一级建造师之一建工程法规题库精选题库精品（含答案）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精选题库精品（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库精品（含答案）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库精品（含答案）第一部分 单选题(50题)1、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（ ），夜间（ ）。A.40dB（A）,25dB（A）B.55dB（A），40dB（A）C.70dB（A），55dB（A）D.85dB（A）,70dB（A）【答案】： C 2、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建 筑法的规定，对此，正确的处理方式是（ ）A. 责令改正，并处以罚款B. 责令改正，可以处以罚款C. 责令停止施工，并处以罚款D. 责令停止施工，可以处以罚款【答案】： D 3、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告

2、后14日内仍不予答复，应当()。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】： C 4、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责钢材的采购。于是建设单位向钢材生产厂家发函要求采购10t钢材。钢材厂回函表示“其中5t可以按要求期限交付，另外5t则需延期10日方能交付”。钢材厂的回函属于( )。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约【答案】： D 5、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。（2016）A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安

3、全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【答案】： D 6、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（ ）。A. 应予支持B. 不予支持C. 如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D. 如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【答案】： A 7、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（ ）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.

4、设计单位【答案】： A 8、下面关于分包的有关规定说法错误的是（ ）。A. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B. 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C. 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责【答案】： D 9、下列事故中，不属于较大事故的是()。A.造成3人以上10人以下死亡的事故B.造成10人以上50人以下重伤的事故C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【答案】： C 10、安全生产中，从业人员的知情权是指（ ）

5、。A. 掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力B. 获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利C. 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施D. 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能【答案】： C 11、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A.3% B.5% C.10% D.15%【答案】： A 12、 由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工,若合同中没有相应条款,则应由()做好现场防护。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和

6、施工单位【答案】： C 13、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证 B.责令停业 C.暂扣安全生产许可证 D.处以罚款【答案】： C 14、单位工程竣工结算由()。A.发包人编制，承包人审查B.承包人编制并审查C.发包人编制并审查D.承包人编制，发包人审查【答案】： D 15、关于用能单位节能管理要求的说法,正确的是（ ）A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】： C 16、确定同级人民法院在各自的辖区内管辖

7、第一审民事案件分工和权限的是()。A.地域管辖B.级别管辖C.移送管辖D.指定管辖【答案】： A 17、未经()的证据，不能作为认定案件事实的依据。A.鉴定B.质证C.对方当事人认可D.公证【答案】： B 18、按照民用建筑节能条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款( )的罚款。A.1%以上2%以下B.1%以上3%以下C.2%以上3%以下D.2%以上4%以下【答案】： D 19、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限

8、，则下列说法正确的是（ ）。A. 此种情形属于承诺延误B. 此种情形属于承诺超期C. 该承诺必然无效D. 该承诺是否有效由双方协商决定【答案】： A 20、根据民法典，下列财产不可以抵押的是（ ）。 A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地使用权【答案】： D 21、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【答案】： D 22、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（ ）。A. 分包单位只对总承包单位负责

9、B. 建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C. 总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D. 建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】： C 23、某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。A.5B.7C.10D.15【答案】： D 24、小刚未满17岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()A.小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作,可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有

10、害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安全【答案】： C 25、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的C.劳动者被依法追究民事责任的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的【答案】： B 26、根据建筑法,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 27、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之

11、日起1个月内向发证机关报告。A.项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位【答案】： D 28、建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位()。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用D.必须迁出【答案】： D 29、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切

12、险的保险责任开始时间为（ ）。A. 2004年3月1日B. 2004年3月20日C. 2004年3月10日D. 2004年3月18日【答案】： C 30、注册建造师李某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则李某的试用期应不得超过（ ）。A.半个月B.1个月C.2个月D.3个月【答案】： B 31、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： C 32、借用其他施工企业的（ ）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A. 营业执

13、照B. 技术方案C. 施工设备D. 施工业绩【答案】： A 33、根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（ ）。（2015）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章【答案】： D 34、关于评标的叙述中，不正确的是( )。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会可以否决所有投标C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果【答案】： D 35、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算 B.10年，自核准注册之日起计算 C.20年，自申请之日

