一级建造师之一建工程法规题库附答案（培优B卷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库附答案（培优B卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库附答案（培优B卷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库附答案（培优B卷）第一部分 单选题(50题)1、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是( )。（2012）A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【答案】： D 2、保证合同是（）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】： C 3、甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书。根据有关规定，甲某必须在（ ）之前申请注册。 A. 2008年11月23日B. 2008年2月8日C. 2010年11

2、月23日D. 2011年2月8日【答案】： D 4、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照建筑法的规定，必须投保的险种是（ ）。A.工伤保险B.建筑职工意外伤害险C.建筑工程一切险D.安装工程一切险【答案】： A 5、下列有关行政复议的特点，说法错误的是（ ）。A.有权提出行政复议的主体，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织B.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经做出行政决定之后C.当事人只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议D.行政复议以口头审理为主，以不调解为原则【答案】： D 6、关于工程竣工日期的说法，错误的是（ ）。A. 经竣工验

3、收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B. 未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D. 建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期【答案】： D 7、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。 2016A.建筑材料应该由建设单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施

4、工企业承担责任【答案】： B 8、根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（ ）。A. 施工企业B. 建设单位C. 建设行政主管部门D. 建设工程质量监督机构【答案】： B 9、根据建设工程质量管理条例,建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用,产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定,并根据鉴定结果采取加固维修等措施,重新界定使用期A.工程质量监督单位B.建筑安全监督管理单位C.监理单位D.勘察、设计单位【答案】： D 10、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。( 2015真题 )A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位【答案

5、】： B 11、下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【答案】： A 12、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的

6、，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出【答案】： B 13、（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是()。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产B.造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金【答案】： C 14、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（ ）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】： C 15、 施工合同管理规定，对于无效的

7、施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该( )。A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持【答案】： B 16、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【答案】： D 17、建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（ ）。A. 暂时停止施

8、工，并及时报告建设单位B. 终止施工C. 与建设单位协商D. 与建设单位解除承包合同【答案】： A 18、根据.安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全 B.重大死亡C.死亡 D.重伤【答案】： C 19、关于保险索赔的说法，正确的是（ ）。2014A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益

9、人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】： B 20、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。A.要约撤销B.要约邀请C.要约撤回D.要约生效【答案】： C 21、依据建设工程安全生产管理条例的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是()。A.施工单位不得在尚未竣

10、工的建筑物内设置员工集体宿舍B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装【答案】： C 22、建设工程项目中，发包单位可以将项目的()一并发包给一个工程总承包单位。A.设计、施工、监理、采购B.项目管理咨询、设计、施工C.招标代理、采购、施工D.勘察、设计、施工、采购【答案】： D 23、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月2

11、0日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日【答案】： A 24、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】： B 25、公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达至（ ）万元以上时，根据有关规定，该项目

12、就必须招标。A. 50B. 100C. 200D. 300【答案】： B 26、工伤医疗的停工留薪期一般不超过()个月。A.8B.10C.12D.15【答案】： C 27、关于法的部门归属的说法，正确的是（ ）。A.公司法属于经济法B.行政复议法属于非诉讼程序法C.节约能源法属于民法商法D.建筑法属于行政法【答案】： D 28、根据安全生产法,生产经营单位的主要负责人在工程建设过程中未按照该法规定履行安全生产管理职责,导致发生较大事故的,应当由安全生产监督管理部门按照规定处以()的罚款。A.一年年收入的30%B.一年年收入的40%C.一年年收入的60%D.一年年收入的80%【答案】： B 29

13、、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。A.营业额B.利润C.管理费D.职工工资总额【答案】： D 30、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.屋面防水B.排水管道C.供冷系统D.地基基础【答案】： D 31、（2019年真题）关于投标文件的送达和接收的说法,正确的是()。A.投标文件逾期送达的,可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后,特殊情况下,经批准可以在开场前开启投标文件D.招标文件

14、可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】： D 32、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（ ）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A. 勘察、设计单位B. 监理单位C. 建筑安全监督管理机构D. 工程质量监督机构【答案】： A 33、关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算【答案】： B 34、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A.

