年【答案】： D 47、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（ ）。A.拟制交付 B.占有改定 C.现实交付 D.简易交付【答案】： D 48、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责

21、任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】： A 49、（2020年真题）发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】： D 50、建筑法规定，建筑工程主体结构施工( )。A.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B.必须由总承包单位自行完成C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D.经业主批准，可以由总

22、承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 2、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。2017真题A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限

23、责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 3、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府【答案】： A 4、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡

24、的【答案】： CD 5、根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有 ( ) 。A.土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋【答案】： ABC 6、继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（ ）。A. 必须有违约行为存在B. 必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求C. 继续实际履行须在事实上可能D. 继续实际履行仅限于价款和报酬的给付E. 必须依据法律和合同的性质能够履行【答案】： ABC 7、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取

25、中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 8、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 9、关于施工现场环境噪声污

26、染防治的说法，正确的有（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 10、下列选项中，可以进行抵押的财产有（ ）。A.宅基地B.土地所有权C.建设用地使用权D.交通运输工具E.生产设备【答案】： CD 11、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不

27、得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 12、关于和解的说法，正确的有（）。A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 13、根据绿色施工导则水源利用中，应当优先采用（）。2014A.地下水作为

28、混凝土搅拌用水 B.市政自来水作为混凝土冲洗用水 C.中水搅拌 D.中水饮用 E.收集雨水养护【答案】： AC 14、下列关于知识产权的说法，正确的是（ ）。A.发明专利权保护期为20 年，从申请日起计算；如申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日B.注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算C.计算机软件，属于专利权保护的客体D.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12 个月内申请续展注册；在此期间未能办理的，可以给予12 个月的宽展期E.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护【答案】： B 15、建设部绿色施工导则规定，水污染控制要点包括（ ）。A.

29、 保护地下水环境B. 在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施C. 采用隔水性能好的边坡支护技术D. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质监测，提供相应的污水检测报告E. 当基坑开挖油水量大于30万立方米时，应该进行地下水回灌【答案】： ABCD 16、根据工伤保险条例，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 17、建筑工程一切险的除

30、外责任包括()。A.火灾B.设计错误C.原材料缺陷D.维修保养E.风暴【答案】： BCD 18、根据民法典规定，建设工程施工合同的一般条款包括（ ）。 A. 工程范围B. 建设工期C. 竣工验收D. 工程造价E. 违约责任【答案】： ABCD 19、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】： BCD 20、根据实施过程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（ ）。A.

31、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 21、 下列关于涉及到结构安全的施工中的试块、试件和材料的见证取样和检测，错误的有（ ）A.见证人员由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构B.涉及到结构安全的试件应在见证人员的见证下取样，并由见证人员对其代表性和真实性负责C.检测报告经过监理单位确认后，由建设单位归档D.质量检测业务由工

32、程项目建设单位或监理单位委托具有相应资质的检测机构进行检测E.检测机构不得与设计单位、施工单位和建设单位有隶属关系或者其他利害关系【答案】： BCD 22、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。（2012）A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】： BCD 23、王某将自己喂养的一头耕牛以1400元的价格卖给同村村民丁某。丁某因家中现金有限，遂先支付给王某800元，约定第二天再支付600元后把牛牵回家。未料到当晚雷电交加，耕牛被雷电击死在牛棚里。次日丁某得知

33、情况后，遂要求王某退回800元钱，王某不同意归还。下列有关此案的表述，正确的有( )。A.双方对牛的所有权转移未作约定，牛的所有权在交付前属于王某B.牛被雷电击死，属意外事件，应按公平原则，由王某、丁某二人分担损失C.王某应退给丁某800元钱，耕牛死亡损失自己承担D.采取迟延交付部分款项系双方约定，买卖在第一天已完成，牛的所有权属于丁某E.丁某应补给王某剩余的600元钱【答案】： AC 24、下列关于保证的说法正确的是( )A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任B.企业的职能部门可以作为保证人C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债

34、务承担责任D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任【答案】： AC 25、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（ ）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】：

35、ABCD 26、根据工程建设项目自行招标试行办法的规定，招标人自行办理招标事宜所应具备的条件包括（ ）。A. 有从事同类工程建设项目招标的经验B. 设有专门的招标机构或者拥有2名以上专职招标业务人员C. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量D. 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E. 具有项目法人资格【答案】： ACD 27、下列事项中可以设定行政许可的有（）。A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的 B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的 C.市场竞争机制能够有效调节的 D.行业组织，能够自律管理的 E.行政机关采用事后监督等其他

36、行政管理方式能够解决的【答案】： AB 28、（2019年真题）某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有()。A.仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证B.仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意其定期检查建筑材料的保管情况D.仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担E.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业【答案】： BCD 29、根

37、据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有（ )A. 有充分的证据B. 有明确的被告C. 属于人民法院受理民事诉讼的范围D. 原告是与本案有间接利害关系的公民E. 有书面的起诉书【答案】： BC 30、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为IOt的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据.安全生产管理条例， 要求该设备租赁公司提供（ ）。A.生产厂家的塔式起重机制造许可证B.吊车出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】： AB 31、关于民事诉讼程序中证据

38、的应用，下列说法正确的有（ ）。A.当事人对自己提出的主张应当及时提供证据B.第一审普通程序案件的举证期限不得少于 10 日C.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.无正当理由未出庭作证的证人证言，不能作为证据E.涉及国家秘密的证据可以在公开开庭时出示【答案】： AC 32、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目

39、台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 33、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，工程质量不良行为的认定标准包括（ ）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】： ABCD 34、根据中华人民共和国合同法，出卖人交付的标的物不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有（ ）。A.达成

40、补充协议B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.根据标的损失要求承担E.根据标的的数量要求承担【答案】： ABCD 35、关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有()A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效【答案】： BC 36、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职

41、责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 37、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 38、某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有（ ）。A. 责令

42、限期改正B. 处挪用费用20%以上50%以下的罚款C. 下的罚款处挪用费用10%以上20%以D. 造成损失的，依法承担赔偿责任E. 没收施工许可证【答案】： ABD 39、关于施工项目负责人的安全生产责任，说法正确的有（ ）。A.对本项目安全生产管理全面负责B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责D.落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用E.应当定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%【答案】： ACD 40、 申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有( )A.建设资金已经落实B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求【答案】： AD 41、建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（ ）。A.文明施工费B.环境保护费C