14、起计算 D.20年，自核准注册之日起计算【答案】： B 36、某建筑节能分部工程施工完毕后，由()组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】： C 37、根据人民调解法的规定，双方达成的调解协议书()。A.经人民法院确认后有效B.具有强制执行力C.司法确认是必经程序D.经人民法院确认后具有强制力【答案】： D 38、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（ ）。A.甲有

15、权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】： D 39、受合同法调整的合同是()。A.身份关系的合同B.劳动合同C.政府依法进行社会管理活动的行政合同D.政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同【答案】： D 40、（2019年真题）下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）A.拒不执行生效法律文书确定义务的B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的C.拒不履行执行和解协议的D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的【答案】： D 41、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工

16、报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。2018真题A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要【答案】： A 42、法的形式的含义不包括()。A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】： C 43、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是（ ）。A.代理人本人B.被代理人C.第三人D.权利人【答案】： B 44、合同当事人违反合同约定后，非违约方

17、有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（ ）。A. 合同约定的标的物仍有继续履行的可能B. 事实上不能履行的非金钱债务C. 履行费用过高的债务D. 债权人在合理期限内未要求履行的【答案】： A 45、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（ ）万元。A.1万B.5万C.6万D.7万【答案】： B 46、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【答案】： D 47、根据建筑工程施工许可管理办法规定，建设单位采用欺骗手段取得施工许可证的，由原发证机关（ ）施工许可证。A.吊销B.

18、撤销C.撤回D.暂扣【答案】： B 48、实施工程建设强制性标准监督规定规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处( )罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】： D 49、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当( )。（2012）A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险

19、D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】： B 50、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10 日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7 月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（ ）。A. 2006年4月1日 B. 2006年5月10日C. 2006年6月10日 D. 2006年7月20日【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据民法典的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.超权代理D.法定代理E.特别代理【答案】： AD 2、根据民法典，除双方认为需

20、要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围【答案】： ACD 3、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】： AB 4、根据民法典,要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.

21、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知D.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人E.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABC 5、下列选项中属于违法分包的情形有()A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的程分包的【答案】： ABC 6、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014A.降低资质等级B.罚金C.记过D.没收财产

22、E.罚款【答案】： A 7、 根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业2年B.构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.向社会公布曝光E.项目经理为相关注册执业人员的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册【答案】： BCD 8、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A.

23、水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 9、下列属于行政法规文件的是()。A.招标投标法实施条例B.建设工程质量管理条例C.市政公用设施防灾管理规定D.建筑法E.建设工程安全生产管理条例【答案】： AB 10、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A. 由专人管理B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废【答案】： ACD 11、建设工程民事责任的主要承担方式包括()。A.

24、停业整顿B.赔偿损失C.返还财产D.修理E.支付违约金【答案】： BCD 12、（2020年真题）关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可D.合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 13、施工企业安全生产费用管理的原则有()。A.企业提取B.使用节制C.政府监管D.确保需要E.规范使用【答案】： ACD 14、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级

25、土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）。 A. 丙企业不能作为联合体的成员B. 在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C. 联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D. 若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E. 联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任【答案】： ABD 15、民法典规定，有（ ）情形的，合同无效。A. 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B. 恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 损害

26、社会公共利益E. 违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 16、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 17、根据招标投标法实施条例，下列属于评标委员会应当否决其投标的情形有（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价为各投标报价中最低D.投标文件没有对招标文件的非实质性要求作出响应E.投标报价为各投标报价中最高【答案】： AB 18、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。

27、A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 19、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（ ）。A. 施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B. 施工单位违约造成供货商重大损失C. 工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤D. 施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡E. 分包商在施工时操作不当造成公

28、用供电设施损坏【答案】： CD 20、在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是（ ）。A. 甲投标截止日后将标书送达B. 乙的标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所地C. 丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金D. 丁同时送达了两份投标书E. 戊的标书未按照要求密封【答案】： AB 21、（2019年真题）地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力【答案】： ACD 22、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法,建筑施工企业安全生产管理机构的职

29、责有（ ）A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规遗章情况C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作【答案】： CD 23、某建设项目当事人对建设工程实际开工日期有争议的，该项目的开工日期下列说法中正确的是（ ）。 A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期 B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际开工日期为开工日 C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期 D.承包人经发包人同意已实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期 E.未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开