15、由国务院提出意见B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定【答案】： C 35、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.1B.2C.3D.4【答案】： A 36、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是( )。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止【答案】： A 37、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，（ ），限期补办

16、延期手续，没收违法所得，并处罚款。A.责令停产停业B.进行整改C.没收财产D.吊销安全生产许可证【答案】： A 38、发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】： D 39、在下列情形中，可以邀请招标的是（ ）。A.技术复杂、有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的D.需要采用不可替代的专利或专有技术的【答案】： C 40

17、、在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（ ）。A.按照年利率 24%计息B.利息不予支持C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D.垫资不予返还【答案】： B 41、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是（ ）。 A. 由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B. 由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C. 由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.

18、由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】： C 42、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。A.1B.2C.3D.5【答案】： B 43、工程建设标准强制性条文对设计、施工人员来说是（ ）。A. 实施工程监理时首先要进行监理的内容B. 重要的、可操作的处罚依据C. 设计或施工时必须绝对遵守的技术法规D. 工程建设强制性标准实施监督的依据【答案】： C 44、在施工现场安装、拆卸施工起重机

19、械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担。A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构【答案】： B 45、根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有()。A.施工资质B.劳务资质C.相应资质D.专业承包资质【答案】： C 46、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收【答案】： B 47、根据民法

20、典，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 48、关于债的说法，正确的是（）。A.债的内容是债的主体之间的权利义务B.债权人是特定的，债务人是不特定的C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利D.债的客体具有相对性【答案】： A 49、根据民法典，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。( 2015真题 )A.需经债务人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.

21、无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 50、（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.仅由乙公司D.仅由李某【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。( 2015真题 )A.停止侵害 B.没收非法财物 C.排除妨碍 D.修理、重作，更换 E.消除影响、恢复名誉【答案】： ACD 2、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲载庭根据调解协议制定了

22、调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日生产法律效力 C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 3、招标投标法规定，我国招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实原则E. 自愿原则【答案】： ABCD 4、关于我国仲裁基本制度，表述正确的是（ ）。A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以

23、受理C.当事人达成有效仲裁协议，双方可以申请仲裁或者诉讼D.仲裁协议效力确定，只能有仲裁委员会进行确定E.仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点【答案】： A 5、根据注册建造师管理规定，申请注册建造师时，对于申请人具有的下列情形中，应不予注册的有（ ）。A. 甲某曾于1 年前因犯罪被判处管制2 年B. 乙某5 年前因故意伤害罪被判处拘役6 个月C. 丙某申请注册时已经63 周岁D. 丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大质量和事故E. 戊某因在生产事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【答案】： AD 6、对于下列纠纷的解决，可以适用中华人民共和国合同法的有（ ）。A.某建筑公司与某银行之

24、间的借款合同B.某建筑公司与王某之间的劳动合同C.某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同 D.王某与其养子女之间的抚养协议E.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同【答案】： AC 7、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有（ ）。A. 施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B. 合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点C. 合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D. 标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E. 供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【答案】： AD 8、根据固体废物污染环境

25、防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（ ）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A. 风景名胜区B. 自然保护区C. 基本农田保护区D. 经济技术开发区E. 水源保护区【答案】： ABC 9、根据中华人民共和国合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 10、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,可以采取的处罚措

26、施有（ )。A.罚款B.没收非法所得C.暂扣安全生产许可证D.吊销安全生产许可证E.注销安全生产许可证【答案】： CD 11、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。A. 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B. 以欺骗手段取得资质证书的C. 将承包的工程转包或违法分包的D. 以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E. 工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： ACD 12、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位在拆除工程施工 15 日前，需要向有关部门报送的备案资料是（ ）。A.堆放、清除废弃物的措施B.施工单位中标通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明E

