一级建造师之一建工程法规题库完整题库有精品答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库有精品答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库有精品答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库有精品答案第一部分 单选题(50题)1、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日【答案】： A 2、根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。2014A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解

2、结果不服的【答案】： D 3、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。2014A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【答案】： A 4、甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前【答案】： D 5、下列责任中属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用 B.对施工安全技术措施进行审查 C.审查专项施工方案是否符合

3、工程建设强制性标准 D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】： D 6、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期 15 个月，工程合同价为 8000 万人民币，目前到位资金 2500 万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有( )种情况。A.1 B.2C.3 D.4【答案】： B 7、甲公司向乙公司购买了一批辅材,甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促

4、之下,甲公司和乙公司在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场,甲公司接收投入工程使用,甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（ ）A.无效B.条件成就时生效C.成立D.可撤【答案】： C 8、绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。A.250B.300C.350D.400【答案】： D 9、根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A.认证B.质证C.举证D.作证【答案】： B 10、根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括( )。（2012）A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破

5、损检验【答案】： B 11、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（ ）。A. 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B. 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C. 联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D. 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级【答案】： C 12、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，不属于违法分包的有（ ）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的C.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给相应资质的劳务分包企业D.分包单位将其承包的工程

6、分包【答案】： C 13、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费，可以解除保险合同 B.不能解除保险合同，可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D.不能增加保险费，也不能解除保险合同【答案】： C 14、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释，正确的是（ ）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包

7、人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 15、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。A.3.1万B.3.9万C.4.2万D.5.2万【答案】： B 16、民事诉讼是指()在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院【答案】： D 17、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（ ）。A

8、.需申请人在官网发布信息B.先由申请人告知资质许可机关C.需申请人缴纳罚款后补办D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办【答案】： B 18、2012年4月2日职工张某按照职业病防治法的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.2012年4月16日B.2012年5月1日C.2012年5月16日D.2012年5月21日【答案】： B 19、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是( )。A.定金B.质押C.抵押D.留置【答案】： C 20、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )。A.行政处分B.行政复议C.行政诉讼D.行政许可【答

9、案】： A 21、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.建设资金已经落实，建设单位已提供建设资金已经落实承诺书D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】： C 22、根据劳动争议调解仲裁法规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 23、根据生产安全事故应急预室管理办法,下列内容中,属于专项应急预案应当规定的内容是A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】： A 24、建筑施工企

10、业应当向( )依法申请领取安全生产许可证。A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.省级人民政府【答案】： B 25、下列哪一项不属于非营利法人（ ）。A.事业单位B.社会团体C.基金会D.机关法人【答案】： D 26、某施工企业在安全生产许可证有效期届满时，由于安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，经原发证管理机关同意，该安全生产许可证有效期可以延期()。A.6个月B.1年C.3年D.5年【答案】： C 27、招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。A. 公开、公平、公正和最低价中标B. 自愿、公平、公正和等价有偿C. 公开、公平、公正和诚实信用D. 自愿、

11、公平、等价有偿和诚实信用【答案】： C 28、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。（2014）A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】： D 29、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公

12、布期限最短不得少于（ ）个月。A.1B.3C.6D.12【答案】： B 30、重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是()。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同【答案】： D 31、（2019年真题）下列责任中属于设计单位安全责任的是()A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】： D 32、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。2014A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施

13、工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书 C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】： B 33、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】： A 34、 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当

14、于项目负责人变更（ ）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。A.5B.7C.10D.14【答案】： A 35、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（ ）。A. 不得约定试用期B. 试用期不得超过1个月C. 试用期不得超过2个月D. 试用期不得超过6个月【答案】： C 36、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】： B 37、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自

15、发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】： A 38、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差【答案】： B 39、关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是（ ）。A. 工程总承包企业不得自行实施设计和施工B. 工程承

16、包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C. 工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位D. 工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位【答案】： D 40、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（ ）。A. 安全许可证B. 销售许可证C. 产品合格证D. 安装许可证【答案】： C 41、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。A.质权人B.第三人C.出质人D.债务人【答案】： C 42、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁

17、条款，向某仲裁 委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提出。A. 仲裁庭组成之前B. 仲裁庭裁决之前C. 仲裁庭首次开庭之前D. 法院受理之前【答案】： C 43、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。A.2B.3C.4D.5【答案】： A 44、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人【答案】： B 45、甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司，乙公司决定将该土地用于修建高尔

18、夫球场，以下说法错误的是（ ）。A.改变土地用途必须依法经有关部门批准B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记C.甲乙之间订立的合同，不得超过该土地的剩余使用期限D.该土地的建设用地使用权到期后可以自动续期【答案】： D 46、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】： A 47、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地

19、点或者约定不明确,下列说明中正确的是()。A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的途标的物,毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损、灭失的风险自违反约定之凵起由出卖人承担【答案】： C 48、根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【答案】： B 49、某施工合同约定以建设工程价

20、款结算暂行办法作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60【答案】： C 50、某建设工程项目发生生产安全事故，施工总承包应当在1小时内负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报，报告的内容不包括()A.事故发生的时间、地点以及现场情况B.事故中伤亡人数和初步估计的直接经济损失C.事故的简要经过与已经采取的措施D.事故的原因、性质和事故责任【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、物权人的物权受到侵害的，权利人可以通

21、过()等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁【答案】： ACD 2、在建设项月施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）等A.施土单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C.施工单位将本应汇给甲单检的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料 E.施工单位向材科供应商支付材料款【答案】： AD 3、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国民法典的规定，正确的说法有（ ）。A. 质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B. 履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C. 价款不明确的，