30、工日期的，结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期【答案】： AC 24、软件合法复制品所有人所享有的权利包括（ ）。A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品B.不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C.根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D.将备份复制品有偿提供给他人使用E.为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改【答案】： AC 25、下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（ ）。A. 工伤保险属于劳动者的社会保险范畴B. 职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担C. 未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到

31、任何赔偿D. 职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿E. 职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼【答案】： AD 26、注册建造师管理规定规定，注册建造师应当履行的义务包括（ ）。A.对侵犯本人权利的行为进行申述B.保证执业成果的质量，并承担相应责任C.接受继续教育，努力提高执业水准D.与当事人有利害关系的，应当主动回避E.保管和使用本人注册证书、执业印章【答案】： BCD 27、根据工伤保险条例的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有（ ）。A.赵某被诊断为患职业病B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡C.孙某到用人单位旧伤复发D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤E.周某因吸毒被送往戒毒所住院强

32、制戒毒【答案】： AB 28、存放可溶性剧毒废液的场所，必须采取（ ）的措施。A. 防水B. 防渗漏C. 防污染D. 防废气E. 防流失【答案】： AB 29、建设工程领域常见的刑事法律责任包括( )。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪E.环境污染罪【答案】： ABCD 30、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员是（ ）。A. 主要负责人B. 安全管理人员C. 生产管理人员D. 项目负责人E. 生产作业人员【答案】： ABD 31、关于危大工程安全专项施工方案的说法，下列选项中正确的有（ ）。 A.因设计变更调整的，修

33、改后的专项施工方案，建设单位应当重新审核和论证 B.施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警 示标志 C.对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位应当组织相关人员进行验收 D.危大工程发生险情时，施工单位应当立即采取措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门 E.施工单位、监理单位、建设单位应当建立危大工程安全管理档案【答案】： BD 32、根据环境保护法,下列情形中,暂予免征环境保护税的有（ ）。A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物

34、,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】： ABCD 33、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】： CD 34、关于建设工程施工

35、合同一般条款的说法，正确的有（ ）。A. 建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准B. 履行地点为项目所在地C. 合同标的是财产D. 违约责任是当事人违反合同义务的责任E. 有关施工组织设计的内容即为履行方式条款【答案】： ABD 35、根据我国实施工程建设强制标准监督规定的规定，勘察单位、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，()。A.应责令停业整顿B.应降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.应依法追究刑事责任【答案】： ABCD 36、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确

36、的有（ ）。A. 分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B. 总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D. 分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E. 总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 37、根据节约能源法,属于企业加强用能管理义务的有（）。A.制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗B.建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励C.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具D.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度E.积极实行能源消费

37、包费制【答案】： ABCD 38、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 39、下列刑事处罚中，属于主刑的有()。A.管制B.有期徒刑C.罚金D.剥夺政治权利E.拘役【答案】： AB 40、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后

38、，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： AC 41、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。 2016A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人 C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认 E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 42、商业、住宅、娱乐等经营性用地以及同一土地上有两个以上意向用地者的，应采取()方式出让。A.划拨B.承包C.招标D.协议E.拍卖【答案】： C 43、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但(

39、 )可以停止执行。（2012）A.被申请人认为需要停止执行的B.申请人申请停止执行的C.申请人提供担保的D.行政复议机关认为需要停止执行的E.被申请人被撤销的【答案】： AD 44、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位， 且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C.乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责D.建设单位必须与乙公司重新签订分包合同E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】： BC 45、某施工单位根据建筑法和建设工程安全生产管

40、理条例投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明【答案】： ABCD 46、关于开标的说法，正确的是（）A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加D.投标人少于

41、3个的，不得开标【答案】： CD 47、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（ ）。A.延付或拒付租金请求权B.寄存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】： CD 48、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（ ）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 49、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（ ）。A.取得应纳税所得,没有扣缴义务人的B.中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的C.个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得D.所得12万元以上的E.从中国境外取得所得的【答案】： AB 50、被申请人提出证据证明仲裁裁决有(),经人民法院合