27、.拆除施工组织方案【答案】： AD 13、某项目发承包双方就有关建设工程标准的执行，下列观点中正确的是（ ）。A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行D.鼓励企业制定严于国家标准的企业标准E.国家标准分为强制性标准和推荐性标准【答案】： AD 14、下列属于法律的是()。A.宪法B.刑法C.民法典D.行政处罚法E.立法法【答案】： BCD 15、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有

28、（ ）。A. 提供的设计有缺陷B. 直接指定分包人分包专业工程不合格C. 推荐购买的建筑构配件不符合强制性标准D. 恶意拖欠施工单位的工程款E. 未按约定及时支付安全生产措施费用【答案】： AB 16、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（ ）。A.屋面防水工程为 5 年B.给排水管道为 2 年C.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期D.设备安装和装修工程为 5 年E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： ABC 17、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人

29、员配备的说法，正确的有（）。A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 18、下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有（ ）。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】： ACD 19、2018 年 3 月

30、 21 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等二十四个部委联合印发关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录的通知(发改法规2018457 号)，明确出现以下( )行为的企业将被限制“参与工程建设项目招标投标”和“政府采购活动”。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的C.中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的D.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的E.违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的【答案】： ABC 20、根据

31、建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位( 2015真题 )【答案】： ACD 21、建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（ ）。A.文明施工费B.环境保护费C.临时设施费D.安全施工费E.企业管理费【答案】： ABCD 22、当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作。（

32、2014）A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力【答案】： AB 23、必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： BD 24、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（ ）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 25、根据建设工程质量管

33、理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A. 勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B. 勘察文件应注明工程使用年限C. 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： ACD 26、下列选项中，可以适用专属管辖的纠纷有( )。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.公益捐款合同纠纷E.行政奖励合同纠纷【答案】： ABC 27、在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约

34、方可依法要求违约方（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】： ABC 28、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 29、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲提供保证担保,未约定保证方式。借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权()。A.直接与甲

35、协议以工程折价受偿B.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿C.直接变卖该工程D.直接转移占有该工程E.直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】： AB 30、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 31、根据民法典，要约失效的情形有（ ）。A. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人B. 受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C. 要约中

36、规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D. 发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人E. 受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABCD 32、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。（2016）A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 33、根据仲裁法的规定，下列关于仲裁程序的表述，正确的有( )。A.仲裁庭审理案件通常应不公开进行，除非当事人协议公开进行B.在仲裁程序中，被申请人不在仲裁规则规定的期限内提交答辩书的，

37、不影响仲裁程序的继续进行C.仲裁庭审理案件时，如果申请人无正当理由不到庭，仲裁庭可以缺席裁决D.仲裁庭可由4名仲裁员组成E.仲裁员不得是本案当事人的近亲属【答案】： AB 34、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理

38、决定【答案】： ACD 35、以下各项中，不需要办理施工许可证的建设工程是（ ）。 A. 限额以下的小型工程B. 临时性房屋建筑C. 农民自建低层住宅D. 房屋的装修装饰工程E. 抢险救灾工程【答案】： ABC 36、根据建设网工程质量管理条例.关于勘察.设计单位质量责任和义务的说法.正确的有（）（2013）A.勘察.设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案

39、】： ACD 37、关于建筑施工企业负责人现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场带班检查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查C.工程施工出现险情时，应到施工现场带班检查，及时消除险情和隐患D.每月检查时间不少于其工作日的 20%E.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目上存档备案【答案】： BC 38、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017真题A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖

40、权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 39、根据安全生产法规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。A.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.

41、有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】： ABC 40、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 41、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，承包人具有（ ）情形之一的，发包人请求解除合同的，应予支持。A. 明示或默示不履行合同主要义务的B. 逾期未完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C. 完成工程质量不合格，且拒绝修复的D. 施工现场发生较大安全事故的E. 将承包的建设工程转包或者违法分包的【答案】：

42、 ABC 42、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 43、关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（ ）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于宪法D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： BD 44、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。A.制作调解书B.