22、可按照合同签订时履行地的市场价格履行D. 履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E. 履行费用负担不明确的，由债权人承担【答案】： ABC 4、根据建筑法规定,超越本单位资质等级承揽工程的,法律责任的承担方式有()。A.责令停止违法行为,处以罚款B.可以责令停业整顿,降低资质等级C.情节严重的,吊销资质证书D.有违法所得的,予以没收E.情节特別严重的,依法追究刑事责任【答案】： ABCD 5、关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有（ ）。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安

23、全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工【答案】： ABC 6、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。2017真题A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府【答案】： A 7、根据企业所得税法，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（ ）。A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】

24、： ABC 8、关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20 年的，超过部分无效B.租赁期限超过6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】： A 9、甲施工企业承揽了一个工程项目。采购员张某持项目经理部盖章的书面授权委托书到乙建材公司购买一批 425号硅酸盐水泥，但乙建材公司将货发到后，项目经理声称项目上需要的是 325 号水泥，且授权书中并没有自己签字，拒绝支付货款。关于本案，正确的是( )。A.委托书应当经项目经理签字并由项目部盖章方为有效B.委托书中应当载明代理事项和权

25、限C.委托书授权不明的，委托书无效D.施工企业对乙建材公司承担责任，张某负连带责任E.乙建材公司可以以项目经理部为被告提起诉讼【答案】： BD 10、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 11、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有( )。（2012）A.责令改正,没收违法

26、所得B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C.追究刑事责任D.责令停业整顿,降低资质等级E.情节严重的,吊销资质证书【答案】： ABD 12、关于和解的说法，正确的有（）。A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 13、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有（ ）。A. 警告B. 没收违法所得C. 责令企业停产停业D

27、. 吊销营业执照E. 行政拘留【答案】： ABC 14、下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,保留 3%左右的质量保证金【答案】： B 15、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）。A. 在施工现场附近的河流

28、中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E. 工程抢修工作一直持续到22点【答案】： ABCD 16、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括（ ）。A. 国内法人B. 行政法人C. 外国法人D. 事业法人E. 社团法人【答案】： BD 17、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果有()。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 18、对于扬尘控制，住房和城乡建设部绿色施工导则中规定()。A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划B.施工现场非作业区达到目测无

29、扬尘的要求C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m【答案】： ABCD 19、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（ ）应先对李某伤害赔偿承担责任。A. 写字楼的产权单位B. 写字楼的施工单位C. 写字楼的设计单位D. 写字楼的使用单位E. 写字楼的物业管理单位【答案】： AD 20、对于建筑材料的检验检测,见证取样时,取样人员应在试样或其包装上作出标识封志。其标识和封志应标明()A.工程名称B.工程位置C.

30、取样日期D.样品名称E.样品数量【答案】： ACD 21、根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位与()有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.该工程的建设单位B.该工程的勘察设计单位C.该工程的施工承包单位D.该工程的建筑材料、建筑构配件供应商E.该工程的设备供应商【答案】： CD 22、下列关于车辆购置税的说法，正确的有（ ）。 A.纳税人以其他方式取得并自用的应税车辆的计税价格，由主管税务机关参照最低计税价格核定B.免税条件消失的车辆，使用未满一年的，按最新核发的同类型车辆最低计税价格计税C.已征车辆购置税的车辆退回车辆生产或销售企业，纳税人可以申请退还车辆购

31、置税D.纳税人购买自用应税车辆的计税价格，为纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款【答案】： CD 23、根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 24、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的（），以本企业的名义承揽工程。A.资质证书B.商标名称C.营业执照D.企业技术E.专有设备【答案】： AC 25、某施工单

32、位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 26、下列选项中，可以适用专属管辖的纠纷有( )。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.公益捐款合同纠纷E.行政奖励合同纠纷【答案】： ABC 27、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同一般包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】：

33、 ABD 28、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 29、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。（2015）A.由于建设

34、单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 30、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列（ ）情形之一的，可以撤销安全生产许可证。A.超越法定职权颁发安全生产许可证的B.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的C.擅自出借安全生产许可证的D.安全生产许可证到期后未办理延

35、期手续的E.生产单位变更企业名称后未及时进行安全生产许可证变更的【答案】： AB 31、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 32、下列纳税人中,应该缴纳个人所得税的有()。A.在中国境内有住所个人,从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住满183 天

36、的个人,从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住,从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居住不满183 天的个人,从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住,从中国境外取得的所得【答案】： ABCD 33、民法典规定，解除合同表述正确的有（ ）。A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B. 当事人协商一致可以解除合同C. 因不可抗力致使不能实现合同目的D. 一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E. 合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任【答案】： BCD 34、人民法院采取证据保全的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录B.对文书、

37、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】： BD 35、根据建设工程质量管理条例，具有法定最低保修期限的有 （ ）。A. 基础设施工程B. 设备安装、装修工程C. 门禁监控系统D. 电气管线、给排水管道工程E. 供热与供冷系统【答案】： ABD 36、关于劳动合同试用期的说法正确的有（ ）。A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同 E.完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约

38、定试用期【答案】： C 37、强制性标准监督检查的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】： BCD 38、在建设项月施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）等A.施土单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C.施工单位将本应汇给甲单检的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料 E.施工单位向材

39、科供应商支付材料款【答案】： AD 39、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 40、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A

40、.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 41、下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（ ）。A. 仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B. 仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C. 仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D. 仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定E. 仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式【答案】： ABC 42、下列款项中，不属于承包人行使建设工程价款优先受偿权范围的有（ ）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际

41、支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： A 43、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 44、建设工程承揽合同中定作人的义务有( )。A.支付报酬B.依法赔偿损失C.协助义务D.验收工作成果E.对工作成果质量负责【答案】： ABCD 45、某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（

42、）。A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺【答案】： ABC 46、关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）。A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定D.在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断E.诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效【答